barriers / 阅读 / 详情

公司挂靠协议书

2023-09-17 00:30:16
共1条回复
小教板

公司挂靠协议书 篇1

  甲方:

  乙方:

  乙方自有货车一部,自愿挂靠甲方从事营运,车型为,车号为,核定吨位为吨,根据双方自愿的原则,甲、乙双方共同协商,同意签定以下协议。

  一、自乙方挂靠甲方即日起,其车辆所有权和经营权属乙方,乙方自方经营,自担风险。乙方未经甲方授权,不得以甲方名义对外签订运输合同。如因情况特殊需甲方协助签订运输合同的,必须向甲方汇报,取得甲方同意后,由甲方签字和盖章,否则,责任由乙方自负,甲方概不负责。如给甲方造成经济损失,由乙方负责赔偿。

  二、乙方挂靠甲方经营,必须自觉遵守甲方的有关车辆规定,自觉地接受甲方管理。

  三、乙方必须按时参加车辆保险,其交强险、第三者商业险、驾乘人员险和必要的货险等险种,必须按时参保,不能脱保,并且第三者商业险不能低于50万元。不能按时参保者,公司有权暂扣车辆和有关证件,或者乙方立即过户到其他名下。其过户费用均由乙方自负,甲方可以协助乙方过户。

  乙方在甲方挂靠经营期间发生的一切交通事故或货损货差和被盗等赔偿,均完全由乙方自负,甲方概不负责。甲方可以协助乙方处理事故,但所有费用乙方承担。

  四、乙方必须按时参加公安、交通、工商、税务等部门有关证件的审验,甲方提供有关手续,其费用乙方自负。因不能按时参审而造成被罚,其责任及罚款由乙方自负。

  五、乙方的车辆二级维护,原则应到甲方保养,其收费价格甲方从优对待。

  六、甲方实行有偿服务对乙方收取服务费。1-3吨(包括3吨),每月每车收取服务费200元;4-9吨(包括9吨),每月每车收取服务费300元;10-19吨每月每车收取服务500元;20吨以上(包括20吨),每月每车收取服务费700元。交款方式,每月30号以前交清当月服务费。如乙方不愿交纳服务费,必须于当月把车辆过户到其他名下,否则,甲方有权强制乙方按月交纳服务费,直至扣车。

  七、乙方挂靠甲方经营,必须遵章遵纪守法,不得违犯国家法律法规和政策规定,注意行车安全,因违纪违法或违背国家政*受到法律制裁,个人承担全部责任,甲方不承担乙方的任何民事或刑事责任。

  八、如果因为各种原因乙方车辆不再经营、转卖或处理车辆时必须办理正式的报废或者过户手续,如果车辆转卖后不过户。买车方自愿继续在甲方名下经营,须重新签定车辆挂靠协议,否则,该车出现骗货、交通事故赔偿等问题,全部由乙方负责。

  九、本协议自年月日至年月日止。协议到期后,若车主仍然自愿挂靠经营,此协议则延续有效,直至过户走或报废为止。

  十、甲、乙双方自签定本协议即日起生效,双方必须自觉遵守,如有一方违反,则要负法律责任。

  甲方:

  代表签字:

  乙方签字:

  年月日

公司挂靠协议书 篇2

  甲方:

  乙方: 性别: 身份证号:挂靠人:性别: 身份证号:乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保

  事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:

  一、 甲方的责任:

  1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;

  2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。

  二、 乙方及挂靠人的法律责任

  1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求,提供就代办社保的的相关的材料。

  2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。

  3、 支付时间:每月的 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。

  4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。

  5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等, 均与甲方无关。

  6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。

  7、 乙方和挂靠人互负连带责任。

  三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。

  四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。

  五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停

  止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签

  字)

  代理人:(签字) 挂靠人:(签字)日期: 年 月 日附:乙方和挂靠人身份证复印件(由本人亲笔签字)

公司挂靠协议书 篇3

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:

  一.协议内容

  甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。

  二.双方权利及责任的约定

  1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。

  2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。

  3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。

  4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。

  ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。

  ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。

  ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。

  三.合同解除及争议解决

  1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。

  2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。

  四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。

  甲方: 乙方:

  时间:年月日

  时间:年月日

公司挂靠协议书 篇4

甲方:

  乙方:身份证号码: 因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系,甲乙双方达

  成如下协议:

  一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。

  二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。

  三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。

  四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。

  五、乙方在羁旅 联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。

  六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。

  七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方: 乙方:

  乙方担保人:

  日期:20xx年6月 日

公司挂靠协议书 篇5

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。 第一条 合同目的

  经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条 甲方的.基本权利和义务 权利:

  (1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。

  (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。

  (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 义务:

  (1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

  (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

  第三条 乙方的基本权利和义务 权利:

  (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

  (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。

  (3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。

  (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

  (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

  义务:

  (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

  (2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。

  (3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。

  (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

  (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

  (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

  第四条 乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

  第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。

  第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

  本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。

  本协议未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方(盖章):_________________ 乙方(签字):________________

  法定代表人(签字):___________ 身份证号码:_______________

  _____年_____月_____日 _____年_____月_____日

相关推荐

车辆挂靠合同

车辆挂靠合同范文五篇   现今社会公众的法律意识不断增强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是我收集整理的车辆挂靠合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。 车辆挂靠合同 篇1   服务者: (以下简称甲方) 经营者: (以下简称乙方)   经甲、乙双方充分协商,就车辆挂靠经营服务的相关事宜达成一致,特订立本合同,以便共同遵守。    一、合同期限   从 年 月 日起到 年 月 日止,合同期 年。    二、联营车主基本情况   车主: 身份证号: 家庭住址:   宅电: 移动电话: 现 住 址:   紧急情况通知人详细住址:   姓名: 移动电话: 住宅电话:    三、联营车辆基本情况   车号: 上岗资格证号: 驾驶证号:   车型: 道路运输证号: 行车证号:   吨位: 车辆技术等级: 操作证号:   司机: 移 动 电 话: 住宅电话:    四、应缴纳的保险费用和服务费用   1、甲方有权要求乙方车辆参加必要的保险,若乙方不参加保险,一切经济损失和责任由乙方自行承担。   2、车辆保险费用:交强险 元,车损险 元,第三者责任险 元,座位险 元,货物险 元,不计免赔 元,盗抢险 元,玻璃险 元,自然损失险 元,无过失责任险 元,危险货物承运人责任险(货物险) 元(第三者) 元。   3、上述费用乙方交给甲方,由甲方代为交付,甲方办理上述费用的缴纳时,乙方须给甲方付 元的代办服务费。   4、乙方向甲方一次性缴纳一年的风险保障基金 元。   5、各项费用从 月    五、甲方的权利和义务   1、有权要求乙方依法经营,按时缴纳合同规定的各项费用。   2、有权要求乙方服从运管、交通部门的管理,保证安全行车。   3、有权要求乙方的车辆按交通、运管部门的规定,安装GPS,承担其费用。   4、若遇抢险、救灾等紧急运输任务时,乙方车辆须无条件服从调遣。   5、甲方向乙方提供相应的服务,为乙方代办营运手续和协助乙方处理交通事故等事宜,代收代缴保险费及其他应缴纳的费用,而费用均由乙方承担。   6、甲方为乙方提供配货服务,乙方须服从甲方调配。   7、甲方为乙方提供有偿的修理、仓储、信息服务,但给予优先和优惠。   8、乙方的车辆只是在甲方的名下经营,车辆的所有权归乙方。 车辆挂靠合同 篇2   为适应货运市场发展的需要,秉着互惠互利的原则,乙方自愿将全资自购车型:________吨位:______货车一台挂靠甲方经营,甲方同意乙方要求。现双方协商一致,特签定本合同。   一、车辆产权乙方自有货车以甲方名称登记上户,上户后车牌号:湘E___________,_________车辆上户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。   二、挂靠期限乙方车辆挂靠经营期限:自______年_____月_____日至____年____月_____日止。   本挂靠合同不是劳务合同,乙方及乙方所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不能享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系。   三、挂靠费用   1.管理费:乙方在挂靠期间每月应向甲方交纳挂靠管理费______________元;全年共计_____________元。作为甲方为乙方代理办各种事项及甲方各项管理的劳务费用。挂靠管理费每______年交纳一次,并应先交后行。   2.代收代付费:乙方每月应将养路费、运管费、工商费、税、年(季)检费_________元,及时交付甲代为办理。   四、牌、证押金乙方在挂靠之日,应向甲方交纳车辆牌、证押金________元(不计息)。   五、乙方自理费用   1.乙方车辆在挂靠经营期间的养路费、运管费、工商费等各种规费、车辆使用税、个人所得税等各种税、油、胎、料消耗、安全事故费、商务事故费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年、季检费、过桥费、过渡费、过城入境费、停车费、洗车费、违章违纪等各种费用。   2.乙方及乙方因经营需要所聘请、雇佣的驾驶员、相关人员等的工资、奖金、福利费、医疗费(含行车事故中的伤、残、亡的费用)以及各项保险费用、驾驶执照和从业证的办理证费用。   3.乙方以及所乙方雇佣的人员在挂靠经营期间发生是行政、民事责任、刑事责任及各种纠纷所产生的费用。   4.本合同未明确规定的其他费用。   六、安全机务管理   1.乙方必须遵守交通法规和甲方机务、安全制度,积极参加甲方安全活动,加强车辆保护,按规定进行正常年、季检;如发现乙方车辆不符合安全行驶规定,甲方有权制止车辆运行;如乙方不按规定执行,所造成的后果由乙方承担。   2.乙方车辆的保险及其他项目保险,必须由甲方统一到保险公司代为办理保险手续,其费用全额由乙方承担。乙方发生行车事故,其责任和费用全部由乙方承担,事故费用按保险公司的有关理赔办法赔偿后,不足部分,应由乙方用其车辆拍卖款和个人家庭财产弥补,甲方概不负责。未办理好车辆保险手续前,乙方车辆不得营运。   3.车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得将车辆改型、改造、转让和拍卖,未经甲方同意,甲方有权收回车辆牌、证。经甲方同意的车辆改型、改造、换厢大修,费用由乙方自理,并且乙方每月应向甲方交纳的挂靠管理费用不予减免。   4.乙方使用甲方提供的牌、证要遵守甲方的牌证管理规定,甲方移交给乙方使用的所有证件和车辆牌照,乙方要妥善保管,如有遗失或损坏,乙方要承担所补办费用及由此造成的损失。   七、车辆运行   1.乙方车辆运行必须遵守交通法规,必须遵守甲方车辆运行的各项规定。   2.乙方应遵纪守法,严禁人货混装,严禁装运国家禁运的一切物品,违者,造成的后果由乙方承担。   3.乙方自行聘请的驾驶员,必须到甲方安全管理部门考核后办理好“准驾证”方可驾车运行,同时乙方应承担聘请驾驶员所产生的法律责任。   八、其他   1.在签订本合同之日,乙方应向甲方提供个体工商营业执照和本人身份证的复印件。   2.挂靠合同期满,乙方无违约行为,并且交清挂靠期间的全部费用,则乙方将牌证退还甲方,并将其挂靠的车辆转户,转户费用乙方自理,甲方则退还牌、证押金,双方终止本合同。   3.挂靠合同期满,如乙方愿意继续挂靠,经甲方同意,乙方与甲方另行签订挂靠合同。   4.挂靠期间,乙方应自行承担乙方及雇用人员的行政、民事、刑事责任。   5.乙方应将各项由甲方代付代办的费用及时交给甲方,如交款不及时造成的损失概由乙方负责。   6.乙方发生营运纠纷和交通事故,需甲方协助处理的,甲方参加处理人员的各项费用(含工资、差旅费等)由乙方负责。   7.挂靠期间,车辆产权仍属乙方,产生的效益归乙方支配和使用,同时产生的一切责任和损失均由乙方承担。   8.乙方以任何形式在银行或个人、借款及其他经济纠纷,由乙方自行负责。   9.乙方在挂靠营运期间,必须遵守国家有关法规及税收、物价政策,否则,造成的一切后果由乙方自负。   九、违约责任及处理   1.甲方违约责任处理甲方擅自提前终止本合同,视为违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方一个月的挂靠管理费、退还乙方牌、证押金。   2.乙方有下列行为之一,视为乙方违约:   ①不按时交清本合同第三条规定的乙方应缴款;   ②挂靠期内,私自转让车辆、转让牌、证;   ③擅自提前终止本合同。   乙方违约处理:甲方有权解除本合同,收回车辆所有运行所需牌、证,甲方有权追回乙方所欠款项,并按欠款额每日千分之三计算滞纳金。   十、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和甲方有关规定执行。   十一、乙方应文明、优质、诚信服务,维护企业利益和信誉,服从运政部门的服务质量信誉考核、检查、监督和处理。   十二、本合同一式三份,甲乙双方及甲方代理机构各执一份,均具同等效力;本合同甲方全权委托代理机构与乙方签订,自签订之日起生效。   十三、本合同经双方认真审查,协商一致后再予签字。   甲方代理机构(盖章)______________   甲方代理机构负责人(签字)________   乙方(签字)______________________   ___________年________月_________日 车辆挂靠合同 篇3   甲方:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   传真:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   乙方姓名或单位名称组织代码:XXXXXX   身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   邮编:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   联系人电话:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的原则,乙方自愿将车型:XXXXXXXX车号:XXXXXXXX发动机号:XXXXXXXXXXXXXXXX车架号:XXXXXXXX吨位:XXXXXXXX吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议:   一、车辆落户   乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。车辆落户后,车牌号为:XXXXX。   二、挂靠期限及责任   2、1车辆挂靠经营期限:XXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日至XXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日止;在此期间,乙方自愿落户或离户,如乙方离户甲方随时为乙方办理过户手续。   2、2本挂靠协议不是劳务合同,乙方及其所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系;车辆安全运行,运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由乙方自行负责。   2、3车辆过户挂靠过程中不需移动;次年挂靠车辆年检由落户所在地车管所出据委托年检书,挂靠车辆凭委托书在车辆运行所在地就地年检。年检完成后,把乙方车管所车辆年检回执单寄回甲方,由甲方交付落户所在地车管所存档即可。   三、挂靠费用   3、1养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费收费标准:养路费每吨/月XXXXXXXX元,运管费每吨/月XXXXXXXX元,管理费每吨/月XXXXXXXX元,营业税每车每年XXXXXXXX元,落户费每车XXXXXXXX元其中含换证费XXXXXXXX元落户时需一次性交纳车主也可根据自身情况决定是否交纳。车船使用税XXXXXXXX元吨/年,工商管理费XXXXXXXX元车/年,二级维护费每年交纳两次,每次XXXXXXXX元。   3、2养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费、交纳期限:每次养路费运管费交纳必需提前天把款汇到甲方指定的养路费征稽所帐户内;管理费汇到甲方帐户内,营业税;落户费在落户完成后必需一次性支付甲方,二级维护费每半年交纳一次,车船使用税;工商管理费;在车辆年检时交纳。   四、车辆保险   4、1必须购买的保险:车辆第三者责任保险乙方必须购买,投保金额最低为¥XXXXXXXX万元,乙方在给甲方邮寄各种档案时必需将第三者责任保单原件交付于甲方。   4、2期限:乙方必需在第二年第三者责任保险到期一个月前,由甲方指定保险公司为乙方购买第三者责任保险,费用由乙方自理,如不交纳甲方有权XXXXXXXX不出据年检手续及停止为乙方购买养路费或终止本合同。   五、乙方自理费用   5、1乙方车辆在挂靠期间发生的所有费用;   5、2乙方以及所有乙方雇佣的人员在挂靠期间发生的行政、民事、刑事责任及各种纠纷所产生的费用;   5、3车辆购置税、本协议进行公证的费用及未明确规定的"其他费用。   5、4车辆转户时所发生的转户费用、   六、协议期满   挂靠协议期满,经双方协商后,如乙方愿意继续挂靠,与甲方另行签订挂靠协议;如乙方不愿继续挂靠,与甲方结清相关手续及费用并将牌、证退还甲方后,甲方可为乙方出具办理车辆过户所需手续,过户费用乙方自理,双方终止本协议。   七、违约责任及责任承担   7、1甲方   甲方在车辆挂靠经营期间因自身原因提前终止本协议,视甲方违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方三个月的挂靠管理费;并将乙方挂靠车辆过户至乙方指定的运输公司,费用由甲方承担。   如乙方在经营运输过程中,出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、由此产生的全部责任和损失以及由此造成的所有费用均由乙方承担甲方仅承担协助乙方处理。   7、2乙方   向甲方交纳养路费管理费运管费及相关费用须提前天交纳,若不按时交纳费用,影响车辆行驶并因为此项造成乙方损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。乙方承担在经营运输过程中的各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、的全部责任和损失以及由此造成的所有费用。   八、免责条款   遇国家有关行政部门政策变化及不可抗巨造成协议不能继续履行的,双方均不构成违约。   九、如有未尽事宜,双方可协商解决并签订补充条款,补充条款与该协议具有同等效力。双方可根据各种政策变化,经过协商达成新的经营协议。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,可起诉至甲方所在地人民法院。   十、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字(盖章)后生效。   甲方(盖章):XXXXXXXX乙方(签字):XXXXXXXX   签字:XXXXXXXXXXXXXXXX身份证号:XXXXXXXXXXXX   XXXXX年XXXXX月XXXXXX日XXXXXX年XXXXX月XXXXX日 车辆挂靠合同 篇4   甲方:   乙方:   为加快汽车租赁行业的发展,加强租赁汽车行业的管理保护合法经营,根据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方在协商一致,自愿互利的原则下,为明确双方的权利和义务,特签订本协议。   1、为便于管理与经营,乙方购置的车辆挂靠甲方进行租赁业务,车辆所权属乙方所有。   2、双方必须遵守国家的有关法律、法规,并全面履行本协议。   3、乙方自愿将为车架号为的车辆委托甲方代管代租。在代管代租期间,车辆产权归乙方所有,乙方须提供购置车辆的发票,保险单等有效单据的复印件。(需与原件核对无异)   4、合同期间,甲方必须每天将乙方车辆的出车情况,收费标准详细的做记录,每次还车后核算结清租金。(车主租车费每月8号结清)   5、乙方负责车辆的正常维修和保养,保养时间为6000公里——8000公里或4个月做一次,甲方不参与车辆的正常维修和保养。(甲方可参与车辆的正常维修和保养,需乙方授权,一切费用由乙方承担。)   6、乙方车辆在租赁期发生故障,交通事故,由承租人与甲乙方协商统一安排维修,自然故障甲方配合乙方处理,费用由乙方承担,承租人操作不当引起的故障,由承租人承担维修费用。交通事故引起的损失,除保险公司理赔后不足部分由承租人承担。(其它事项按租车合同条款执行)   7、甲方按租金20%(10%是管理费,10%是停车及清洗费用)收取,如经营过程中因种种原因出现无法收回租金、修理费、违章罚款等等,甲方也只承担责任10%的损失,其余90%的损失由乙方承担。在经营过程中出现车辆被盗、被骗,经公安机关查处而无法追回车辆的,甲方只承担赔偿车辆股价的10%。   8、保险由甲方统一购买。(如乙方自行购买,甲方不参与任何出租及理赔)   9、乙方在挂靠期间每次用车,需提前通知车行,在车行进行安排后,方可用车。(乙方:连续三个月每月使用超过5天,自行终止合同。)   10、如出现欠费、欠租交通事故,车辆被盗、被骗,乙方必须配合甲方进行处理。如乙方不配合,甲方有权不处理车辆任何事宜,直至乙方配合。   11、乙方自定租车价格,甲方必须执行乙方自定租车价格。   12、车辆GPS监控系统由甲方统一安装管理使用,乙方不能使用GPS系统,查询请到甲方处查询。(每年须交500元的服务费)   13、乙方挂靠车辆内外室卫生必须达到甲方标准,费用由乙方承担。(卫生达不到标准,车辆不再出租)   14、乙方必须在读懂、看懂、理解以上所列条款后,并确无非议,方可签字。合同为一式二份(涂改无效),作为法律依据。自签字之日起具有法律效力。   15、经双方协商,本合同有效期为1年。(如需解除合同,经双方同意后方可解除)   16、以上全部条款,出现纠纷,双方无法协商的情况下,向宜良县人民法院提起诉讼。   17、本合同最终解释权归昆明市合杰汽车租赁公司。   18、本合同有效期:   甲方(公章):_________乙方(公章):_________   法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________   _________年____月____日_________年____月____日 车辆挂靠合同 篇5   甲方:xxx 货物运输有限公司   乙方:   为贯彻落实《xx省道路运输条例》和国家的有关政策,为营业性车辆生存、发展创造一个良好的经营环境,本着互惠互利共同发展的原则,经双方充分协商,达成以下协议:   一、甲方同意乙方购买的 车(车辆型号),(车牌号:x ,车架号: ,发动机号: ,吨位: ),入户到甲方名下,由甲方代其办理有关营运手续,纳入甲方服务。乙方是该车的实际车主,对该车享有管理和收益的权利,亦负相应的义务。   二、乙方车辆在合同期内,因营运需缴纳的各项费用,即:保险费、车辆年审费、二级维护费、工商管理费、税费以及其它应承担的费用等均由乙方自行承担,甲方可代收代缴。如因乙方拖欠费用,所造成的损失由乙方自行承担。   三、乙方车辆在合同期内必须购买交强险和足额的商业保险,在挂靠期间,如发生交通事故,车辆被盗被抢,货损货差,员工伤亡或其他意外事故时所产生的一切赔偿和费用,在保险公司赔偿范围外,差额部分均由乙方承担,与甲方无关(即甲方不负任何责任)。如相关部门裁决甲方负相关责任,则甲方享有向乙方追偿的权利。   四、如因乙方或乙方雇佣的员工的行为给甲方造成损失,甲方的所有损失由乙方向甲方赔偿。   五、如因挂靠的车辆发生交通事故或其他意外事故,经法院裁判导致甲方承担赔偿责任的,该赔偿责任应由乙方直接向第三方赔偿,如甲方被强制执行支付后,甲方有权向乙方追偿,乙方并应承担甲方因追偿所产生的所有费用(包括但不限于赔偿第三方的费用、交通费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费等)。   六、甲方有权对乙方员工及车辆行使管理权,及时向乙方提供市场信息,宣传有关政策、法规,组织培训及安全教育、乙方必须遵守甲方各项管理制度,为社会提供优质服务。   七、甲方除协助乙方处理各项事故的工作外,在票据换取、运费结算,税费征收,年度审验等工作中为乙方提供方便,所需费用由乙方承担,乙方车辆如果出现大修或出现重大事故,应办理报停手续,并书面通知甲方,经甲方核准后可免收报停期间的服务费,但按规定必须缴纳的其他费用仍由乙方负责缴纳。   八、协议期内,乙方如需要更新、转让、转租或抵押车辆,需书面向甲方申请,并征得甲方同意后,可实施并办理相关手续。   九、自签订本协议之日起,乙方应在每年的 月 日前按时向甲方缴纳一年的车辆服务费 元(如该数额不填,既是无偿挂靠)。逾期交纳,则每日加收服务费20%的滞纳金,逾期三个月甲方有权停止协议,停止为该车辆办理所有相关手续。   十、乙方有下列行为之一的,甲方有权单方面解除协议并收回一切营运手续。   1、触犯国家法律、法规、治安条例,被劳教或判刑的:   2、违规经营,受到新闻媒体曝光批评,造成严重影响的:   3、不服从甲方的管理、服务、处罚等,情节恶劣的:   4、拖欠应缴纳的费用达三个月(含三个月)以上的。   甲方:xx某货物运输有限公司(签章)   乙 方: 电话:   签约地点:xx市 签订日期二〇**年 月 日   注:此文在上传时有部分内容有更改。
2023-09-06 05:41:131

挂靠合同有效吗?

法律主观:挂靠合同无效。因为挂靠方事实上不具备签订合同的主体资格,而合同相对人也没有与挂靠方签订合同的意思表示,其签订合同时是误以为对方具有订立合同的资格,因此挂靠合同无效,且为法律所禁止。根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的 民事法律行为 有效: (一)行为人具有相应的 民事行为能力 ; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。法律客观:《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:41:211

挂靠合同是合法的吗

  挂靠合同不合法,属于无效合同。因为挂靠合同实际的主体并不具有民事权利能力和民事行为能力,与挂靠方订立合同,也不是合同相对方的真实意思表示。所以合同是无效的。   【法律依据】   《合同法》第52条,有下列情形之一的,合同无效:   (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;   (二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;   (三)以合法形式掩盖非法目的;   (四)损害社会公共利益;   (五)违反法律、行政法规的强制性规定。
2023-09-06 05:41:361

挂靠公司合同怎么写

挂靠公司合同内容包括:甲方的 公司名称 ,乙方的公司名称,经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽(工程名称)的有关事宜,特签订本 合作协议 ,把双方应尽的责任以及违约事项写进去,最后签字盖章写好日期。 《民典法》第四百六十九条68当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。 第四百七十条68合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七) 违约责任 ; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
2023-09-06 05:41:431

挂靠车辆合同有法律效力吗

车辆挂靠合同只要符合合同的生效要件就是有效的。司法实践中各地法院对机动车辆挂靠经营合同一般是作为有效合同来审理和判决的。一、关于合同生效的要件是指下列要件:1.订立协议的当事人具有完全民事行为能力。民事行为能力是指民事主体以自己的行为设定民事权利或者义务的能力。2.协议的内容是当事人的真实意思表示,不存在欺诈、胁迫的情形。意思表示真实是指表意人即意思表示的行为人的表示行为应当真实反映其内心的效果意思,即当事人的内在意志和外在意思一致即为真实。3.协议的内容不违法法律法规、强制性规定,也不违背公序良俗。二、挂靠协议虽民事部分有效,但是法律责任的承担却并不能转移。 (一)由交通运输活动所导致的刑事与行政法律责任无法转移。现行管理体制,交通运输经营企业与车辆需资质准入。这种资质准入所考虑的一个重要因素,就是安全生产条件,交通运输活动具有极强的事故风险性,因此,在行政许可时的相关条件,必须把关申请人是否能技术能力、管理能力胜任交通运输活动,硬件设施设备是否符合标准,申请人达到这些条件,行政机关才允许车辆上路经营。所以,“主体责任”是行政许可的申请人——交通运输企业,即被挂靠方。被挂靠人不能在得到了行政后,对行政许可所要求的条件有所放松,如“以包代管”,在挂靠合同里约定管理责任的转移是无效的,这也是行政机关对挂靠经营禁止的主要原因。对因此,挂靠经营中的刑事责任、行政责任,除了挂靠方自行负责的外,被挂靠的交通运输企业与相关责任人员,仍需承担安全责任事故罪以及行政处罚的责任(如构成),2017年发生的有影响的交通事故,如京昆高速特别重大事故(死亡36人)、广河高速重大事故(死亡19人),被挂靠单位与责任人员均受到了刑事与行政责任的追究。(二)民事责任只囿于合同的当事人,不得对抗第三方。虽然挂靠双方在挂靠协议、责任制协议、承包经营协议等合同里约定自负盈亏、收取管理费经营,是有效的,但是不能对抗协议以外的第三方。如果是被挂靠单位与第三方签署合同、发生合同关系(如客户),被挂靠单位仍对第三方负权利义务;而如果是挂靠经营方与第三方签署协议、发生合同关系,则根据最高人民法院的司法解释应是挂靠方与被挂靠方共同承担法律责任。法律依据:《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:41:581

挂靠公司合同应该怎么写

按照以下书写: 甲方:__; 身份证 号码:__; 乙方:__; 身份证号码:__; 甲乙双方就挂靠达成以下协议:__; 甲方(签字):__; 乙方(签字):__; __年__月__日。 《 民法典 》第四百九十条 当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时 合同成立 。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政 法规 规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。
2023-09-06 05:42:061

挂靠协议书范本8篇

当代社会,市场繁荣,经济发达。各式各样的挂靠行为越来越多地出现在生活中,大家知道挂靠 协议书 是什么样的吗?以下是我给大家整理的挂靠协议书范本8篇,希望对大家有所帮助,欢迎阅读与借鉴。感兴趣的朋友可以了解一下。 挂靠协议书篇1 甲方:________有限公司 乙方:____身份证号:________ 甲乙双方本着平等、公平原则签订本协议。 一、甲方为乙方自____年____月至____年____月购买 保险 ,乙方须自行承担所有的保险费用(参保包括:养老、医疗、失业、工伤、生育)。社保缴费基数按照乙方要求基数,并不低于社保缴费基数下限缴费。每年须补缴的社保费基数差额由乙方在下一个交费周期交齐,具体费用以当期缴费明细为准。 二、自____年____月开始缴费,如未按时缴费,甲方有权单方面终止本协议。 三、每月缴纳社保缴费金额:________。 四、服务费每月_____元。 五、如乙方需要报销生育津贴及产前检查,需要提供社保要求的资料,并另付500服务费。 六、乙方在购买保险期间,需持社保卡去就医,本单位不负责医疗保险报销事宜。 七、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。 八、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无需支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。 九、乙方联系方式如有变化,乙方应在十日内书面通知甲方。 十、若乙方违反本协议要求,甲方有权单方面终止本协议。 十一、本协议一式两份,双方各执一份。 甲方:_____________有限公司日期:_________年____月_____日 乙方(签字):________日期:_________年____月_____日 委托代理人:________日期:_________年____月_____日 挂靠协议书篇2 甲方: 乙方: 甲乙双方本着自愿、平等、互利、互惠的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,就乙方购置车辆挂靠在甲方名下,为明确双方的权利义务,达成如下协议: 一、由乙方出资购置的车辆,车型号为,发动机号为,车架号为,车牌号为,挂靠在甲方从事运输业务。合同期限为自车辆登记之日起至车辆从甲方公司名下过户出去为止。 二、甲方应为乙方办理挂靠车辆上牌落户、年检、保险及营运证办理等相关事项,所发生的一切费用由乙方承担,乙方无权私自办理车辆营运手续。乙方应向甲方交纳车辆挂靠的管理费元/年,每年交纳一次,于每年的月日前缴纳。挂靠期内因乙方原因解除挂靠关系的,管理费用不退回。 三、甲乙双方办理挂靠手续,乙方应一次性向甲方缴交元/部车的履约保证金。乙方如无违约,保证金于合同解除时返还给乙方。 四、甲方代乙方办理车辆保险,费用由乙方承担保险险种包括但不限于机动车交通事故强制责任保险、车辆损失险、第三者责任险、车上责任险等,其中车辆损失险应按车辆价格投保,第三者责任险应投保不低于100万元的保险金额,车上责任险应投保不低于30万元的保险金额。乙方应将上述保险费用于原保险合同到期十五日前交由甲方办理续保手续。但合同起始月乙方应于签订本合同当日交纳全部保险费用。 五、挂靠期间,乙方不得将车辆擅自转让、变更,并不得以任何形式将车辆对外提供抵押,如有特殊情况应书面向甲方申请,征得甲方同意方可办理。 六、挂靠期间乙方独立核算,自负盈亏,独立承担民事责任,车辆在经营中,因发生交通事故、 运输合同 纠纷、劳务纠纷等,一切由乙方负责并处理;乙方应当及时将有关情况如实通知甲方,甲方可在乙方请求下协助乙方处理纠纷,所发生的费用由乙方承担;如因以上事故、纠纷造成甲方损失的,由乙方承担全部赔偿责任。 七、乙方必须牢固树立安全第一的观念,严格遵守法律、法规、行业规章及甲方制定的安全运输等 企业管理 制度。定期参加甲方组织的 安全 教育 活动,严禁乙方雇用证件不全、技能不良的驾驶员,严禁车辆带病行驶及酒后驾驶,造成不安全因素,否则甲方有权将其停驶,强制性保养、维修,产生的维修费用和停驶费用由乙方承担。乙方所聘人员与甲方无劳动、劳务合同关系,乙方自行管理其相关工作人员,若由乙方工作人员引起甲方企业信誉、财产损失,乙方应予以赔偿。 八、违约责任: 1、乙方如不能按时足额交纳管理费、保险费、办理营运手续费及相关费等费用时,甲方有权停发停办乙方车辆相关的营运手续及证件,有权收取每天1%的违约金。乙方超过缴费期限一个月不缴交上述费用的,甲方有权扣押保证金和留置乙方车辆,并有权对留置车辆进行拍卖,以所得款项和保证金偿还乙方对甲方的欠款、申请注销车辆、办理相关证件等费用,并可解除合同。 2、甲方如不能按时为乙方办理各种营运手续、保险手续时,乙方有权督促其办理。甲方拒绝为乙方办理各种营运手续、保险手续时,乙方可以解除合同。 3、挂靠期间,乙方不得将车辆擅自转让、变更、抵押,应支付甲方每部车人民币一万元的违约金。 八、本合同未尽事宜,应经双方协商签订补充条款,补充条款与本合同具有同等法律效力。因本合同发生的一切争议,应当协商解决;协商不成,任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。 九、本合同一式两份,甲乙上方各执一份,自双方当事人签字之日起生效。 甲方(签章):乙方(签章): 地点:时间:年月日 挂靠协议书篇3 甲方:____________________________ 电话:____________________________传真:____________________________ 乙方姓名或单位名称组织代码:______ 身份证号:________________________ 电话:____________________________ 地址:____________________________邮编:____________________________ 为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的原则,乙方自愿将车型:________车号:________发动机号:________________车架号:________吨位:________吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议: 一、车辆落户 乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。车辆落户后,车牌号为:_____。 二、挂靠期限及责任 2.1车辆挂靠经营期限:________年________月________日至________年________月________日止;在此期间,乙方自愿落户或离户,如乙方离户甲方随时为乙方办理过户手续。 2.2本挂靠协议不是劳务合同,乙方及其所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系;车辆安全运行,运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由乙方自行负责。 2.3车辆过户挂靠过程中不需移动;次年挂靠车辆年检由落户所在地车管所出据委托年检书,挂靠车辆凭 委托书 在车辆运行所在地就地年检。年检完成后,把乙方车管所车辆年检回执单寄回甲方,由甲方交付落户所在地车管所存档即可。 三、挂靠费用 3.1养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费收费标准:养路费每吨/月________元,运管费每吨/月________元,管理费每吨/月________元,营业税每车每年________元,落户费每车________元其中含换证费________元落户时需一次性交纳车主也可根据自身情况决定是否交纳。车船使用税________元吨/年,工商管理费________元车/年,二级维护费每年交纳两次,每次________元。 3.2养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费、交纳期限:每次养路费运管费交纳必需提前天把款汇到甲方指定的养路费征稽所帐户内;管理费汇到甲方帐户内,营业税;落户费在落户完成后必需一次性支付甲方,二级维护费每半年交纳一次,车船使用税;工商管理费;在车辆年检时交纳。 四、车辆保险 4.1必须购买的保险:车辆第三者责任保险乙方必须购买,投保金额最低为¥________万元,乙方在给甲方邮寄各种档案时必需将第三者责任保单原件交付于甲方。 4.2期限:乙方必需在第二年第三者责任保险到期一个月前,由甲方指定保险公司为乙方购买第三者责任保险,费用由乙方自理,如不交纳甲方有权________不出据年检手续及停止为乙方购买养路费或终止本合同。 五、乙方自理费用 5.1乙方车辆在挂靠期间发生的所有费用; 5.2乙方以及所有乙方雇佣的人员在挂靠期间发生的行政、民事、刑事责任及各种纠纷所产生的费用; 5.3车辆购置税、本协议进行公证的费用及未明确规定的其他费用。 5.4车辆转户时所发生的转户费用. 六、协议期满 挂靠协议期满,经双方协商后,如乙方愿意继续挂靠,与甲方另行签订挂靠协议;如乙方不愿继续挂靠,与甲方结清相关手续及费用并将牌、证退还甲方后,甲方可为乙方出具办理车辆过户所需手续,过户费用乙方自理,双方终止本协议。 七、违约责任及责任承担 7.1甲方 甲方在车辆挂靠经营期间因自身原因提前终止本协议,视甲方违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方三个月的挂靠管理费;并将乙方挂靠车辆过户至乙方指定的运输公司,费用由甲方承担。 如乙方在经营运输过程中,出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、由此产生的全部责任和损失以及由此造成的所有费用均由乙方承担甲方仅承担协助乙方处理。 7.2乙方 向甲方交纳养路费管理费运管费及相关费用须提前天交纳,若不按时交纳费用,影响车辆行驶并因为此项造成乙方损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。乙方承担在经营运输过程中的各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、的全部责任和损失以及由此造成的所有费用。 八、免责条款 遇国家有关行政部门政策变化及不可抗巨造成协议不能继续履行的,双方均不构成违约。 九、如有未尽事宜,双方可协商解决并签订补充条款,补充条款与该协议具有同等效力。双方可根据各种政策变化,经过协商达成新的经营协议。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,提交沧州仲裁委员会(任丘办事处)仲裁解决。 十、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字(盖章)后生效。 甲方(盖章):________乙方(签字):________ 签字:________________身份证号:____________ _____年_____月______日______年_____月_____日 挂靠协议书篇4 甲方: 乙方:身份证号码: 因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系, 甲乙双方达成如下协议: 一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。 二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。 三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。 四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。 五、乙方在羁旅 联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。 六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。 七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方: 乙方: 乙方担保人: 日期:年月日 挂靠协议书篇5 甲方:____________________________ 电话:____________________________ 传真:____________________________ 乙方姓名或单位名称组织代码:______ 身份证号:________________________ 电话:____________________________ 地址:____________________________ 邮编:____________________________ 联系人电话:_____________________ 为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的原则,乙方自愿将车型:________车号:________发动机号:________________车架号:________吨位:________吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议: 一、车辆落户 乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。车辆落户后,车牌号为:_____。 二、挂靠期限及责任 2.1车辆挂靠经营期限:________年________月________日至________年________月________日止;在此期间,乙方自愿落户或离户,如乙方离户甲方随时为乙方办理过户手续。 2.2本挂靠协议不是劳务合同,乙方及其所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系;车辆安全运行,运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由乙方自行负责。 2.3车辆过户挂靠过程中不需移动;次年挂靠车辆年检由落户所在地车管所出据委托年检书,挂靠车辆凭委托书在车辆运行所在地就地年检。年检完成后,把乙方车管所车辆年检回执单寄回甲方,由甲方交付落户所在地车管所存档即可。 三、挂靠费用 3.1养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费收费标准:养路费每吨/月________元,运管费每吨/月________元,管理费每吨/月________元,营业税每车每年________元,落户费每车________元其中含换证费________元落户时需一次性交纳车主也可根据自身情况决定是否交纳。车船使用税________元吨/年,工商管理费________元车/年,二级维护费每年交纳两次,每次________元。 3.2养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费、交纳期限:每次养路费运管费交纳必需提前天把款汇到甲方指定的养路费征稽所帐户内;管理费汇到甲方帐户内,营业税;落户费在落户完成后必需一次性支付甲方,二级维护费每半年交纳一次,车船使用税;工商管理费;在车辆年检时交纳。 四、车辆保险 4.1必须购买的保险:车辆第三者责任保险乙方必须购买,投保金额最低为¥________万元,乙方在给甲方邮寄各种档案时必需将第三者责任保单原件交付于甲方。 4.2期限:乙方必需在第二年第三者责任保险到期一个月前,由甲方指定保险公司为乙方购买第三者责任保险,费用由乙方自理,如不交纳甲方有权________不出据年检手续及停止为乙方购买养路费或终止本合同。 五、乙方自理费用 5.1乙方车辆在挂靠期间发生的所有费用; 5.2乙方以及所有乙方雇佣的人员在挂靠期间发生的行政、民事、刑事责任及各种纠纷所产生的费用; 5.3车辆购置税、本协议进行公证的费用及未明确规定的其他费用。 5.4车辆转户时所发生的转户费用. 六、协议期满 挂靠协议期满,经双方协商后,如乙方愿意继续挂靠,与甲方另行签订挂靠协议;如乙方不愿继续挂靠,与甲方结清相关手续及费用并将牌、证退还甲方后,甲方可为乙方出具办理车辆过户所需手续,过户费用乙方自理,双方终止本协议。 七、违约责任及责任承担 7.1甲方 甲方在车辆挂靠经营期间因自身原因提前终止本协议,视甲方违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方三个月的挂靠管理费;并将乙方挂靠车辆过户至乙方指定的运输公司,费用由甲方承担。 如乙方在经营运输过程中,出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、由此产生的全部责任和损失以及由此造成的所有费用均由乙方承担甲方仅承担协助乙方处理。 7.2乙方 向甲方交纳养路费管理费运管费及相关费用须提前天交纳,若不按时交纳费用,影响车辆行驶并因为此项造成乙方损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。乙方承担在经营运输过程中的各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、的全部责任和损失以及由此造成的所有费用。 八、免责条款 遇国家有关行政部门政策变化及不可抗巨造成协议不能继续履行的,双方均不构成违约。 九、如有未尽事宜,双方可协商解决并签订补充条款,补充条款与该协议具有同等效力。双方可根据各种政策变化,经过协商达成新的经营协议。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,可起诉至甲方所在地人民法院。 十、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字(盖章)后生效。 甲方(盖章):________乙方(签字):________ 签字:________________身份证号:____________ _____年_____月______日______年_____月_____日 挂靠协议书篇6 甲方:__置业有限公司 乙方: (以下简称甲方、乙方) 经甲、已双方友好协商,乙方自愿挂靠甲方资质进行开发经营,为此签订本协议,双方共同遵守。 挂靠项目情况: 项目地点: 项目名称: 协议内容: 乙方挂靠甲方开发其土地,只向甲方缴纳挂靠费,及挂靠甲方的开发资质。甲方在北海新区办理分公司,专供乙方独立使用,营业执照及章印委托乙方管理使用,乙方自立个人账户,财务独立支配核算。甲方没有支配、买卖乙方土地和房地产的权利。开发经营期间的债权债务、费用及税金与甲方无关,由乙方全额承担。挂靠时间:从该项目的挂靠合同签订之日起到该项目的开发完成办理全部相关手续之日止。 乙方向甲方缴纳挂靠费,签订合同前向甲方缴纳挂靠费,每年交一次,分三年付清所有工程。若不按时缴纳挂靠费,乙方应承担所欠挂靠费(每天)5%的违约金。 乙方及其所聘请、雇佣的人员不属于甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系。挂靠经营期间,乙方应依与政府之间的土地开发合同自负盈亏。 乙方在办理房地产开发建设手续、竣工验收、产权证办理、按揭贷款等事项中,甲方应积极配合乙方办理,乙方按合同经营情况下,因甲方不配合所造成的一切经济损失,由甲方承担。 挂靠期间乙方从事其他项目的开发经营活动必须由甲方授权,报甲方审核,受甲方监督,在开发经营期间所出现的一切责任性事件(民事诉讼、经济纠纷、债务、债权、法律诉讼等)都由乙方承担。 本协议生效后即具有法律约束力,甲、乙双方均不得随意变更或解除,但若乙方在开发经营期间有违法违规行为,甲方可提前终止合同,并不负法律责任,其损失由乙方承担。 该项目开发完成后,经协商可继续挂靠,若不挂靠,乙方应交回挂靠期间的相关手续,双方终止本协议。 若因履行该协议发生纠纷,可协商解决,协商不成,可起诉到甲方所在的人民法院。 本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商后,签署补充协议,与本协议具有同等法律效力。 本协议一式四份,具有同等效力,并经双方签字盖章后生效。 甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章): 年 月 日 挂靠协议书篇7 甲方:______________________ 乙方:______________________ 此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。 第一条 合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条 甲方的基本权利和义务权利: (1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。 (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。 (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 义务: (1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。 (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 第三条 乙方的基本权利和义务权利: (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。 (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。 (3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。 (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。 (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。 义务: (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方 规章制度 。 (2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。 (3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。 (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。 (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。 第四条 乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。 第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。 第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。 本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。 本协议未尽事宜双方另行协商解决。 甲方(盖章):_________________ 乙方(签字):________________ 法定代表人(签字):___________ 身份证号码:_______________ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 挂靠协议书篇8 甲方: 乙方: 为配合甲方开展经营活动,乙方将园林中级职称资质挂靠到甲方,经双方友好协商,同意达成以下协议: 一、 乙方的 毕业 证书、职称证书需注册到甲方,甲方在从事绿化活动期间负责每年支付乙方资质挂靠费用计人民币 元整,自本协议签订之日起计。如果甲方停止园林绿化经营活动,须提前一个月通知乙方。 二、 乙方应积极配合甲方开展工作,根据甲方需要,随时提供相关资料,甲方负责办理注册手续并承担相关总费用,非乙方原因造成注册时间延误,甲方仍须支付相关费用。 三、 协议期间,证书原件由乙方保存,甲方需要时乙方应提供,用完后应及时归还乙方保存。协议期间,乙方不得将毕业证书、职称证书(两证)提供给苏州地区 其它 园林企业使用,否则甲方有权终止执行协议。 四、如果甲方需要乙方参加继续教育、 安全生产 等。培训费用(含学习费、食宿费、交通费)全部由甲方负责。 五、 甲方需要乙方参加工程项目投标(招标方要求到场或须答辩),甲方须按天支付人民币贰百元津贴给乙方(不包括食宿费、交通费)。 六、 协议期间,非乙方原因,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失,均由甲方承担。 七、 协议期间,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则:一方需要在前一个月事先告知另一方,以便另一方做好工作安排。但在下列情况下,乙方有权提前解除协议: (1) 甲方不能按期支付挂靠费用; (2) 甲方有其它违约和违反国家法律、法规的行为。 八、 双方签订协议后,甲方支付 年挂靠费用(汇到乙方账户)。乙方开户银行 账号: 今后每年 月底前甲方负责结清乙方全年挂靠费用,不延误。 九、 本协议未尽事宜,双方可协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字、盖章之日起生效。 甲方(章) 乙方(签名): 法定代表人(签名): 身份证号码: 联系电话: 联系电话: 传 真: 传 真: 手机号码: 手机号码: 签订日期: 年 月 日 签订地点: 挂靠协议书范本8篇相关 文章 : ★ 挂靠协议书范文精选 ★ 关于挂靠协议书模板 ★ 挂靠协议书样式5篇 ★ 挂靠协议书范文 ★ 公司挂靠协议书怎么写 ★ 标准挂靠协议书5篇 ★ 经典的挂靠合同协议书 ★ 劳务方公司挂靠协议书模板 ★ 车辆挂靠协议书优秀范本五篇 ★ 挂靠协议书范例 var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a16caac520b9e58c9a9652b27953e5ae"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
2023-09-06 05:42:131

挂靠合同是否合法

法律主观:《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止 建筑施工企业 超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。因此你们挂靠的协议在法律上可能是无效的。法律客观:《中华人民共和国民法典》第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 《中华人民共和国民法典》第一百五十三条 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。 违背公序良俗的民事法律行为无效。
2023-09-06 05:42:321

什么是挂靠合同

法律分析:挂靠合同,即所谓企业挂靠经营合同,就建筑业而言,挂靠是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程而签订的一类合同。挂靠合同本身不合法,并没有法律支持。法律依据:《中华人民共和国建筑法》 第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程。
2023-09-06 05:42:491

正规的公司挂靠合同

随着法律观念的深入人心,合同对我们的约束力越来越不可忽视,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是我为大家整理的正规的公司挂靠合同,希望可以帮助到有需要的朋友。 正规的公司挂靠合同1 甲方(管理方): 法定代表人: 乙方(挂靠方): 法定代表人: 以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下 协议书 : 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行 广告 经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。 二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。 三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。 四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票, 收据 ;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。 五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导。 六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。 七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠费进行 八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。 九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户 十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。 十二、本协议一式两份,双方各执一份。 十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。 甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 正规的公司挂靠合同2 甲方:_____________________ 营业执照:_________________ 注册地址:________________ 邮政编码:_________________ 法定代表人:_______________ 职务:_____________________ 乙方:____________________ 身份证号:_________________ 双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条合同目的 为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条甲方的基本权利和义务 权利: (1)甲方每年向乙方收取人民币(大写)_________万元整,作为管理服务费。 (2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 义务: (1)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。 (2)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。 (3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 第三条 乙方的基本权利和义务 权利: (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。 (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。 (3)充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。 (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。 (5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有,不受任何干涉。 义务: (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的 规章制度 。 (2)自主负责解决经营过程中发生的事件,相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。 (3)认真负责进行经营活动,确保质量和安全,对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和事 故乙方负完全责任。 (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。 (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需要经营的需自己办理相关手续,提供相关证件。 第四条 乙方在其经营过程中,其合同、 保险 、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。 第五条 管理服务费支付 方法 _____________________________________ 第六条 联合声明 (1)甲乙双方仅是挂靠经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。 (2)为了经营需要,甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行账户资料为: 开户公司:__________________ 开户行:___________________________ 账号:__________________ 甲方同意讲上述银行账户交由乙方使用管理,同时声明该账户一切资金均为乙方自带的挂靠经营资金,所以资金收益均为乙方经营所得,甲方不得主张任何权利。 (3)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。 第七条纠纷解决方法 执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理: (1)由_________仲裁委员会仲裁。 (2)向_________人民法院起诉。 第八条其他事项 本合同以签订日期为生效日,有效期_________年,正本一式两份,甲、乙双方各一份,副本_________份,分送_________ 甲方签字:_________     乙方签字:_________ 甲方盖章:_________     乙方盖章:_________ _____年____月____日     _____年____月____日 正规的公司挂靠合同3 1、劳务挂靠协议书 甲方(企业法人): 乙方(挂靠方): 此协议本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。 第一条协议目的 经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本协议,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条甲方的基本权利和义务 权利:(1)有权维护国家利益和乙方利益不受损害。 (2)有权监督乙方挂靠人员的动向。 (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。 义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件。 (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 (3)不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。 第三条乙方的基本权利和义务 权利:(1)有权决定乙方的机构设置、人事任免和人员的聘任。 (2)有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪员工。 (3)有权改革乙方内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。 (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。 (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。 义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 (2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。 (3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。 (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 (5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。 第四条乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。 第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。 本协议以签订日期为生效日,有效期一年,一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方签字:乙方签字: 乙方盖章: 年月日年月日 正规的公司挂靠合同4 甲 方:合肥永达装饰工程有限公司 乙 方:安徽省金正建筑劳务有限公司 甲、乙双方经友好协商,本着公平、公正原则,达成如下协议,以共同信守。 一、工程名称和劳务造价: 长丰县人武部院区绿化及体检中心改造装修施工项目 二、合同目的 经甲乙双方协商,一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方营业及建筑劳务分包资质予以办理建筑施工备案手续。 三、乙方的权利义务 1、乙方向甲方收取劳务服务费人民币方于本协议签署后三日内一次性付清。 2、乙方在本协议生效之后,只向甲方提供相关建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等,不具体参与甲方的建筑施工。双方确认因本工程需要,以乙方名义所签的各班组或工种分包合同无实际法律效果。 3、如甲方需要开具发票,则收取1 %的管理费,税费甲方自理。该税管费应于开票前支付乙方。 4、乙方对甲方提出的合理要求,应尽可能的配合并提供良好的服务。 四、甲方的权利义务 1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件),予以办理建筑施工备案手续。 2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和 安全 教育 以及配合政府部门检查等事宜,均由甲方负责落实并承担,乙方完全不参与施工过程中的用工管理。 3、甲方实施的上述工程项目,其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理,与乙方无关。 4、甲方在建筑施工过程中,若出现安全、质量责任事故等重大意外,均由甲方独立承担处理,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。如甲方因此给乙方带来相关诉讼或经济损失的,则所产生的一切损失(包括但不限于直接损失和间接损失)均由甲方承担,并向乙方补偿相当名誉损失费(每次不低于壹拾万元的损失费)。 五、其他 1、甲乙双方一致确认,如因建设工程施工备案需要,甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》,仅作为政府相关部门备案使用,不作为双方权利义务的约束条款。 2、本协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商,并通过达成补充协议解决;未能协商解决的,则任何一方均有权向乙方所在地人民法院通过诉讼解决。 3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至上述工程完工后失效;一式两份,甲、乙双方各执一份。 甲方:合肥永达装饰工程有限公司 年 月 日 乙方:安徽省金正建筑劳务有限公司 年 月 日 正规的公司挂靠合同5 甲方: 乙方:韶关宏大爆破工程有限公司 为了促进就业,满足甲方的用人需求,甲乙双方经协商一致,就劳务挂靠事宜签定以下协议: 一、劳务挂靠人员的招录与变更 1、劳务挂靠人员可由甲方自行 面试 、确认录用,也可委托乙方进行招聘并交由甲方确定,由乙方与劳务挂靠人员签订 劳动合同 ; 2、劳务挂靠人员在甲方工作期间,依法需要辞退的,甲方应提前一个月将辞退意见以书面形式通知乙方,由乙方负责与劳务挂靠人员办理终止或解除劳动合同手续,甲方应依法向劳务挂靠人员支付经济补偿金; 3、劳务挂靠人员在甲方工作期间,因病、工伤(职业病)在医疗期内的,以及女性职工的“三期”期间,甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系,甲方应按照劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。 二、劳务挂靠人员的工资、各项社会保险费的支付 1、劳务挂靠人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行,实行同工同酬; 2、劳务挂靠人员的工资、各项社会保险费,甲方应于每月日前转入乙方银行账号。乙方根据甲方提供的劳务挂靠人员工资清单,转入每个劳务挂靠人员的银行工资卡账户内; 3、甲方应做好劳务挂靠人员的工资、各项社会保险费明细表,乙方根据甲方转入的工资、各项社会保险费足额发放和缴纳; 4、劳务挂靠人员的每月工资、各项社会保险费,甲方如不能按期支付,以及乙方未能按期转入工资卡账户,违约方应逾期之日起每日按示支付总额5%的比例向对方支付违约金。 三、工伤事故处理 1、劳务挂靠人员发生劳务纠纷,工作事故或工作期间发生工伤的,由甲方按相关保险条例妥善处理,并负责办理申报和理赔事宜; 2、应发生工伤而引起的所有费用,除社会保险机构按政策规定支付外, 其它 费用均由甲方支付。 四、劳务挂靠协议的期限 本协议期为年,自年月日起,至年月日止,如合同期满,甲、乙双方无异议,合同顺延;合同期满后,甲、乙双方一方提出异议,双方协商解决。 五、合同的变更、解除、终止和其他 1、甲、乙双方应其同遵守本合同的各项条款,未尽事宜,由双方协商解决,经双方协商一致对本合同进行修改、补充达成的补充协议与本合同具有同等法律效力; 2、本合同期满即终止,甲、乙任何一向如拟变更本合同内容或提前终止本合同的,都应提交一个月书面通知对方,并协商解决。劳动者在试用期内提交通知,用人单位可以解除劳动合同; 3、甲、乙双方任一方违约,违约方应向对方承担违约责任,并承担相应的经济赔偿。 六、争议解决 合同履行过程中发生的争议,双方协商解决;如协商不成提交乙方所在地法院解决。 六、其他 本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人/授权人签字:法定代表人/授权人签字: 日期:年月日日期:年月日 正规的公司挂靠合同相关 文章 : ★ 挂靠协议书最新5篇 ★ 2022年公司挂靠协议书 ★ 关于公司的挂靠协议书怎么写 ★ 挂靠协议书范文精选五篇 ★ 劳务方公司挂靠协议书模板 ★ 挂靠协议书范文 ★ 《劳务公司挂靠协议范本.doc》 ★ 简洁版挂靠经营合同范本3篇 ★ 挂靠协议书范文精选 ★ 劳务公司挂靠协议范本
2023-09-06 05:43:041

公司挂靠协议书

公司挂靠协议书 篇1   甲方(管理方):   法定代表人:   乙方(挂靠方):   法定代表人:   以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:   一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。   二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。   三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。   四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票,收据;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。   五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。(学生打架调解协议书)   六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。   七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠。   八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。   九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。   十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户   十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   十二、本协议一式两份,双方各执一份。   十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________   _________年____月____日_________年____月____日 公司挂靠协议书 篇2   甲方:   乙方:   甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:   一.协议内容   甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。   二.双方权利及责任的约定   1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。   2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。   3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。   4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。   ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。   ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。   ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。   三.合同解除及争议解决   1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。   2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。   四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。   甲方: 乙方:   时间:年月日   时间:年月日 公司挂靠协议书 篇3   甲 方: (公司)   乙方: 性别: 身份证号: 因个人原因乙方申请挂靠甲方公司为其缴交社保,就缴交社保相关事务,甲乙双方本着   自愿原则,经协商一致就此社保代理达成如下协议:   一、 甲方责任   1、甲方为乙方提供 ( )有偿 ( )无偿代缴交买社保的服务。   2、甲方尽可能协助乙方做好社会保险代理工作,并尽可能为乙方提供方便。   二、乙方责任   1、按甲方的要求,及时提供与委托代理相关材料(3张2寸彩照、身份证、毕业证、职称证原件)。   2、本协议至少签订年,乙方自协议签订之日起,根据委托甲方代理内容,社保费交纳方式为现金交付或汇款的,乙方必须一次性交付半年(以上)社保费:元整(半年为一个缴费周期),到期前一个月到甲方续缴,不按时续缴的,甲方将停止一切代理服务,其造成的后果,均由乙方自行承担。   3、乙方终止社保代理需提前一个月通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的损失。   四、合作期限   本协议期限从年 月 日至年 月 日止。   五、其他事宜   协议中如有未尽事宜,须经双方协商修订,签订补充条款,甲、乙双方履行签订手续。   本协议期满前1个月,如乙方愿意继续挂靠,应重新签订新的协议;如未签订新的协议,乙方仍然交纳社保费,视为原协议自动顺延。本协议有效期满后,甲方可随时终止此协议,给乙方造成损失,由乙方自行承担。   六、特殊条款   1、履约期间,若乙方有建造师证或者工程师证可为甲方所使用的,甲方可为乙方代缴社保(包含企业应缴部分费用),但证书原件必须交由甲方代为保管。   2、履约期间,乙方报考建造师证或者工程师证的或者甲方为乙方申报评审任何证书,甲方可为乙方报销因报考、申报评审证书产生的费用,若乙方拿到报考、申报评审证书的,必须为甲方使用 年。 年以后乙方方可在其他公司挂靠在甲方帮助下取得证书。   3、乙方证书为甲方使用使用期间,如遇甲方办理资质升级或招投标,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对;证书年检、工地检查等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴元;如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方全额报销。   七、附加条款   1、 乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职   务行为。   2、 乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   3、 本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 公司挂靠协议书 篇4 甲方:   乙方:身份证号码: 因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系,甲乙双方达   成如下协议:   一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。   二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。   五、乙方在羁旅 联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。   六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。   七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方: 乙方:   乙方担保人:   日期:20xx年6月 日 公司挂靠协议书 篇5   甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司   甲方单位法人:   身份证号码: 联系电话:   乙方(车辆所有人):   身份证号码: 联系电话:   乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:    一、挂靠车辆基本情况   乙方挂靠车辆车型为: ,发动机号码为: ,车牌号为:    二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权   乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。    三、车辆挂靠期限   乙方车辆挂靠期限: 至 止。   本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。    四、甲方责任   如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。    五、乙方责任   1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。   2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用   3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。   4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。    六、安全管理   1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。   2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。   3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。    七、车辆运行   1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。   2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的.职务行为,乙方承担连带责任。    八、其他   1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。   2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。    九、未尽事宜处理   本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。    十、合同份数及生效时间   本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。   甲方: 乙方(单位法人签字并加盖单位公章):   年 月 日 公司挂靠协议书 篇6   甲方:______________________   乙方:______________________   此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。 第一条 合同目的   经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条 甲方的基本权利和义务 权利:   (1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。   (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。   (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 义务:   (1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。   (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。   第三条 乙方的基本权利和义务 权利:   (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。   (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。   (3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。   (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。   (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。   义务:   (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。   (2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。   (3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。   (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。   (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。   (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。   第四条 乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。   第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。   第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。   本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。   本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(盖章):_________________ 乙方(签字):________________   法定代表人(签字):___________ 身份证号码:_______________   _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 公司挂靠协议书 篇7   甲方:营业执照:   注册地址:邮政编码:法定代表人:   职务:乙方:身份证号:   此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。   第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。   第二条甲方的基本权利和义务   权利:(1)甲方向乙方收取工程总造价的,作为管理服务费。   (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的。   (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。   义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。   (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务   权利:(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。   (2)享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。   (3)充分利用国安的资质,完全自主的开展相关经营业务。   (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。   (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。   义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。   (2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。   (3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。   (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。   (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。   (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。   第四条乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。   第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。   第六条管理费用支付方式:   本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式二份,甲、乙双方各一份。   甲方签字:乙方签字:   甲方盖章:乙方盖章:   年月日 公司挂靠协议书 篇8   甲方:______________________   乙方:______________________   此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。    第一条 合同目的   经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。    第二条 甲方的基本权利和义务   权利:   (1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。   (2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。   (3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。   义务:   (1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。   (2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。    第三条 乙方的基本权利和义务   权利:   (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。   (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。   (3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。   (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。   (5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。   义务:   (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。   (2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。   (3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。   (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。   (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。   (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。    第四条 乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。    第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。    第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。   本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。   本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(盖章):_________________ 乙方(签字):________________   法定代表人(签字):___________ 身份证号码:_______________
2023-09-06 05:43:121

挂靠合同是有效的吗

挂靠合同是无效的。建设工程的施工人必须具有相应的建设资质。无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业的名义而与他人订立建设工程施工合同,即挂靠他人的名义订立合同的,该合同无效。【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定,认定无效。
2023-09-06 05:43:201

挂靠协议书

  随着社会不断地进步,协议起到的作用越来越大,签订协议后则有法可依,有据可寻。拟起协议来就毫无头绪?下面是我为大家收集的挂靠协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。 挂靠协议书1   甲方:____(单位)   乙方:____(个人)   甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方聘用乙方之事宜达成以下条款,各方应遵守执行。   第一条:合同期限:   1、甲方聘用乙方的二级建造师证(专业:____),但乙方无需向甲方提供劳务服务,即双方之间并不形成劳动关系,甲乙双方的权力与义务仅以本合同约定为准。   2、聘用期限为____年,聘用期暂定为____年____月____日至____年____月日,实际聘用期为福建省建设厅网站公布转注册成功之日为起始日期   第二条:劳动报酬和福利待遇   1、甲方支付给乙方每年薪金人民币(大写)____元整(¥____)。   2、支付方式:合同签订后甲方拿到证件时支付____元定金,建造师证书转注册成功之日起十日内(实际以福建省建设厅网站公布注册成功之日为准),甲方向支付乙方人民币(大写)____元整(¥____)。因乙方(证件不能使用、证已挂到别的单位不能减等)原因,乙方全额退回已发放的工资,甲方退还已收到的所有证件。第三条:甲方的义务及权利   1、在二级建造师注册管理部门可以接受二级建造师注册申请之日起,甲方负责及时为乙方办理引进及其二级建造师注册登记手续。   2、甲方承担乙方二级建造师注册登记手续的相关费用及聘期内乙方参加二级建造师继续教育培训考试的相关费用。   3、履约期内,甲方妥善保管乙方的二级建造师资格证书,注册证书原件,如有遗失,甲方负责及时(在本协议结束之前)为乙方办理补证手续并承担补证手续相关费用。   4、如果甲方借乙方二级建造师执业资格证书、注册证书、执业印章投标或在工程中使用,甲方应征得乙方同意并另行支付乙方相关费用(按市场价)。   5、如因甲方原因造成乙方的二级注册建造师资格被吊销或失效的,甲方应赔偿乙方由此造成的一切相关费用。如因乙方自身原因导致不良后果,甲方概不负责,并赔偿甲方相应的损失。   6、协议期内,在未得到乙方书面认可的情况下,甲方不得将乙方的建造师资格证书注册到其他的企业,否则即视为违约;不得作出有损乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任由甲方承担。   7、如甲方公司因资质申请及年检等需要安全员B证,乙方需配合甲方考取安全员B证,直到成绩合格为止。但所发生的交通费、食宿费、误工费由甲方承担。   8、甲方如要求乙方办理社保、医保等,费用应由甲方承担。在本合同期内如遇乙方有增项资质注册,甲方除无条件为乙方办理增项注册外,另给予乙方每一增项经双方协商另订(协商不定按市场价)。从增项注册成功公示之日起算。   第四条:乙方的义务及权利   1、履约期内,乙方必须将二级建造师注册证书,执业资格证书原件在注册成功后由甲方保管(执业章由乙方自行保管)。乙方应积极配合。履约期内未经甲方同意,乙方不得转注册。   2、乙方必须提供注册所需的材料及相关证件(执业资格证书、毕业证复印件、身份证复印件、一寸彩照四张),积极配合甲方办理注册登记手续(甲方不得利用乙方有效证件用于从事不正当交易)。   3、如因乙方因为注册审核不通过的,甲方已支付给乙方的所有费用,乙方必须在建设厅网公布不通过日后十天内一次性退还给甲方,同时甲方将上述证件原件交给乙方;乙方应退回甲方已付岗位津贴,合同自动失效。   4、履约期内如乙方有充足的理由需取回证书,应提前通知甲方且在承诺的期限内返还甲方。如合同期满之际正遇甲方需用证书,本合同期限是否延长经双方协商另订。   5、履约期间,甲方办理资质升级时,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对。   6、乙方如要求甲方办理社保、医保等,费用应由乙方自行承担。   第五条:其他   1、乙方的毕业证和职称证在甲方资质审核通过后归还乙方保管,若甲方需要用到乙方相关证件,乙方应予以配合。若甲方的项目需要由乙方承担项目经理或负责人(含担任专业技术人员)等,则甲方应与乙方协商一致并另行确定报酬及福利(通过补充协议约定);甲方注册完毕后,应将注册盖章归乙方保管,挂证不挂章;需挂章,另行协商补充协议。乙方相关证书只作为资质升级使用,不作其他用途。   2、有下列情形之一的`,乙方可随时解除合同,且不退还甲方已预付的工资款,同时由甲方赔偿乙方因此造成的损失。   a.甲方以暴力或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的;   b.甲方未按本合同约定支付乙方薪酬;   C.甲方未按合同约定,将乙方相关证书擅自用作资质升级以外的用途。   3、有下列情形的,甲方有权提前与乙方解除合同,赔偿甲方因此造成的损失。   a.发现乙方擅自以甲方名义对外承接工程,严重损害甲方的名誉和利益的。   b.若乙方所提供证书不能够使用,则乙方需退还甲方发放的所有薪资。   4、若合同期满,双方无疑义协议可自动按年顺延,费用照旧(也可按当年市场行情双方协定下年报酬)。如未续签的,甲方应在合同期满前十五天内无条件退还乙方所有相关证件(包括期间考取的安全员B证),并同时无条件为乙方办理所需要的所有相关手续(证书续期或变更注册、离职证明、社保转出等),保证乙方证书变更或下一注册期的所需业绩,并办理移交手续。   5、在约定归还证书的时间里,甲方须按时归还乙方证书,若甲方不能按时归还乙方的证书,乙方有权要求甲方归还,并可要求甲方赔偿乙方由此造成的一切损失;甲方不得把乙方证书弄丢,如果甲方把乙方证书弄丢了,甲方须在合同期内为乙方补办证件,若是无法补办,甲方须赔偿给乙方相应的费用。   6、甲方若单位名称、地址变更以及甲、乙双方任何一方通信联系(电话)方式等变更应及时通知对方,违反此约定的一方给对方造成损失的应给予赔偿。   7、合同期满后,若不再续签挂靠协议,企业必须负责网络减员(社保减员,企业信息锁减员),若甲方超过15日办理好,甲方按一个月工资发放给乙方,以此类推。第六条:违约责任:任何一方违反本合同给对方造成的损失的,应根据后果和责任大小予以赔偿。   第七条:本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行。   第八条:本合同从甲、乙双方签字之日起生效,今后因履行本合同纠纷或争议,双方可通过协商解决,协商不能达成一致意见,可以向劳动保障行政部门或向法院起诉。   第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方盖章签字生效,具有法律同等效力。   甲方:(公章)________ 乙方:________   地址:____________ 地址:________   联系电话:________ 联系电话:________   法定代表人(或授权代表):________ 银行账号:________ 挂靠协议书2   甲方:________有限公司   乙方:____ 身份证号:________   甲乙双方本着平等、公平原则签订本协议。   一、甲方为乙方自____年____月至____年____月购买保险,乙方须自行承担所有的保险费用(参保包括:养老、医疗、失业、工伤、生育)。社保缴费基数按照乙方要求基数,并不低于社保缴费基数下限缴费。每年须补缴的社保费基数差额由乙方在下一个交费周期交齐,具体费用以当期缴费明细为准。   二、自____年____月开始缴费,如未按时缴费,甲方有权单方面终止本协议。   三、每月缴纳社保缴费金额:________。   四、服务费每月100元。   五、如乙方需要报销生育津贴及产前检查,需要提供社保要求的资料,并另付500服务费。   六、乙方在购买保险期间,需持社保卡去就医,本单位不负责医疗保险报销事宜。   七、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   八、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无需支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   九、乙方联系方式如有变化,乙方应在十日内书面通知甲方。   十、若乙方违反本协议要求,甲方有权单方面终止本协议。   十一、本协议一式两份,双方各执一份。   甲方:________有限公司 乙方(签字):________   委托代理人:________   日期:________ 日期:________ 挂靠协议书3   甲方(管理方):________   法定代表人及身份证号:________   乙方(挂靠方):_______   为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:   一、工程概况   工程名称:________   工程造价:________元整(¥:________元)   工程地点:________   二、经营管理     1、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行________建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。   2、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。   3、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。   4、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“____、公司____、工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。   5、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。   6、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。   7、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。   三、财务管理   本工程建设资金管理采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式,乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。   四、税、费管理   本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方、乙方承担税、费缴纳的全部款项。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   五、管理费及履约风险金收取   1、本工程乙方向甲方缴纳合同总价款____%的管理费。管理费共计人民币(大写):____元整(¥:____元),每次建设方拨款到账交纳当期管理费,管理费按每次拨款到账金额的____%收取,当拨款达到工程款总价款的85%时,乙方必须在20日内提供已完成工程价款的税、费发票,否则甲方有权扣留乙方建设资金。逾期提供视为乙方违约,按拖欠时间每日计罚已完成工程价款的____%滞纳金。   2、合同签订之日乙方向甲方缴纳履约风险保证金(大写):____(¥:____)。乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲方15日内全部返还乙方。   六、安全责任   本工程在乙方施工中实行乙方负责项目全部安全责任,乙方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任,概由乙方承担全部责任。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   七、工程质量   本工程在乙方施工中实行乙方负责本工程全部质量责任,乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任,本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责,因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   八、甲方权利   本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。   甲方有权对正在施工的工程项目和施工过程进行全方位的管理和指导,不定期进行巡视抽查,发现不规范问题乙方必须无条件接受甲方的整改建议。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令乙方停工整顿。对不服从管理建议的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权更换施工队伍并扣留乙方向甲方缴纳履约风险保证金,乙方不得有异议。   九、乙方对本工程协议外产生的全部民事和刑事纠纷承担全部法律责任。   十、甲乙双方对本协议产生纠纷,双方可协商解决,解决不了,双方可向对本工程有管辖权的人民法院提起诉讼。   十一、本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签名盖章且乙方交齐风险保证金后生效。双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   甲方:____(盖章) 乙方:____(盖章)   代表:____(签字或盖章) 代表:____(签字或盖章)   联系方式:____________ 联系方式:____________   协议订立地点:_____________________   协议订立时间:____年____月____日
2023-09-06 05:43:271

挂靠公司协议书

  随着社会一步步向前发展,需要使用协议的场合越来越多,协议对双方的事务履行起到积极作用。什么样的协议才是有效的呢?下面是我为大家收集的挂靠公司协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。 挂靠公司协议书1   外部人员挂靠买社保协议书 甲方: 乙方: 身份证号码:   住所地: 联系电话: 甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基 础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:填写完整的《社保新增变更申请单》、身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、 失业手册、相片、计划生育证;需要制作社保卡的还需要提供数码回执一张 及20元工本费。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求, 甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇,乙方不得对外代表甲方履行任何 职务行为;乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行 任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: ( 779.28)元/月,或按当地政府每年度调为基准,该费用由乙方全额负担, 乙方于本协议签订后3日内,按最少按一次性支付三个月或半年保险费用和 残疾保障金费用(见第六条),若有亲属在挂靠单位就业,征得亲属同意在 其工资中全额代付挂靠所产生的费用,(如今后社保调整数额或乙方所交纳 的费用不足时,乙方在接到甲方通知后2日内必须补足费用,否则造成乙方 损失乙方自行承担)。   六、由于乙方在挂靠单位占有职工人数,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、 《残疾人就业条例》、《广州市按比例安排残疾人就业办法》、广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》等规定,按公司在职职工年平均人数的1.5%比例安排残疾人就业,未安排,应缴纳相应保障金为:1人×1.5%×市在职年均工资54495×80%由乙方负担占公司职工人数的保障金( 653.94 )元/年。   七、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,甲方无义务为乙 方购买雇主责任险,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   九、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   十、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息。否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十一、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。同时乙方退保时应提前一个月以书面通知甲方不再参保,若甲方因经营原因,随时可以办理停保,不需挂靠单位负任何责任,一切由乙方负担。十二、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。 十三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。 甲方: 乙方: 亲属代付费用人:   日期: 年 月 日 挂靠公司协议书2   甲 方:xxxx有限公司银行账号:   开户行名称:xxxxxxxxx支行乙方担保人:   乙方:性别: 身份证号: 乙方与乙方担保人是关系,乙方因需在北京市享受医疗保险等待遇,特向甲方申请挂靠社会保险关系。   经友好协商,甲、乙双方自愿达成如下协议:   一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: 元/月,该费用全部由乙方个人负担,乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。   二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,甲乙双方不存在劳动关系,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   四、乙方的联系地址、电话及手机如有变化,应在十日内书面通知甲方。   五、乙方应严格履行本协议,乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。   六、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方:乙方: 乙方担保人:   日期:年月日日期: 年 月日 挂靠公司协议书3   甲方:   乙方: 性别: 身份证号:挂靠人:性别: 身份证号:乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保   事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:   一、 甲方的责任:   1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;   2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。   二、 乙方及挂靠人的法律责任   1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求,提供就代办社保的`的相关的材料。   2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。   3、 支付时间:每月的 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。   4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。   5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等, 均与甲方无关。   6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。   7、 乙方和挂靠人互负连带责任。   三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。   四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。   五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停   止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签   字)   代理人:(签字) 挂靠人:(签字)日期: 年 月 日附:乙方和挂靠人身份证复印件(由本人亲笔签字) 挂靠公司协议书4   甲方(管理方):   法定代表人:   乙方(挂靠方):   法定代表人:   以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:   一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。   二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。   三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。   四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票,收据;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。   五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。(学生打架调解协议书)   六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。   七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠。   八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。   九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。   十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户   十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   十二、本协议一式两份,双方各执一份。   十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________   _________年____月____日_________年____月____日 挂靠公司协议书5   甲 方: (公司)   乙方: 性别: 身份证号: 因个人原因乙方申请挂靠甲方公司为其缴交社保,就缴交社保相关事务,甲乙双方本着   自愿原则,经协商一致就此社保代理达成如下协议:   一、 甲方责任   1、甲方为乙方提供 ( )有偿 ( )无偿代缴交买社保的服务。   2、甲方尽可能协助乙方做好社会保险代理工作,并尽可能为乙方提供方便。   二、乙方责任   1、按甲方的要求,及时提供与委托代理相关材料(3张2寸彩照、身份证、毕业证、职称证原件)。   2、本协议至少签订年,乙方自协议签订之日起,根据委托甲方代理内容,社保费交纳方式为现金交付或汇款的,乙方必须一次性交付半年(以上)社保费:元整(半年为一个缴费周期),到期前一个月到甲方续缴,不按时续缴的,甲方将停止一切代理服务,其造成的后果,均由乙方自行承担。   3、乙方终止社保代理需提前一个月通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的损失。   四、合作期限   本协议期限从年 月 日至年 月 日止。   五、其他事宜   协议中如有未尽事宜,须经双方协商修订,签订补充条款,甲、乙双方履行签订手续。   本协议期满前1个月,如乙方愿意继续挂靠,应重新签订新的协议;如未签订新的协议,乙方仍然交纳社保费,视为原协议自动顺延。本协议有效期满后,甲方可随时终止此协议,给乙方造成损失,由乙方自行承担。   六、特殊条款   1、履约期间,若乙方有建造师证或者工程师证可为甲方所使用的,甲方可为乙方代缴社保(包含企业应缴部分费用),但证书原件必须交由甲方代为保管。   2、履约期间,乙方报考建造师证或者工程师证的或者甲方为乙方申报评审任何证书,甲方可为乙方报销因报考、申报评审证书产生的费用,若乙方拿到报考、申报评审证书的,必须为甲方使用 年。 年以后乙方方可在其他公司挂靠在甲方帮助下取得证书。   3、乙方证书为甲方使用使用期间,如遇甲方办理资质升级或招投标,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对;证书年检、工地检查等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴元;如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方全额报销。   七、附加条款   1、 乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职   务行为。   2、 乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   3、 本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 挂靠公司协议书6   甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司   甲方单位法人:   身份证号码: 联系电话:   乙方(车辆所有人):   身份证号码: 联系电话:   乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:    一、挂靠车辆基本情况   乙方挂靠车辆车型为: ,发动机号码为: ,车牌号为:    二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权   乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。    三、车辆挂靠期限   乙方车辆挂靠期限: 至 止。   本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。    四、甲方责任   如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。    五、乙方责任   1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。   2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用   3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。   4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。    六、安全管理   1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。   2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。   3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。    七、车辆运行   1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。   2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的职务行为,乙方承担连带责任。    八、其他   1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。   2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。    九、未尽事宜处理   本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。    十、合同份数及生效时间   本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。   甲方: 乙方(单位法人签字并加盖单位公章):   年 月 日 挂靠公司协议书7   甲方:   乙方:   甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:   一.协议内容   甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。   二.双方权利及责任的约定   1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。   2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。   3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。   4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。   ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。   ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。   ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。   三.合同解除及争议解决   1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。   2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。   四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。   甲方: 乙方:   时间:年月日   时间:年月日 挂靠公司协议书8   甲方:   乙方:   身份证号码:   住所地:   联系电话:   甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、相片。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇;乙方除因本协议目的而使用甲方   名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,按当地政府每年度公示的基数为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用,否则造成乙方损失乙方自行承担。   六、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   七、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责,与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息,否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十、乙方应严格履行本协议,如有违反,一切责任由乙方全部负担。   十一、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。   十二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。   甲方:   乙方:   日期:____年___月___日
2023-09-06 05:43:351

资质挂靠协议书

  在现在社会,协议与我们的生活息息相关,签订签订协议是最有效的法律依据之一。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,以下是我为大家整理的资质挂靠协议书,欢迎阅读与收藏。 资质挂靠协议书1   甲方:_________________;法定代表人:_________________;   乙方:_________________;法定代表人:_________________;   鉴于:_________________;甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在项目(下称;一、甲方需在收到项目业主工程款后的个工作日内,向;   二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一;支付乙方相关款项;   三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次;如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款;   四、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。   甲方:_________________   法定代表人:_________________   乙方:_________________   法定代表人:_________________   日期:_________________   日期:_________________ 资质挂靠协议书2   甲方:   地址:   电话:   乙方:   地址:   电话:   甲、乙双方经友好协商,本着公平、公正原则,达成如下协议:   一、协议内容   工程名称:   项目地址:   劳务造价:   二、协议目的   经甲乙双方协商,一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方资质予以办理项目投标和建筑施工备案手续。   三、乙方的权利义务   1、乙方向甲方收取服务费人民币______元;该款甲方于本协议签署后______日内一次性付清。   2、乙方在本协议生效之后,向甲方提供项目投标和建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等,不具体参与甲方的建筑施工。   3、甲方应当严格依法执行营业税改征增值税政策,所需税费甲方自理,所需税票由甲方支付税费后开具。   4、甲方应规范工程项目部印章管理与合同签订。在甲方以乙方公司名义对外签订合同时,应当严格审查合同相对方的经营资质并报乙方审查签章。以乙方名义签订的合同以及甲方招用无用工资质的劳务分包人产生的权利义务,均由甲方承受,乙方不承担责任。   四、甲方的权利义务   1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件),予以办理建筑施工备案手续。   2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜,均由甲方负责落实并承担,乙方完全不参与施工过程中的用工管理。   3、甲方实施的上述工程项目,其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理,与乙方无关。   4、甲方在建筑施工过程中,若出现安全工伤、质量责任事故等重大意外和追索劳动报酬争议,均由甲方独立承担处理,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。如甲方因此引发乙方诉讼且乙方委派律师应诉的,甲方应按照诉讼法院所在地标准承担法律服务费用。   五、违约责任   1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。   2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金,并应赔偿对方的经济损失。   六、争议解决   因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向_______方所在地人民法院诉讼。   七、其他   1、甲乙双方一致确认,如因建设工程施工备案需要,甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》,仅作为政府相关部门备案使用,不作为双方权利义务的约束条款。   2、本协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商,通过达成补充协议解决,补充协议与本协议具有同等效力。   3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至上述工程完工后失效。   4、本协议一式______份,甲、乙双方各执_______份。   甲方(签章):   负责人(签字):   ______年______月______日   乙方(签章):   负责人(签字):   ______年______月______日 资质挂靠协议书3   甲方:   乙方:   为配合乙方的施工的需要,双方本着优势互补,互惠互利、责权分明规范管理、平等自愿的原则下,依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,经双方协商,一致同意乙方挂靠甲方公司之下,从事甲方公司经营范围内的建设消防工程安装项目。同时甲乙双方订立本合同明确双方的权利和义务及其挂靠期内的注意事项。    第一条:工程情况   工程名称:   工程地点:   工程内容:   工程总造价:大写    第二条:承包经营方式   1、以甲方的名义承接 建设消防工程项目,负责成立消防工程项目部,组织施工。由甲方提供营业执照和资质证书等需要的手续给乙方办理相关消防工程业务。   2、向乙方收项目资质挂靠费为本工程项目合同总额的 %(不含税费和报建验收资料服务费)。    第三条:权利和义务   一、 甲方:   1、甲方提供给乙方合法正规有效的全套资质证明材料,书面委托乙方作为甲方全权代表,在合同期内完成以甲方名义承接的本次消防工程所辖内容。   2、对乙方提供的资料审验和及时盖章,协助乙方办理工程验收手续。   3、如需以甲方名义提供工程发票,其税金由乙方承担。   4、乙方以甲方的名义签订本消防工程项目后,乙方必须与甲方签订该项目的工程施工质量承若书和安全生产承诺书,如需甲方指派做本项目的施工项目经理,乙方需按月支付项目经理费用 元/月。   二、乙方:   1、乙方根据此协议按时按量完成业主方(此项目方)的整个工程内容包材料、包人工、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期并制定该工程的`施工方案和施工工程量及工程施工月进度表。   2、因材料欠款和工资欠薪引发的经济纠纷和责任全由乙方承担。   3、乙方施工的其合同、保险、银行、劳动、税务、财务、签证等由乙方自主办理,本项目乙方实行独立核算,自负盈亏。一切正常利润属乙方所有,甲方绝不得干涉。   4、在此项目的工作开展中,严格遵守国家法律法规,因不符合消防规范,导致报建验收资料不齐全,不规范、不及时以及施工验收不合格等原因被消防部门处罚的,或影响业主方整体验收的责任,全由乙方负责。   5、认真负责整个工程的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故完全责任。若出现安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,并签订安全生产承诺书,甲方不承担任何责任和费用。   6、维护甲方公司的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、损誉的行为,乙方不可以将此协议转包第三方,不得利用甲方的资质资料从事本合同意外的经营事项。否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求相关经济赔偿和处罚。   8、按照建设工程的法律法规办理有关人员和设备的商业保险。   9、乙方要求发包方(业主方)所支付的每一笔本合同消防工程进度款必须转入甲方对公账户。    第四条:挂靠费支付   1、签订挂靠协议之日支付本工程的挂靠总价的 %,余款在工程竣工验收签章之日一次付清给甲方。   2、乙方如需甲方报建、验收、其相关费用由乙方承担,双方协商费用金额。    第五条:合作附件   甲乙双方签订的合作协议和本项目其他合作条款及甲方为乙方出具的授权委托书均具有同等法律效力。    第六条:解除合同期限   1、甲乙双方在本消防工程项目竣工验收合格之日即本合同同时终止。   2、本合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字盖章后生效。   甲方(盖章): 乙方(盖章):   身份证:   甲方代表签字:乙方代表签字:   年 月 日 年 月 日 资质挂靠协议书4   甲方:______________   乙方:______________   经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下:   一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局对代理报检单位进行审查使用。   二、乙方所提供的报检员资格证必须是有效真实的能办理办理代理报检单位申请注册的证件,且其报检员资格证未在其他单位注册或在其他单位注册过但现已退出,否则因此造成的后果,由乙方负相应的法律责任。我公司对报检员资格证的具体要求是报检员资格证必须是XX年下半年和XX年上半年参加全国统考取得的。   三、甲方必须合法地使用乙方的报检员资格证,不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非法活动,否则由因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。   四、乙方将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方使用,甲方必须向乙方支付____元人民币/月的挂靠酬金。挂靠酬金由甲方在每月的最后的一天存在乙方的银行卡里。   五、如乙方在协议生效三个月后需凭其报检员资格证找与报检有关的工作,可以向甲方提出终止协议的要求,但甲方不得在协议有效期内向乙方提出终止协议的要求(这主要是为了保护乙方的利益)。   六、本协议一经签订,乙方必须将其报检员资格证以快递的方式寄给甲方,甲方在协议的有效期内必须妥善保管好乙方的报检员资格证,如发生丢失,由甲方赔偿相应的损失(如挂失费和重新办证的费用等)。   七、本协议有效期为半年或一年,自____年____月____日至____年____月____日有效。有效期满后,经双方协商可续签本协议,以延长本协议的有效期限。   八、本协议正本两份,经双方签字确定有效期限后生效,甲方和乙方各执一份。   九、本协议未尽事宜或由于国家政策方面的原因而要作相应的变更,双方本着友好诚信的原则协商解决。   甲方签字(盖章):________乙方签字:________________   ________年________月____日________年________月____日
2023-09-06 05:43:551

挂靠合同的法律效力如何认定

建设工程施工的时候,需要有资格的施工单位进行施工,而一些不具有资质的施工单位会挂靠在有资质的单位中从事工程的施工,挂靠就需要签订合同,挂靠合同是否有效,应视情况不同,区别对待。发包人明知没有施工资质的实际施工人挂靠有资质的建筑企业,以被挂靠企业名义订立施工合同,而由挂靠人自主施工,发包人和挂靠人这种借用被挂靠企业名义订立合同的行为目的在于使得没有相应施工能力的挂靠人进行违法的建筑活动。发包人与挂靠人是恶意串通,损害国家和公共利益,其所签订的建设工程施工合同发包人在签订建设工程施工合同时确实不知挂靠人与被挂靠企业之间的挂靠行为的情形下,不能简单地以“违反法律、行政法规的强制性规定”而认定已经成立的施工合同无效。从善意发包人的角度出发,其确实认为合同的另一方当事人是有施工资质的企业,而挂靠人在与其签订合同时也往往有被挂靠企业的授权书,这更是让发包人无从得知挂靠人的挂靠行为。法律依据:《民法典》153条无民事行为能力人签订的合同无效;合同双方以通谋虚伪意思表示签订的合同无效;违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效;违背公序良俗的合同无效;
2023-09-06 05:44:031

建筑公司挂靠合同怎么写

法律分析:建筑工程挂靠协议书包括:一、合作基础,二、合作方式,三、经营和管理模式,四、双方的权利和义务,五、价款或者报酬,六、履行期限,七、履行的地点和方式,八、违约责任,九、争议解决的方法。法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第四条 也明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
2023-09-06 05:44:101

挂靠签定的工程施工合同无效如何处理?

法律主观:挂靠是指为了进行工程建设,但是不具有相应施工资质的施工人(即挂靠人)借用有资质建筑公司(被挂靠人)的资质、公章、财务凭证等,向被挂靠人交纳管理费,承揽并进行工程建设的行为。那么签订建设工程挂靠施工合同有什么注意事项?因建设工程施工中所涉及的各方人员比较多,因此由挂靠所产生的各方当事人法律关系比较复杂。具体来说,其涉及的各方当事人主要有建设单位即发包人、承包单位即被挂靠人、挂靠人、材料设备供应商及雇用人员等,这些当事人相互之间形成很多种法律关系,该多种法律关系也因挂靠法律关系的无效而产生不同的法律效果。(1)挂靠人和被挂靠人之间的挂靠合同法律关系。挂靠人与被挂靠人之间引起纠纷的主要原因是拖欠工程价款或者管理费,即因被挂靠人拖欠挂靠人的工程价款、被挂靠人拖欠挂靠人的管理费/承包费等而发生。因为在挂靠中,挂靠人通常是以被挂靠人名义与发包人发生工程款交付结算关系,发包人先把工程款拨付到被挂靠人名下,再由挂靠人到被挂靠人处领取,这样被挂靠人掌握了工程款的主动权,而挂靠人处于被动地位,因被挂靠人不按双方之间的协议支付工程款引起纠纷。另外一类纠纷是追偿权纠纷,因为在挂靠合同中往往会约定,若因挂靠人的过错导致被挂靠人受损的(包括但不限于向建设单位、材料设备供应商、雇用人员支付违约金、赔偿金等),被挂靠人可以在承担相关责任后向挂靠人追偿,即基于挂靠合同关系,被挂靠人行使追偿权而发生的纠纷。那么,该类纠纷产生的合同法律关系的效力如何呢?根据前述《建筑法》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款规定可知,法律法规明确否定了挂靠行为的合法性。据此,挂靠双方当事人签订的挂靠协议因其违反了法律法规的强制性规定而归于无效。对于无效的合同,合同法规定对因无效合同而取得的非法利益应予没收。所以,对被挂靠人取得的管理费等应依法被没收。然而,虽然挂靠合同无效,但对于被挂靠人拖欠挂靠人工程价款的情形(实际上涉及到的建设工程施工合同也是无效的,后面会谈到。),应区分为两种情况来处理,一是如果工程竣工验收合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,应予支持;二是如果工程竣工验收未合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,不予支持。为什么要按以上两种情况来区别对待处理呢?最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条规定,“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”第3条第1款第(二)项规定,“修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。”以上两条规定了建设工程合同无效的前提下,对于承包人要求支付工程价款的,分为两种情形处理:一是工程竣工验收合格的应予支持,二是工程竣工验收不合格的不予支持。这两条规定实际上淡化了合同的效力,即不以合同是否有效为依据,而是以工程竣工验收是否合格为依据,验收合格的就予以支持,验收不合格的就不予以支持。虽然这两条规定的是发包人与承包人之间的关系,但其对挂靠人与被挂靠人之间也应当是适用的。(2)发包人与承包人(被挂靠人)的建筑工程承包合同法律关系。从表面上看,该合同承包人(被挂靠人)具有符合建设活动要求的相应资质条件,其合同主体符合法律规定,发包人与承包人(被挂靠人)之间签订的建筑工程承包合同合法有效。但实际上,承包人(被挂靠人)并不是实际的施工人,而是将其企业名称、公章、资质证明出借给挂靠人,由挂靠人实际施工并履行合同相关义务,显然,其行为违反了《建筑法》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款的规定和《合同法》有关条款的规定,因此,双方签订的建筑工程承包合同无效,被挂靠人与挂靠人应对发包人因此遭受的损失承担连带赔偿责任。若发包人在知情的情况下仍与该被挂靠人签订合同的,则发包人也有过错,应当承担相应的过错责任。至于发包人与承包人(被挂靠人)之间拖欠的工程价款,应依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第三条的规定来处理,即以工程是否验收合格来区分处理。工程验收合格的,则支持承包人(被挂靠人)向发包人支持工程价款的请求;工程验收不合格的,则不支持承包人(被挂靠人)向发包人支付工程价款的请求。另外需要强调的是,由于建设工程施工合同无效,被挂靠人作为承包人的“工程价款优先受偿权”将无法行使,因为合同有效,是拥有和行使该项权利的基础。(3)发包人与实际施工人(挂靠人)的法律关系。根据合同相对性原则,合同的权利义务只在合同当事人之间产生,只对合同当事人具有法律约束力,而不及其他人。由于发包人与实际施工人(挂靠人)之间不存在合同关系,不是合同当事人,两者似乎没有法律关系,但是最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条、第二十六条的规定却突破了合同相对性原则。该《解释》第25条规定,“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼”,实际施工人应包括挂靠人,因此发包人也可以向挂靠人主张权利。该《解释》第26条第2款规定,“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”据此,发包人拖欠工程价款的,挂靠人向发包人主张权利的,发包人应在其欠付范围内承担付款责任。(4)供应商与被挂靠人、挂靠人的买卖合同法律关系。实践中,因材料及设备采购引起的与供应商的买卖合同纠纷,也是挂靠法律关系中比较普遍和复杂的纠纷。如果在工程施工过程中,被挂靠人严格把自己排除在材料采购过程外,既不以自已名义与供应商购买材料,也不向挂靠人购买材料的供应商支付货款,与供应商不发生任何的经济关系。那么,挂靠人做为实际施工人,其与供应商因买卖合同关系而发生货款拖欠纠纷,根据合同相对性原理,供应商只能要求挂靠人支付欠款,而不能向被挂靠人要求支付欠款。另外,如果被挂靠人以自己名义与供应商签订材料买卖合同,自行付款,由此产生货款纠纷,应按买卖合同关系来处理。但实际上,在很多挂靠工程施工中,工程采购管理相当混乱,被挂靠人与挂靠人都同时向一个供应商采购材料,或被挂靠人委托挂靠人向供应商采购,委托终止后被挂靠人没有通知供应商委托终止事项,挂靠人继续向同一供应商采购的,或挂靠人在与被挂靠人履行挂靠协议之外的工程项目中向同一供应商采购材料,从而使供应商无法厘清到底哪一方才是真正的债务人,最终或会导致合同法上规定的表见代理,而最终由被挂靠人向供应商承担付款责任。(5)实际上,挂靠还涉及到一个重要问题,就是雇工关系问题。因为在挂靠关系中,挂靠人通常没有固定的管理人员及施工人员,而是在工程施工时临时雇佣人员,这些人员主要是农民工,其中产生的最主要的就是国家不断强调、事关社会稳定的农民工工资支付问题。对于该问题,建筑方面的法律法规并未有明确的规定,但根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定判断,工程雇佣人员的工资也是作为工程价款欠款的方式来处理的。按该司法解释第26条制定的精神判断,雇用人员也属于实际施工人,他们也可以向发包人、转包人、违法分包人主张权利。在挂靠中,雇用人员被拖欠工资时,可以向发包人、被挂靠人、挂靠人主张权利。
2023-09-06 05:44:181

建筑挂靠协议书是否合法

一个证只能挂靠一家设计院,挂多了就违法
2023-09-06 05:44:273

车辆挂靠经营协议书

  随着社会一步步向前发展,用到协议的地方越来越多,签订签订协议是最有效的法律依据之一。什么样的协议才是有效的呢?下面是我为大家收集的车辆挂靠经营协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。 车辆挂靠经营协议书1   甲方:   乙方:   应甲乙双方于20xx年11月14日签署专线合作,于20xx年正式对外开展业务,现经双方友好协商, 为理顺运输管理机制,乙方将全资自购8辆货运车辆转户挂靠在甲方名下(具体附表:挂靠车辆情况一览表),特签定以下协议:   一、车辆产权属乙方所有。乙方自有车辆以甲方名称登记上户,车辆上户登记不是产权登记或产权转移。   二、乙方车辆挂靠经营期限:自20xx年X月XX日起至20xx年12月31日止,共5年。双方合同终止后车辆转让费用由甲方承担,到期是否续签合同双方另行协商。   三、本挂靠合同仅为车辆挂靠合同,乙方所聘用、雇用的人员不属甲方员工。如需挂靠甲方,所有工资、社保以及其他费用由乙方负责,在需要时甲方给予配合。   四、甲乙双方应尽事务如下:   1.挂靠车辆须按照国家规定到有关部门办理转户手续,由双方共同办理,车辆转户费由甲方负责,年审费及应车辆年审不合格的维护费等其他一切费用由乙方负责。   2.乙方以及乙方雇用人员应遵纪守法,如在行驶及运营过程中发生违章违纪行为、发生行政、民事责任、刑事责任及各种纠纷所产生的所有费用由乙方自理,责任自负。   3.乙方车辆在挂靠经营期间车辆运营经营所产生的一切费用由乙方自理。   4.车辆保险费以甲方名义投保,乙方负责以私人名义投保的费用,甲方负责公司和私人投保的差额部分的费用。在营运过程中所需的货物保险由乙方自负。   5.乙方以及乙方因经营所需要的聘请、雇用的驾驶员、相关工作人员等的工资、经营资金、福利费、医疗费(含行车事故中的伤、残、亡等费用)驾驶执照、从业资质证明等费用由乙方自理。   6.乙方车辆挂靠甲方后,车辆由乙方自行保管,档案材料由甲方统一建档保管。   7.本合同未明确规定的其它费用,均由乙方负责。   五、乙方应切实做好安全管理,并做好以下职责:   1.乙方必须遵守交通法规和甲方安全管理制度,加强车辆养护、按规定进行正常车辆检验;如发现乙方车辆不符合甲方车辆安全管理规定进行行驶的,甲方有权制止,车辆运行遇公安、环保、城管等各类有关的车容车貌、尾气排放等投诉、乙方必须及时进行整改,如乙方不按规定执行,甲方有权指定修理厂强制进行整改,产生的一切费用及所造成的后果由乙方承担。   2.车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得将车辆改型、改造、转让和拍卖。经甲方同意的车辆改型、改造、换厢大修,费用由乙方自理。   3.乙方使用的牌、证要遵守甲方的牌、证管理规定,如有损失或损坏、乙方自行承担由此造成的损失。   4.乙方应文明、优质、诚信服务,自觉维护企业利益和信誉,服从甲方的服务质量与安全管理考核、检查、监督和处理。   5.乙方在挂靠运营期间,必须遵守国家有关法规及税收、物价政策,否则,造成的后果由乙方自负。   六、挂靠期间,车辆产权仍属乙方,车辆产生的一切责任和损失均由乙方承担。与甲方无关。   七. 甲方应在乙方车挂靠期间切实做好车辆营运监督管理工作,并做好以下几点:   1.协助乙方做好车辆年检,车辆保险、需要相关手续甲方配合完成,车辆二级维护检测大货每年年检两次、小货每年年检一次。   2.及时告知乙方在营运过程中的违章违法情况。   八、违约责任及处理   乙方有下列行为之一,视为乙方违约:   (1)违反甲方相关规定,拒不整改的;   (2)挂靠期间,私自转让车辆、转让牌、证;   (3)擅自提前终止本合同。   九、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和甲方有关规定执行。   本协议在双方代表签字、盖章后方生效,本协议一式二份,协议双方及财务各执一份。   甲方: 乙方:   (盖章) (盖章)   日期:20xx年X月XX日 车辆挂靠经营协议书2   甲方:____________________________   电话:____________________________   传真:____________________________   乙方姓名或单位名称组织代码:______   身份证号:________________________   电话:____________________________   地址:____________________________   邮编:____________________________   联系人电话:_____________________   为适应货运市场发展的需要,本着互惠互利的"原则,乙方自愿将车型:________车号:________发动机号:________________车架号:________吨位:________吨的货运车辆一台挂靠甲方经营。现双方协商一致,签订本协议:   一、车辆落户   乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权仍属乙方。车辆落户后,车牌号为:_____。   二、挂靠期限及责任   2.1车辆挂靠经营期限:________年________月________日至________年________月________日止;在此期间,乙方自愿落户或离户,如乙方离户甲方随时为乙方办理过户手续。   2.2本挂靠协议不是劳务合同,乙方及其所聘请、雇佣的人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方不存在劳动用工关系;车辆安全运行,运输车辆货物安全、货运货源、车辆收入、各项费用支出等事宜均由乙方自行负责。   2.3车辆过户挂靠过程中不需移动;次年挂靠车辆年检由落户所在地车管所出据委托年检书,挂靠车辆凭委托书在车辆运行所在地就地年检。年检完成后,把乙方车管所车辆年检回执单寄回甲方,由甲方交付落户所在地车管所存档即可。   三、挂靠费用   3.1养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费收费标准:养路费每吨/月________元,运管费每吨/月________元,管理费每吨/月________元,营业税每车每年________元,落户费每车________元其中含换证费________元落户时需一次性交纳车主也可根据自身情况决定是否交纳。车船使用税________元吨/年,工商管理费________元车/年,二级维护费每年交纳两次,每次________元。   3.2养路费、运管费、管理费、营业税、落户费、车船使用税、工商管理费、二级维护费、交纳期限:每次养路费运管费交纳必需提前天把款汇到甲方指定的养路费征稽所帐户内;管理费汇到甲方帐户内,营业税;落户费在落户完成后必需一次性支付甲方,二级维护费每半年交纳一次,车船使用税;工商管理费;在车辆年检时交纳。   四、车辆保险   4.1必须购买的保险:车辆第三者责任保险乙方必须购买,投保金额最低为¥________万元,乙方在给甲方邮寄各种档案时必需将第三者责任保单原件交付于甲方。   4.2期限:乙方必需在第二年第三者责任保险到期一个月前,由甲方指定保险公司为乙方购买第三者责任保险,费用由乙方自理,如不交纳甲方有权________不出据年检手续及停止为乙方购买养路费或终止本合同。   五、乙方自理费用   5.1乙方车辆在挂靠期间发生的所有费用;   5.2乙方以及所有乙方雇佣的人员在挂靠期间发生的行政、民事、刑事责任及各种纠纷所产生的费用;   5.3车辆购置税、本协议进行公证的费用及未明确规定的其他费用。   5.4车辆转户时所发生的转户费用.   六、协议期满   挂靠协议期满,经双方协商后,如乙方愿意继续挂靠,与甲方另行签订挂靠协议;如乙方不愿继续挂靠,与甲方结清相关手续及费用并将牌、证退还甲方后,甲方可为乙方出具办理车辆过户所需手续,过户费用乙方自理,双方终止本协议。   七、违约责任及责任承担   7.1甲方   甲方在车辆挂靠经营期间因自身原因提前终止本协议,视甲方违约,在乙方交回甲方提供的牌、证后,甲方赔偿乙方三个月的挂靠管理费;并将乙方挂靠车辆过户至乙方指定的运输公司,费用由甲方承担。如乙方在经营运输过程中,出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、由此产生的全部责任和损失以及由此造成的所有费用均由乙方承担甲方仅承担协助乙方处理。   7.2乙方   向甲方交纳养路费管理费运管费及相关费用须提前天交纳,若不按时交纳费用,影响车辆行驶并因为此项造成乙方损失由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。乙方承担在经营运输过程中的各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损毁,货物损坏、灭失、被盗、被抢、的全部责任和损失以及由此造成的所有费用。   八、免责条款   遇国家有关行政部门政策变化及不可抗巨造成协议不能继续履行的,双方均不构成违约。   九、如有未尽事宜,双方可协商解决并签订补充条款,补充条款与该协议具有同等效力。双方可根据各种政策变化,经过协商达成新的经营协议。如发生纠纷,双方协商解决,协商不成,可起诉至甲方所在地人民法院。   十、本协议壹式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字(盖章)后生效。   甲方(盖章):________ 乙方(签字):________   签字:________________ 身份证号:____________   _____年_____月______日______年_____月_____日 车辆挂靠经营协议书3   甲方:   乙方:   为适应市场的需要,乙方自愿将全资自购车辆以甲方名称上户的_____车壹辆挂靠甲方经营,现经双方友好协商,特签定以下协议。   一、车辆产权属乙方所有。乙方自有车辆以甲方名称登记上户,车辆上户登记不是产权登记或产权转移。(上户后车辆信息祥见附表)   二、乙方车辆挂靠经营期限:自_____年_____月___日起至___年___月___日止。   三、本挂靠合同仅为车辆挂靠合同,乙方及乙方所聘用、雇用的人员不属甲方员工,不享受甲方职工待遇,乙方与甲方不存在劳动用工关系。   四、甲乙双方应尽事务如下:   1.代收代付费用:经甲方同意代办的车辆费、税、险、GPS等费用,乙方每月应及时交付甲方代为办理。   2.代办手续:经甲方同意代办的车辆费、税减免手续等,乙方应及时提供相关资料。   3.乙方在挂靠之日,应向甲方交纳车辆牌、证押金___元整(不记利息)。   4.乙方在挂靠期间,车辆挂靠费用为____元整/月,税金___元整/月,乙方每月应及时交付甲方。   5.乙方车辆在挂靠经营期间的养路费、四自道路费等各种规费、车辆使用税、个人所得税等各种税收、油、胎、料消耗、安全事故费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年、季检费、过桥过路费、过渡费、过城入境费、停车费、洗车费等车辆运营经营所产生的费用由乙方自理。   6.乙方以及乙方因经营所需要的聘请、雇用的驾驶员、相关工作人员等的工资、经营资金、福利费、医疗费(含行车事故中的伤、残、亡等费用)以及各项保险费用、驾驶执照、从业资质证明等费用由乙方自理。   7.乙方以及乙方雇用人员应遵纪守法,如在行驶及运营过程中发生违章违纪行为、发生行政、民事责任、刑事责任及各种纠纷所产生的费用由乙方自理。   8.本合同未明确规定的其它费用。   五、乙方应切实做好安全机务管理,并做好以下职责:   1.乙方必须遵守交通法规和甲方机务、安全管理制度,加强车辆养护、按规定进行正常车辆检验;如发现乙方车辆不符合甲方车辆机务、安全管理规定进行行驶的,甲方有权制止车辆运行遇公安、环保、城管等各类有关的车容车貌、尾气排放等投诉、乙方必须及时进行整改,如乙方不按规定执行,甲方有权指定修理厂强制进行整改,产生的一切费用及所造成的后果由乙方承担。   2.车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得将车辆改型、改造、转让和拍卖,否则甲方有权收回车辆牌、证。经甲方同意的车辆改型、改造、换厢大修,费用由乙方自理。   3.乙方使用由甲方提供的牌、证要遵守甲方的牌、证管理规定,如有损失或损坏、乙方要承担所补办费用及由此造成的损失。   六、挂靠期间,车辆产权仍属乙方,车辆产生的一切责任和损失均由乙方承担。   七、乙方应及时将各项由甲方代付代办的费用及时交给甲方,如交款不及时而产生的一切后果由乙方负责。   八、乙方发生营运纠纷和,需甲方处理的,甲方参加处理人员的各种费用(含工资、差旅费等)由乙方处理。   九、乙方以任何形式在银行或个人、借款及其他经济纠纷,由乙方自行负责。十、乙方在挂靠运营期间,必须遵守国家有关法规及税收、物价政策,否则,造成的后果由乙方自负。   十一、违约责任及处理   1.乙方有下列行为之一,视为乙方违约:   ①违反甲方相关机务、安全规定,拒不整改的;   ②挂靠期间,私自转让车辆、转让牌、证;   ③擅自提前终止本合同   ④不按规定交纳管理挂靠费用。   2.乙方违约处理:甲方有权解除本合同,收回车辆所有运行所需牌、证,甲方有权收回车辆所有运行所需牌、证,甲方有权追回乙方所欠款项,并按欠款额每日千分之三计算滞纳金。   十二、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和甲方有关规定执行。   十三、乙方应文明、优质、诚信服务,自觉维护企业利益和信誉,服从甲方的服务质量与安全管理考核、检查、监督和处理。   本协议在双方代表签字、盖章后方生效,本协议一式三份,协议双方及财务各执一份。   甲方:乙方:   (盖章) (盖章)   日期: 日期: 车辆挂靠经营协议书4   甲方:身份证号码:   住所地:   负责人:   乙方:身份证号码:   住所地   根据城市客运需要,甲、乙双方就乙方挂靠甲方从事出租车营运等有关事宜,经充分协商,达成如下一致协议条款共同遵守执行。    一、挂靠事项   甲、乙双方同意,由乙方自购符合营运条件的车辆挂靠在甲方从事出租车客运业务。乙方用于挂靠运营的车辆为牌小汽车,发动机号码为,底盘号码为。上述车辆挂靠经营手续,由甲方协助乙方办理,所需费用全部由乙方承担。   乙方同意按丹阳市的有关规定和甲方的有关要求配置计价器、防护装置、车载电台、顶灯等车载附属设施,对车辆进行装饰,并承担相关费用。   甲方协助乙方办理该车挂靠甲方的车辆行驶证,挂靠甲方城市客运证,挂靠甲方交通道路运输证等一切出租营运续,同意按本协议约定的条件提供乙方经营出租车客运业务所需的营运证照,所涉及的费用由乙方承担,该车辆营运证权归甲方所有。    二、挂靠期限   乙方挂靠甲方从事出租车客运业务的期限为年,从年月日起至年月日止。经营到期后下一轮如何经营甲方和乙方按照国家,省以及本市经营权的法律和政策协商执行。    三、规税费用的承担   甲、乙双方同意,在挂靠经营期限内,乙方每月应缴纳甲方挂靠经营管理费用元,挂靠期间国家,省,各级地方政府受益政策性收费及各职能部门收取关于出租车营运性的各项规费,税金,工本费,检测费等均由乙方自理。    四、乙方在挂靠期间投入运营的车辆进行日常维护、维修保养、例保等,并及时对营运车辆进行季检、年检等,费用由乙方自行承担 。乙方应按国家和甲方的有关规定使用车载电台,服从电台的调度。   乙方在挂靠期间经营期间的车辆保险及保险标准必须按甲方公司规定统一办理,其中车辆第三责任保险必须投保万,相关的保险费用由乙方承担。如乙方逾期还将交纳规定保险费,甲方单方有权扣车停运,并解除合同。直至乙方在全额交纳规定保险费用后方可营运。   乙方若因经营需要聘用副驾驶员,需经乙方公司审核同意后,按有关规定办理聘用手续,乙方须协助公司管理好自己聘用的副驾驶员。   乙方及乙方所聘用的副驾驶员,在挂靠经营期内,不享受本公司职工工资、福利、住房、医疗费、独生子女、病产假等待遇。    五、乙方挂靠经营车辆发生交通事故或其它事故的,乙方应立即向甲方及相关部门报告,甲方可协助乙方对事故进行处理,但甲方的实际使用费用由乙方承担。发生上述事故而产生的有关法律责任由乙方承担。 若因乙方行为而致甲方遭受损失的,乙方应对甲方的一切损失承担赔偿责任。    六、甲方的权利和义务   1、甲方有权按约定向乙方收取管理费用,对乙方的营运活动进行监督、检查、管理。   2、甲方有权组织乙方进行业务、安全、政治的学习。   3、甲方有权对乙方营运车辆进行车容、性能、安全等方面的检查。   4、甲方应按约定交付营运证照。   5、甲方应按约定履行代缴代办义务。    七、乙方的权利和义务   1、乙方有获得挂靠经营的权利。   2、乙方应按约定接受甲方的管理、检查、监督。   3、乙方在挂靠期间不得擅自将车辆及客运资格转让给第三者。    八、违约责任   1、若甲方违约,乙方有权依据本合同追究甲方法律责任。   2、若乙方违约,甲方有权终止本合同,乙方须承担违约元,违约金不足甲方经济损失的,乙方应赔偿甲方损失。    九、本协议书签订前,甲、乙双方及保证人对本协议书的全部条款及其含义都已准确理解,自愿签订并愿意完全按照约定条款履行本协议书。    十、本协议书经双方签字或盖章后成立,本协议书一式三份,双方、及客运主管部门各执一份。   甲方:   授权代表:   20xx年X月XX日   乙方:   身份证号码:   户籍所在地:   联系电话:   家庭住址:   20xx年X月XX日
2023-09-06 05:44:341

工程挂靠是否合法其合同有效吗

无效,挂靠是不合法的,不受法律保护,属于 无效合同 。 “挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人(个体工商户和其他有经营行为的自然人)为挂靠人。 最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条 建设 工程施工合同 具有下列情形之一的,应当依据 民法典 第一百五十三条第一款的规定,认定无效: (一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的; (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行 招标 而未招标或者中标无效的。 承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定,认定无效。
2023-09-06 05:44:421

挂靠车辆合同有法律效力的吗

挂靠车辆合同没有法律效力。车辆挂靠是指个人出资购买车辆将其挂靠在客货运输企业,并以该企业名义进行客货运输经营。挂靠车辆合同违反法律、行政法规的强制性规定,因此无效。车辆挂靠怎么处理1、挂靠车辆过户到公司时,会计分录:借:固定资产,贷:其他应付款;2、每年计提车辆折旧时,会计分录:借:其他应付款,贷:累计折旧;3、每年收取管理费时,会计分录:借:银行存款,贷:其他业务收入。若产生相应的营业税费约定由乙方缴纳,则根据应缴额作会计分录:借:其他业务支出,贷:应交税费。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
2023-09-06 05:44:491

挂靠人与被挂靠人间的关系

法律主观:挂靠人与被挂靠人之间引起纠纷的主要原因是拖欠工程价款或者管理费,即因被挂靠人拖欠挂靠人的工程价款、被挂靠人拖欠挂靠人的管理费/承包费等而发生。因为在挂靠中,挂靠人通常是以被挂靠人名义与发包人发生 工程款 交付结算关系,发包人先把工程款拨付到被挂靠人名下,再由挂靠人到被挂靠人处领取,这样被挂靠人掌握了工程款的主动权,而挂靠人处于被动地位,因被挂靠人不按双方之间的协议支付工程款引起纠纷。另外一类纠纷是追偿权纠纷,因为在 挂靠合同 中往往会约定,若因挂靠人的过错导致被挂靠人受损的(包括但不限于向建设单位、材料设备供应商、雇用人员支付 违约金 、 赔偿金 等),被挂靠人可以在承担相关责任后向挂靠人追偿,即基于挂靠合同关系,被挂靠人行使追偿权而发生的纠纷。那么,该类纠纷产生的 合同法 律关系的效力如何呢?根据前述《 建筑法 》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款规定可知,法律 法规 明确否定了挂靠行为的合法性。据此,挂靠双方当事人签订的 挂靠协议 因其违反了法律法规的强制性规定而归于无效。对于无效的合同,合同法规定对因 无效合同 而取得的非法利益应予没收。所以,对被挂靠人取得的管理费等应依法被没收。 然而,虽然挂靠 合同无效 ,但对于被挂靠人拖欠挂靠人工程价款的情形(实际上涉及到的建设 工程施工合同 也是无效的,后面会谈到。),应区分为两种情况来处理,一是如果工程竣工验收合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,应予支持;二是如果工程竣工验收未合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,不予支持。为什么要按以上两种情况来区别对待处理呢?最高人民法院《关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》第2条规定,“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”第3条第1款第(二)项规定,“修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。”以上两条规定了 建设工程合同 无效的前提下,对于承包人要求支付工程价款的,分为两种情形处理:一是工程竣工验收合格的应予支持,二是工程竣工验收不合格的不予支持。这两条规定实际上淡化了 合同的效力 ,即不以合同是否有效为依据,而是以工程竣工验收是否合格为依据,验收合格的就予以支持,验收不合格的就不予以支持。虽然这两条规定的是发包人与承包人之间的关系,但其对挂靠人与被挂靠人之间也应当是适用的。 法律客观:挂靠人与被挂靠企业之间的协议有效吗各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。挂靠合法吗《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。什么是挂靠行为“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或个人(个体工商户和其他有经营行为的自然人)为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。如何认定挂靠行为审判实践中,可以结合下列情形综合认定是否属于挂靠:(1)挂靠人通常以被挂靠人的名义参与招投标、与发包人签订建筑施工合同,挂靠人与被挂靠人之间没有产权联系,没有劳动关系,没有财务管理关系的;(2)挂靠人在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与被挂靠人没有订立劳动合同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的;(3)挂靠人承揽工程经营方式表现为自筹资金,自行组织施工,自主经营,自负盈亏。被挂靠人只收取管理费(包括为确保管理费收取为目的的出借账户),不参与工程施工、管理,不承担工程技术、质量和经济责任的;(4)被挂靠人与发包人之间没有实质上工程款收付关系,均是以“委托支付”、“代付”等其他名义进行工程款支付,或者仅是过账转付关系的;(5)施工合同约定由被挂靠人负责采购主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁施工机械设备,实际并非由被挂靠人进行采购、租赁,或者被挂靠人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明,又不能进行合理解释并提供证据证明的;(6)法律、行政法规规定的其他挂靠情形。对于挂靠和内部承包,简单的说就是挂靠是建筑企业只拿钱不管事,一旦发生纠纷,往往会发生争议,争议的关键在于责任的承担,而内部承包则在于包管结合,既要拿钱,又要对其进行人财物的管理,而且还需承担责任,这就是当前大环境下,提倡内部承包的原因。
2023-09-06 05:45:081

二级建造师挂靠协议的协议内容

要签二级建造师聘用合同,在找到挂靠单位之后,为了平安起见,企业和人才需要签署注册建造师挂靠协议。挂靠协议是一式两份,挂靠单位和人才各持一份,且协议需要单方盖章或签字后,才干算是正式生效,在聘用期满之后,挂靠协议就会自动生效。挂靠协议普通包括聘用期限、聘用待遇、甲方的义务及权益、乙方的义务及权益以及违约责任几项大的内容。甲方代表的是挂靠单位,而乙方则是指挂靠人才,由于甲方和乙方所扮演的角色不一样,执行的职责也不一样,因此需要将各自的权益义务注明清楚。聘用期限就是单位租用乙方证书的期限,如押证期限及证书出借的时刻。假如协议里写的是2年,那么2年期限满后,证书就需要出借给人才,且单位不再持续运用此证书。聘用待遇就是挂靠费用了,此项会注明公司支付多少钱给人才,以及如何支付,采用什么方式支付。挂靠金额需要本人和挂靠单位协商,并不是由一方自行决议。违约条款需要惹起留意,有些单位会将违约金额写的特别多,是超出才能范围的。这是不合理的违约金额,普通违约金额是合同价值的3倍,不能超越这个数字。
2023-09-06 05:45:161

挂靠合同是否有效?

挂靠合同是无效的。建设工程的施工人必须具有相应的建设资质。无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业的名义而与他人订立建设工程施工合同,即挂靠他人的名义订立合同的,该合同无效。【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定,认定无效。
2023-09-06 05:45:371

个人社保挂靠协议书范本

挂证网为您提供挂靠协议范本仅供参考,如不明白请登陆挂证网。挂靠协议书甲方(单位):地址:邮政编码:乙方(执业资格持有者)姓名:身份证号码:□□□□□□□□□□□□□□□□□□家庭住址:_______________________邮政编码:□□□□□□户籍所在地:_____________________邮政编码:□□□□□□联系方式:____________(固定电话)____________(移动电话)紧急联系人:________________联系电话:________________因发展需要,甲方特聘用乙方为我公司,经过真诚协商,双方达成如下聘用条款:一、注册聘用期:乙方同意将注册至甲方,甲方聘用乙方的注册期限为年,自注册成功之日起算起。年聘用咨询费为人民币元整。二、乙方应向甲方提供其现注册单位的解聘证明(初始注册需提供报考单位解聘证明)、执业资格合格证、最高学历文凭(原件)、身份证(原件)、乙方一寸、二寸彩色相片各4张,以及其它甲方注册过程中需要的一切材料。甲乙双方本着相互诚信,经友好协商双方签定本合同,合同签订之日乙方开始运作与注册有关的工作,及时配合甲方至注册成功。甲方收到乙方所提供证件及其他注册所需材料后,即付乙方咨询费。剩余款项在注册成功三日内一次性付清。甲甲方付到乙方提供的银行卡中。乙方姓名:开户行:银行帐号:。若因乙方原因,导致不能完成注册时,乙方应将已收到甲方支付的咨询费在三日内全部退还给甲方。若因甲方原因,导致乙方证书不能注册成功,乙方收到的咨询费不于退还。四、聘用期间,经甲方认可确认后,乙方每年与职业资格有关的继续教育、注册地业务培训、协会会议费用(含继续教育期间标准的车旅食宿费用)均由甲方负担,乙方凭相关票据向甲方报销。五、完成注册后,乙方的“注册证书”交由甲方妥善保管,其注册章应交还给乙方。在甲方办理资质申报、年检或有关部门检查时,若需有关证书原件,印章等,甲方应提前20天通知乙方,乙方应及时配合提供,不得延误。如有延误,甲方扣罚乙方一个月的咨询费。注册证书只作为甲方办理资质申报、年检或有关部门检查时用。若超出以上范围,甲方要使用乙方证书或印章时,则应经双方协商,经同意后,方可使用,并付给相应报酬。六、在合同期内,甲方应为乙方在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况,并为乙方办理该证的年检工作,年检费用由甲方支付。甲方保证乙方资格证件的年检及时、有效,保证乙方继续教育等工作的及时进行。七、解聘:乙方必须在注册期满后,才可转注,在合同满期后,甲方应提前30天出具乙方的解聘证明、职业道德证明等有关转注册证明,并返还乙方的留存在甲方处的所有证明文件(注册证等),不得无故刁难,协助乙方办理转注的手续。在下列情况下,乙方有权提前解除协议。1、甲方不能按期支付服务费用;2、甲方原因注册不成功;八、续聘:聘用期满,甲乙双方有意签订续聘合同,具体事宜由双方另行协商。九、违约责任:1、甲方负责乙方在注册期内的再教育学习的一切费用及手续,因甲方原因无法在注册期满前完成乙方的再教育学习手续和转注册的证明材料,造成乙方无法转注册,甲方应向乙方赔偿人民币元整。2、由于甲方原因(不可抗因素除外)造成乙方的注册证丢失或吊销;甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:注册证丢失,甲方应负责为乙方补办;不耽误乙方正常注册,否则、甲方须继续支付乙方聘用咨询费到证书发下来为止。大学文凭(原件)因甲方过失而丢失损毁,甲方应赔付乙方元整;资格证吊销,甲方赔付乙方元整。3、因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。4、乙方必须在甲方公司注册满年,才可以转注,乙方要求提前解聘,则甲方不负责再教育学习费用,乙方退还甲方当年聘用工资,且赔付甲方违约金元整。5、甲方必须在注册满年,才可以解聘,如提前解聘,甲方赔付乙方违约金元整。十、本合同所指咨询费均为税后金额,如需缴税,均由甲方承担。十一、双方如有争议或纠纷时,可协商或提请仲裁部门仲裁。十二、本合同一式四份。甲乙双方各执贰份,具同等效力。甲方:乙方:年月日年月日扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"
2023-09-06 05:46:001

挂靠协议书

挂靠协议书 篇1   甲方: (以下简称甲方)   乙方: (以下简称乙方)   经甲乙双方协商一致,确立如下协议:   一、乙方自备车壹辆,车型: , 座,车号:沪 客车一辆,挂靠甲方   二、甲方按乙方营业额开具发票,乙方按开票金额的 %由甲方代缴营业税和每月向甲方缴纳车辆挂靠费 元,在甲方支付乙方租车款时扣缴   三、乙方在次月五号前告知甲方开票金额,租车款到帐后,甲方(十天内)支付乙方租车款。   四、乙方收集与营业额数相等的有效发票交与甲方用作财务冲账,否则甲方按国家所得税规定比例向乙方自动扣缴   五、乙方自备车辆的相关手续,(例保险,验车,审照等业务,)均由乙方自行按时办理,乙方的交通责任违章处理和索赔事宜等均由乙方自已负责;   乙方班车业务上的服务工作{或发生矛盾。投诉等)由乙方自行与乘客和业主单位协调解决。   六、乙方班车线路业务由乙方自已与业主联系洽谈,包括车价调整。合同到期后是否续签等,乙方班车遇有故隔等不可抗拒原因不能正常运行应及时解决顶替车辆,所发生的费用由乙方负责。   本协议有效期与甲方与业主单位租车协议有效期—致。   甲方:   乙方: 挂靠协议书 篇2   甲方:****建筑劳务有限公司   乙方:   此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。   一、 工程概况   1. 工程名称:   2. 工程地点:   3. 工程内容:   4. 工程数量:   二、 合同价额 工程的合同价额为 。   三、合同目的   经双方协商,一致同意乙方 在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。   四、甲方的基本权利和义务   1、甲方按工程造价的 %向乙方收取人民币 元整,作为管理服务费。   2、乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额 的 %作为费用。   3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本工程管理服务费不予归还。   4、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可,不参与乙方经营管理。   5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。   五、 乙方的基本权利和义务   1、乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。   2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。   3、充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。   4、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。   5、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。   6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。   7、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。   8、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。   9、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。   10、按时足额向甲方缴纳管理服务费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。   11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。   六、乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。   七、乙方在经营活动中,若出现安全、质量责任事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。   八、 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。   本合同以签订日期为生效日,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各一份。   甲方:****建筑劳务有限公司   代表:   日期: 年 月 日   乙方:   负责人:   经办人: 日期: 年 月 日    挂靠协议书 篇3   申请承包盛华物业有限公司下属装饰业务成立装饰子公司或挂靠公司,其目的为使物业公司在装饰工程管理上规范化、条理化、专业化,更好的完成装饰任务,为盛华物业公司带来最新的装饰理念和管理操作方式的同时带来部分利润。以下属公司或挂靠公司的形式,更好地发展该下属装饰公司的的产业规模,促进了物业公司向纵深产业化.多元化的良好发展,而作为我们则是依托物业公司强大的产业平台,更好的发挥我们的优势,特长,创造更大效益,更好的实现我们的价值。   合作具体内容如下:   1、该下属子公司实行自负盈亏,自主经营,也就是对总公司赋予的业务和自主公司业务,进行独立作业,业务盈亏总公司不直接参与日常管理。子公司制定独立的管理制度,有其独立的管理体系、明确的分工,总公司不涉予管理。财务方面由总公司出任一名财务会计,与子公司设立独立账本,账目,可对子公司的财务工作进行监督检查,和财务所涉及到的税务关系。子公司出任一名出纳,出纳员是企业现金管理的具体责任人,全面负责企业的现金收入、支出、保管、领用工作。出纳人员对一切现金收入都必须及时收取,当天入帐,并与总公司会计账目衔接。应当存入银行的当天存入银行。现金登记的依据为经过审核后的现金收付凭证,登记要按凭证的顺序号逐笔逐日进行登记,每日终了要逐日结出收入、付出和结余的数额并与库存现金的实际数额相对应,月末加记本月的收入合计,付出合计和余额,做到“日清月结,帐款相符。”   2、关于缴纳挂靠公司管理费用的决定是由物业公司根据市场模式以及该下属公司自身实际情况来决定收取管理费用的比例数,可根据工程造价的实际情况来收取公司挂靠管理费用。例:总工程造价的百分比提龋具体比例数,由总公司商讨决定。   3 该下属公司子公司人事部门分工明确,具体责任,归属到个人,具体组织机构如下:   总负责人:由伟壮   子公司组织机构   1. 行政监视(由总公司指定)   (1) 协调子公司与总公司日常工作关系。   (2) 监督、检查、纠正工作中的错误。   (3) 提出改进生产经营活动的建议。   (4) 监督、检查工作计划执行情况和完成工作指标,建立健全质保体系。   计划安排、组织指挥、监督控制、统筹协调本部门的工作,做到定时、定量、定性地提出要求,完成各项工作任务。   2. 总经理(暂定由伟壮担任)   其主要职责有:   (1) 主持子公司的日常业务工作   (2) 对外签订合同和处理业务   (3) 任免副总经理、办公室主任、财务主管、主任设计师、部门负责人等高级职员   (4) 招聘或解雇子公司职员   (5) 制定子公司的基本管理制度   (6) 子公司章程规定的其它权力   3、常务副总经理兼办公室主任(暂定陈积银担任)   其职责有:   (1) 协助总经理总揽子公司业务工作   (2) 经授权对外签定合同和处理业务   (3) 经授权招聘或解雇子公司职员   (4) 监督子公司的职员是否有超越职权范围的行为   (5) 制定和健全子公司的各项规章制度、管理条例   (6) 总经理授权的其他权利   4.市场部经理(暂定邢增生担任)   其职责有:   (1)经授权对外承揽子公司业务,完成子公司业务工作   (2)经授权招聘或解雇子公司本部门职员   (3)监督子公司的本部门职员是否有超越职权范围的行为   (4)总经理授权的其他权利   5.财务出纳   其职责有:   (1) 管理子公司现金收入和保管   (2) 出纳人员对一切现金收入都必须及时收取,当天入帐,应当存入银行的当天存入银行。及时与总公司对账。   6.工程项目负责人   工程项目负责人的职责:   (1) 进行质量控制、确保工程质量。   (2) 进行质量、进度控制,按时完成任务。   (3) 进行消耗控制,实现目标成本。   (4) 维护正常秩序和安全生产,确保现场效果良好。   (5) 保持良好的人际关系,确保团结协作,创造良好的工作气氛。   (6) 研究问题、改进作业和管理。   4、总公司与子公司在签定“挂靠公司协议”,挂靠经营期间,子公司的总负责人为该子公司法定第一责任人,承担总负责人负责制和总公司赋予的全部权利,并承担其全部责任,行使总负责人的职权,并代表子公司履行总公司协议。在具体工程实施过程中该下属公司应与总公司签订“责任转移合同”,下属公司保证每项工程的质量竣工,并承担施工过程中所引起的一切责任。在实际工作中,物业公司应该极力配合下属公司做好一系列工作。   5、业务工作依托总公司的实力,根据该下属公司的自身特长开展装修工程、平面设计、三维空间设计、动画影像制作等。   一、装修装饰工程   ①装饰设计   ②装饰工程   ③全程质检   ④平面设计   ⑤三维空间设计   ⑥动画影像制作   二、技术服务、技术咨询   三、装饰监理   ①查验装饰材料、设备等   ②隐蔽工程验收   ③工艺做法、工程质量检查   ④协助客户进行工程验收   四、装修工程预算   五、建筑经济分析及工程概预算   6、必要时,总公司应给予该下属公司出示装饰工程有关公章、营业执照、资质证书等其他材料的原件。   7、总公司需提供办公区域,以便于下属公司其财务和主要负责人办公。   请各级领导审阅批示。   注:本协议附件包括但不限于各方签署的与履行本申请书有关的修改、补充、变更协议。   申请负责人:由伟壮   XX年1月15日   附:负责人简历。 挂靠协议书 篇4   甲方:   乙方: 性别: 身份证号:   挂靠人:性别: 身份证号:   乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:   一、 甲方的责任:   1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;   2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。   二、 乙方及挂靠人的法律责任   1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求,提供就代办社保的的相关的材料。   2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。   3、 支付时间:每月的` 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。   4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。   5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等,均与甲方无关。   6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。   7、 乙方和挂靠人互负连带责任。   三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。   四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。   五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签字)   代理人:(签字) 挂靠人:(签字)   日期: 年 月 日 挂靠协议书 篇5   甲方:**********水工程监理有限公司   乙方:   经甲乙双方协商一致达成如下协议:   一、乙方以“注册工程师执业资格证书”在甲方单位进行注册,“执业资格证书”由甲方保存。注册工程师印章应交由乙方保存。   二、甲方保证乙方的各项证书、证件在使用期间的安全与完整。甲方应保证乙方不承担监理责任,如任何证书、证件丢失,甲方将负责承担由此造成的一切损失。乙方只按甲方要求提供相关证书,业绩等其它一切注册事宜由甲方负责处理,乙方不承担其它连带责任,注册完成后,除“执业资格证书”外,其他证件交给乙方保存,甲方有投标或其他原因确实需要证件,乙方应配合提供。   三、甲方按照注册期限支付工资,标准:年费:按人民币每年3000元执行,甲方给乙方交纳社保。   四、乙方在甲方单位注册成功之日起10日内,甲方应向乙方支付全年工资,即3000元人民币;以后甲方每年首月10日内向乙方支付未来一年的工资,待双方关系解除时应结清工资。   如甲方违约不按时支付工资,延时超过30天后,甲方即构成违约,乙方有权随时撤出证书;甲方应出具相关手续且不影响乙方续期注册的顺利进行;且甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付工资的两倍。工资的支付方式由双方协商解决。   五、乙方在甲方单位注册期内的继续教育费用由甲方负担,如需到异地教育,应按规定为乙方报销住宿及差旅费。   六、乙方应配合甲方进行“执业资格证书”的注册工作,提供有关证件及个人资料。   七、乙方“执业资格证书”在甲方注册期限为两年,期满后乙方拥有选择注册单位的自由,甲方协助办理相关手续,不应影响乙方续期注册的顺利进行;如使用该证书在甲方单位续期注册,双方另行商定。   八、本协议自乙方提供“执业资格证书”之日起生效,未尽事宜双方协商解决,协商不成,诉讼解决。   九、乙方提交执业资格证书日期:20xx年7月日。   甲方法定代表人(签章):   联系电话:   乙方代表人(签章):   联系电话:   协议签定日期:年月日 挂靠协议书 篇6   甲方(挂靠单位):   乙方:身份证号码:联系电话:   为了发挥甲、乙双方各方的优势,增强企业的竞争力,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)经多次充分协商,就双方合作事宜达成以下协议:   一、合同标的   乙方承揽的属于甲方经营范围的项目或业务,乙方以甲方名义从事生产经营,并受甲方的管理和业务指导,甲方向乙方收取项目管理费用。   二、合作期限   本合同项下合作期限为壹年,自20xx年2月25日起至20xx年2月25日止。   三、管理费   1、管理费用,甲方根据乙方开票所反映的业务量,按照开票金额的5%计收。   2、该管理费用,若乙方从甲方账面过账的,甲方有权从到账金额中扣除。   3、建设方按工程进度支付的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除税金、管理费等费用后转交给乙方;工程备料款、建设方不按工程进度支付的工程款,甲方为避免乙方将工程款项挪作他用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。以上款项结算,乙方必须先向甲方提供材料费等可以抵扣的正式发票,否则甲方有权顺延至乙方实际提供发票之日止;材料发票必须正规,如有问题乙方承担一切责任。   四、税费及抵扣   1、凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用,均由乙方负责;   营业税3。36%,企业所得税、个人所得税3%。不提供任何征税票据。   五、经营管理   1、甲方必须合法经营,维护现行的商业信誉,提高企业竞争力,确保市场主体地位,确保并逐步提高相应的资格、资质;不得干预乙方的经营;   2、甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续,但所签协议原件必须留存甲方处一份;   3、乙方虽挂靠在甲方名下,但在业务上仍需自主经营、自负盈亏、独立核算,严格执行以甲方名义与建设方签订的项目协议,确保按期完工,并自觉维护甲方的信誉,;   4、合作期间,若乙方因承揽业务之需,需要招用、雇佣员工,由乙方自主决定;   5、乙方须对自行招用的工人应加强管理、教育,在上岗前必须接受各项培训和安全教育;   6、乙方在施工过程中,要严抓工程质量,若因乙方原因导致工程验收不合格的,其责任由乙方自行处理、承担,与甲方无关;工程结束后的质量保修责任亦由乙方全部负责;   7、乙方必须遵循甲方企业的财务制度,严格按照甲方的流程办理相关财务、款项结算等事宜;   8、因业务上产生的纠纷(包括与建设方之间发生的纠纷),全部由乙方负责处理,责任亦由乙方承担;若因业务上的纠纷未能协调解决而在诉讼程序中解决的,乙方需要和甲方共同协商处理,需要聘请律师的,需通过甲方协调决定;   六、施工安全   1、乙方必须严格按照国家现行的相关法律、法规、施工技术规范、验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,并尽到设置警示标志、安全施工、文明施工等作为施工人应尽的责任,避免安全事故的发生;   2、若因乙方的行为导致甲方对外承担民事责任(包括但不限于雇员受害赔偿、雇员以外人员损害赔偿、财产损失赔偿等)、行政责任(包括但不限于罚款、暂扣或吊销相应证件等)的,甲方有权从乙方的款项或保证金中直接扣除,若仍有损失的,乙方仍需承担赔偿责任;   3、在施工过程中,乙方造成其雇员以外的人员损害或财产损失的,损害赔偿事宜的协调、处理等,全部由乙方负责,且乙方不得借故回避;   4、受乙方招用、雇佣之员工,在从事劳动、雇佣过程中造成事故伤害或者患职业病的,一切事宜(包括但不限于处理、协调、赔偿等)由乙方负责,与甲方无任何关系;   七、保证金   1、本合同项下的保证金为人民币捌万元;   2。、保证金按实际收款凭证为正;   3、乙方同意从第一笔款中中交付该保证金给甲方,保证金被没收或扣除时应及时补足;若未出现约定的可以没收保证金的情形出现,工程质量保修期届满后,甲方退还乙方,乙方不得收取利息;   4、该保证金用于约束乙方以下事项,包括但不限于:①敦促乙方自觉维护甲方商誉;②监督乙方合法经营、保证工程或项目质量;③安全事故民事、行政责任;④导致甲方对外承担的民事赔偿责任;⑤限制乙方转包、分包;   5、以下事项出现,甲方有权没收全部保证金:   (一)因乙方的原因导致甲方商业信誉严重受损的;   (二)将项目转包、分包的;   (三)发生事故未及时出面处理,导致事故或纠纷恶化的;   (四)工程项目经建设方验收不合格的;   (五)导致甲方承担行政责任的。   八、违约责任和争议的解决方式   1、本合同的违约金与以上的保证金不冲突、不重合,前者的目的是为了保障本合同的顺利履行,双方确认5万元作为违约金;   2、任何一方违约的,都受该违约金制裁,一方违约的要承担相应的违约金,构成根本违约的,另一方有权要求对方承担全部违约金责任,若有损失的,仍需赔偿。   3、本合同项下的相关事宜,若出现纠纷时,要本着友好协商解决;协商不成时,任何一方有权向苏州工业园区人民法院起诉解决。   九、其他   1、本协议双方签名盖章生效,挂靠期满后,本合同自动终止。但双方均应承担相应后契约义务,包括但不限于双方债权债务清理、协助乙方清理在外债务、乙方施工的项目质量保修等。   2、本协议一式四份,双方各执两份。   3、本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方:________乙方:________   日期:________日期:________   附:甲方企业营业执照复印件、乙方身份证复印件各一份。
2023-09-06 05:46:081

施工挂靠合同

 工程施工 挂靠合同   甲方:集团有限公司   乙方:   经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽工程(以下简称:该工程)有关事宜,特签订本 合作协议 。   一、合作基础   甲方是有承建大型市政、工业与民用建筑、高等级公路工程等施工能力的综合性建筑企业,拥有多个国家一级施工总承包资质和专业承包资质,具有很好的品牌效应和较强的管理水平;乙方有有效的信息、广泛的社会资源和一定的施工管理能力;甲、乙双方发挥各自优势,进行强强联合、互利双赢。   二、合作方式   乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招 投标 到实施等全过程的施工项目的市场开发、承揽,以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后,乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理,并以自身作为其权利义务的载体,对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对双方合作工程项目进行监控管理。   甲方委派项目经理、总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等共1-4名,对双方合作的工程项目的合同、财务、质量、安全、工期、进度、文明施工等进行监控,甲方委派人员的薪酬由乙方承担,薪酬标准为项目经理11000元/月/人,总工程师、财务总监、质量总监和安全总监等9000元/月/人,其他主要管理人员等7500元/月/人。甲方委派人员的薪酬由甲方按月从乙方 工程款 中扣取,具体事宜在中标后双方签订的工程项目 承包合同 中明确。双方合作工程项目的其余配置(包括人力资源和其他一切资源)由乙方按需要自主配置,但必须满足工程和业主的需要,所需一切费用由乙方承担。   三、经营和管理模式   1、双方合作工程项目受甲方统一管理,可以采取灵活的经营策略和管理模式,但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背,同时必须遵守甲方的各项规章制度。   2、乙方作为独立核算实体,自主经营,并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担责任;甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策,不得损坏甲方的市场形象。   乙方应向甲方上交本工程结算总造价%的管理费(不含税金及工程所在地政府要求交纳的各种基金和规费),税金(包括在本项目发生的企业所得税,暂按3.3%考虑)按实际发生额由甲方或业主代收代缴,政府要求交纳的各种基金和规费及在本项目所发生的企业所得税均由乙方自行负担。上述管理费和税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。   3、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户,甲方在收取本协议约定的管理费、委派人员的 工资 、风险 抵押 金和甲方就合作工程与业主签订的 施工合同 所交纳的一切费用(包括对业主的 履约保证金 )及本项目相关分包合同的价款后拨付至由甲方内部银行为乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用 支票 结算的方式,乙方必须提供有效合法的正式发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要,即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及所有 债务 全部支付完毕后方可另外分配使用,否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定,不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按甲方财务管理的规定进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证,乙方的财务工作必须符合甲方财务管理制度,甲方定期对其进行财务检查和过程审计。如业主指定分包或政府要求或双方一致认为必须以甲方名义对外签订分包合同的情况,甲方可代签分包合同并代付其分包工程款,对此乙方不得有异议并事先向甲方作出承诺。如乙方未经甲方账户擅自以外部账户收款,则由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失并向甲方支付擅自收取款额30%的 违约金 。   4、项目中标后,乙方为方便其业务开展,可刻制一枚项目专用章,但需经甲方总经理书面同意。该项目专用章由甲方派专人管理,仅限于合作工程项目与本合作工程的业主及监理之间的文件往来使用。乙方可以以自身的名义自行对外签订 劳务分包 、工程分包、材料购租、机械 设备租赁合同 ,并独立承担经济、法律责任,同时报甲方合作工程管理部备案;也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以江苏建兴建工集团有限公司的名义签订与本项目无关的其他协议或进行其他商务活动,如发现未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同,此协议或合同自签订之日起为无效,甲方同时对乙方每起类似情形罚款100000元,乙方承担由此引起的一切损失。业主 招标 文件规定或政府要求的必须以甲方名义签订对外分包(含劳务分包)的合同除外。   乙方同第三方在劳务费、分包工程款、材料费、机械设备租赁费等其它各方面的法律纠纷由乙方自行解决,对合作工程因经济和其他纠纷(包括 债权债务 诉讼 纠纷)产生的法律后果乙方负全部责任,同甲方无任何关联。乙方也不能由此要求甲方提供任何 证据 ,如发生诉讼、仲裁案件,甲方将对乙方按每起处50000元惩罚。如未经甲方审批同意私自刻制冠以甲方名称的任何印章,甲方将对乙方处以100000元惩罚,如给甲方造成经济损失时,由乙方承担一切责任和不利后果。   5、为保证本协议的履行,乙方应按每个单项工程中标造价的1%向甲方交纳风险抵押金,且每个单项工程应交纳的风险抵押金不得少于20万元。此风险抵押金在工程竣工并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算或结算审计业主已签认、投标项目经理解除备案后,甲方一次性退还乙方。    投标保证金 、银行信贷证明及履约担保(包括银行履约保函和开工预付款保函)由乙方承担,当业主要求采用银行保函形式时,乙方须向公司缴纳保函金额一定比例的现金 保证金 。履约保证金的退还按业主招标文件规定办理,乙方在甲方收到业主或银行退还的保证金后一个月内到甲方内部银行办理退还手续。   本工程的质量保修期以甲方与业主签订的主合同的约定为准,工程保修款为工程结算总价的5%。一般情况下,在工程保修期满、业主退款和甲方收到其工程结算总价5%的保修款后,甲方退还给乙方工程结算总价的4%保修款,留工程结算总价1%的保修款作为乙方向甲方交纳的工程内部质量维修基金,此内部维修基金保留一年,如果没有发生维修事宜,则该维修基金一年期满14天内全额退还给乙方。   6、乙方的项目施工组织不能满足业主、监理和甲方的要求时,甲方有权采取任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程项目的顺利实施,由此所造成的一切损失由乙方自行承担。由于为达到合同履约而增加的投入由乙方自行承担。   四、双方的权利和义务:   甲方:   1、根据承接合作工程项目的需要,在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料管理、竣工交验等方面给予乙方相应的协助和指导。   2、确定管理原则,制定规章制度和规范,对乙方的合同、财务、市场营销、工程进度、技术、质量、安全和文明施工等方面进行监督、指导和管理。   3、监督乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用,若发现乙方违法违规使用上述证件,或损害甲方利益时,甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。   4、负责与业主签订施工合同、业主指定分包项目的分包合同、指定供料的材料 买卖合同 及其他相关合同的审核和用印工作,并监督乙方按合同约定的条款进行履行。   5、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他队伍施工,乙方承担由此发生的所有费用并赔偿甲方损失。   6、甲方对乙方所承接工程进行项目评估后,如发现该工程报价低于成本价,可要求乙方采取措施挽回损失或终止该工程,由此造成的经济损失由乙方承担。   乙方:   1、负责组织对合作工程全过程的实质性投标,协调与业主以及政府相关管理部门的关系,为甲方提供有效的投标业务数据并负责投标报价。   2、承担投标全过程的各种费用(包括从前期联系项目开销、资质审查、考察现场、投标报价、工程中标、投标答疑、澄清与解释、中介费、咨询费、投标手续费、投标保证金、合同注册备案相关税费、各种履约担保等现金或保函费用、以及有关手续费、注册登记费、办证费用、资料费等)、保证工程实施的全部费用(包括实施工程项目全部人工费、材料费、机械设备费、间接费、各种管理费、税金、保险费、对外协调费、甲方对业主承诺形成的各种费用、招标文件及合同要求乙方应承担的各种费用和国家及地方政府规定应缴纳的各种税费等)和实施工程保修的各项费用。如工程不中标,乙方为此工程所有花费由乙方全部自行承担,不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何原因引起的乙方各种保证金、担保(现金或保函)等费用损失均由乙方自行承担。   3、自觉履行本工程项目所签订的一切合同或协议,包括甲方与业主签订的施工合同及其与本项目有关的材料买卖合同、 劳务合同 、机械 租赁合同 、专业分包合同等全部 工程合同 。   4、乙方对合作工程项目的生产经营活动负完全责任,并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺,服从甲方的指导和监督。如乙方不能履行甲方与业主所签的建设 工程施工合同 ,乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。   5、项目现场管理必须符合当地政府及甲方现场管理规定,按甲方各项要求组织施工,确保所承建的工程项目在质量、安全、环境等方面均达到业主和合同及相关法律、 法规 要求。乙方遵守国家及合作工程所在地要求预防的各类传染病的规定,按规定实施、承担一切由此而造成的费用。乙方对因合作工程发生的质量、安全、环保等事故负全部责任;如需对第三方进行赔偿,则负全部赔偿责任。   6、严禁转包和整体分包或肢解分包,严禁 非法用工 。施工前必须有详细施工组织设计、安全预案,并报甲方技术管理部、安全管理部审批。京内工程施工劳务队伍必须在城建合格劳务队名录范围内选用,京外工程施工劳务队伍必须符合当地政府的相关要求,对劳务队伍的资质、备案等情况进行登记管理,并及时上报甲方外管部。合作工程项目部及劳务队伍的具体管理事宜,必须按“城建外管发(2009)65号”文的相关规定要求执行。   7、负责组织工程竣工验收、编制竣工资料及竣工图,并承担费用,甲方给予必要协助。负责组织及编制、洽谈工程结算并承担费用,工程结算签字后及时将原件递送甲方经营部备案。任何业主不予结算的费用不得向甲方提出索赔,由乙方自行负担。负责协助甲方对工程尾款的清欠收款工作。   8、乙方必须严格遵守各级政府、部门于建设工程劳务费、农民工工资支付的政策、法规,严格执行甲方及业主和当地政府部门关于劳务管理的相关规定,积极、妥善地处理相关 劳务纠纷 ,严格杜绝此类劳务纠纷事件的发生。   9、乙方所承包项目如有此类劳务纠纷事件发生,无论何种原因,所产生的一切后果和经济损失,均由乙方承担。为平息此类事件,甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划款给事件中的劳务队伍,且不需任何结算依据,乙方必须无条件承担全部费用。   10、如因乙方承包项目发生的此类劳务纠纷事件造成甲方任何经济、社会信誉等损失,甲方拥有向乙方或乙方负责人无限追索经济赔偿或追究法律责任的权力。   11、乙方应向甲方提供工商 营业执照 、企业资质等书面证明文件。   12、未经甲方书面授权,乙方不得以甲方的名义从事任何商务活动。   五、附则   1、当乙方和甲方就合作工程发生同时投标的矛盾时,应由协作各方共同协商解决,或由甲方主管领导裁决。   2、双方发生争议时,可以协商解决。协商不成,选择由人民法院 管辖 。   3、组成本协议的文件及优先解释顺序如下:   (1)本协议;(2)甲方与业主签订的施工合同。   4、本协议自双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,由甲、乙双方分别保存。   5、本合作工程在中标后,甲、乙双方须签订项目承包施工协议书,对具体事项予以明确,并作为本合作协议书的有效组成部分。   6、本合作协议书自签订之日起生效,在工程已完成、并通过验收达到合同约定质量标准、竣工资料移交完毕、竣工结算及审计业主已签认、工程结算价款收付已完毕、债权债务清楚并全部清偿完毕后自行失效。   本协议期满失效后,双方如需继续合作,应另行续签协议。    合同订立 日期:年月日   甲方(章)乙方(章)   地址:地址:   法定代表人:法定代表人:   委托 代理 人:委托代理人:   电话:电话:   开户银行:开户银行:   账号:账号:   邮政编码:邮政编码: 施工挂靠合同如上,
2023-09-06 05:46:591

建筑工程挂靠经营合同纠纷的管辖法院如何确定

被告所在地法院 合同履行地法院
2023-09-06 05:47:083

挂靠协议合同范本怎么写

法律分析:挂靠协议合同甲方:______________乙方:______________经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下:一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局对代理报检单位进行审查使用。二、乙方所提供的报检员资格证必须是有效真实的能办理办理代理报检单位申请注册的证件,且其报检员资格证未在其他单位注册或在其他单位注册过但现已退出,否则因此造成的后果,由乙方负相应的法律责任。我公司对报检员资格证的具体要求是报检员资格证必须是2004年下半年和2005年上半年参加全国统考取得的。三、甲方必须合法地使用乙方的报检员资格证,不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非法活动,否则由因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。四、乙方将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方使用,甲方必须向乙方支付____元人民币/月的挂靠酬金。挂靠酬金由甲方在每月的最后的一天存在乙方的银行卡里。五、如乙方在协议生效三个月后需凭其报检员资格证找与报检有关的工作,可以向甲方提出终止协议的要求,但甲方不得在协议有效期内向乙方提出终止协议的要求(这主要是为了保护乙方的利益)。六、本协议一经签订,乙方必须将其报检员资格证以快递的方式寄给甲方,甲方在协议的有效期内必须妥善保管好乙方的报检员资格证,如发生丢失,由甲方赔偿相应的损失(如挂失费和重新办证的费用等)。七、本协议有效期为半年或一年,自____年____月____日至____年____月____日有效。有效期满后,经双方协商可续签本协议,以延长本协议的有效期限。八、本协议正本两份,经双方签字确定有效期限后生效,甲方和乙方各执一份。九、本协议未尽事宜或由于国家政策方面的原因而要作相应的变更,双方本着友好诚信的原则协商解决。甲方签字(盖章):________乙方签字:_______________________年________月____日法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
2023-09-06 05:47:161

公司挂靠协议书范文精选五篇

  挂靠,就是指某人在考到执照时,证书挂靠在公司名义下方作为公司承接工程的资质。下面是我给大家带来的挂靠协议书范文,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!   公司挂靠协议书范文精选五篇(一)   甲方:   乙方:   甲乙双方就合作承接 工程施工事宜,经充分协商,达成如下条款:   一、合作项目   工程名称: 工程地点:   二、合作方式   乙方负责通过合法程序取得上述项目的施工权,乙方按照甲方与建设方建   设工程施工合同约定的内容组织施工人员进场施工,进行日常事务性管理,筹集应由甲方垫付的工程施工中可能发生的一切费用,承担甲方应当承担的税费和其它规费,并上交甲方工程总价的1%管理费。   三、合作期限   以甲方应当进场日为开始日,涵盖乙方完成约定项目的全部工程,经结算   从该项目取得全部工程款项后,甲乙双方清算并结清合作期间的所有费用后,本协议终止。   四、甲方的权利和义务   1、指派的人员符合技术要求,并取得任职资格。   2、按照合作项目的进度及时与建设方沟通,并积极与之办理工程结算手续。   五、乙方的权利和义务   1、保证按照甲方与建设方的约定,筹集资金、组织人员进场施工,并保证   项目施工达到质量要求及工期要求,全面地履行甲方按照建设施工合同应当履行的义务。   2、积极接受甲方指定的技术人员和现场负责人员的监管,保质保量完成施   工任务。挂靠协议范本   3、按照规范管理好施工现场,做到安全施工、文明施工。如因安全或质量   事故被建设方或相关管理部门处罚,由乙方承担全部责任,并承担甲方所有损失。   4、工程结算事宜应提前七天通知甲方,以便甲方与建设方沟通、准备,不   得擅自从建设方取得项目进度款。   5、不得拖欠现场施工人员工资。   六、解约条件   1、一方严重违约,使本协议书的履行已无必要或已无可能,经对方书面催   告仍不更改。   2、双方书面达成解除本意向书的合意。   七、未尽事宜双方协商一致后另行签订书面协议,并遵照执行。   八、本协议书一式二份,甲方和乙方各执一份。签章之日生效。   甲方: 乙方:   年 月 日 年 月 日   公司挂靠协议书范文精选五篇(二)   建筑工程挂靠协议   甲方(管理方):   法定代表人及身份证号:   乙方(挂靠方):   法定代表人及身份证号:   为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企   业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:   一、工程概况   工程名称:   工程造价: 元整(¥: 元)   工程地点:   二、经营管理   1 甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行 建筑工程的经营,乙   方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。   2 挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负   责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。   3 挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,   包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。   4 甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要   的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 公   司 工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。   5 甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有   违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。   6 乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育   管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。   7 为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人   员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。   三、财务管理   本工程建设资金管理采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式,乙方在   本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。   四、税、费管理   本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,   乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方、乙方承担税、费缴纳的全部款项。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   五、管理费及履约风险金收取   1 本工程乙方向甲方缴纳合同总价款 %的管理费。管理费共计人民币   (大写): 元整(¥: 元),每次建设方拨款到账交纳当期管理费,管理费按每次拨款到账金额的 %收取,当拨款达到工   程款总价款的85%时,乙方必须在20日内提供已完成工程价款的税、费发票,否则甲方有权扣留乙方建设资金。逾期提供视为乙方违约,按拖欠时间每日计罚已完成工程价款的 %滞纳金。   2 合同签订之日乙方向甲方缴纳履约风险保证金(大写): (¥: 元)。乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲方15日内全部返还乙方。   六、安全责任   本工程在乙方施工中实行乙方负责项目全部安全责任,乙方必须执行国家   和行业以及当地行政安全管理部门相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任,概由乙方承担全部责任。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   七、工程质量   本工程在乙方施工中实行乙方负责本工程全部质量责任,乙方必须执行国   家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任,本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责,因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。   八、甲方权利   本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、备案原件、施工合同原件、   竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。挂靠协议范本   甲方有权对正在施工的工程项目和施工过程进行全方位的管理和指导,不   定期进行巡视抽查,发现不规范问题乙方必须无条件接受甲方的整改建议。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令乙方停工   整顿。对不服从管理建议的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权更换施工队伍并扣留乙方向甲方缴纳履约风险保证金,乙方不得有异议。   九、乙方对本工程协议外产生的全部民事和刑事纠纷承担全部法律责任。   十、甲乙双方对本协议产生纠纷,双方可协商解决,解决不了,双方可向对本工程有管辖权的人民提起诉讼。 十一、本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签名盖章且乙方交齐风险保证金后生效。双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   甲方: (盖章) 乙方: (盖章)   代表: (签字或盖章) 代表: (签字或盖章)   联系方式: 联系方式:   协议订立地点:挂靠协议范本   协议订立时间: 年 月 日   公司挂靠协议书范文精选五篇(三)   甲 方: 营业执照:   注册地址:   法定代表人:   乙 方:   身份证:   双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。   第一条 合同目的   为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。   第二条 甲方的基本权利和义务   1、甲方的权利:   (1)甲方向乙方收取其营业额___%,作为操作管理服务费。   (2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。   2、甲方的义务:   (1)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。   (2)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供经营所需的银行帐户和相关财务支持和票据支持。   (3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。   第三条乙方的基本权利和义务   1、乙方的权利:   (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。   (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。   (3)充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。   (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。   (5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有,不受任何干涉。   2、乙方的义务:   (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。   (2)自主负责解决经营过程中发生的事件,相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。   (3)认真负责进行经营活动,确保质量和安全,对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和经济纠纷乙方负完全责任。   (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。   (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。挂靠协议范本   (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的   项目,乙方需要经营的需自己办理相关手续,提供相关证件。   第四条乙方在其经营过程中,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。   第五条管理服务费支付方法   _____________________________________   第六条联合声明   (1)甲乙双方仅是挂靠经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。   甲方同意讲上述银行帐户交由乙方使用,同时声明该帐户一切资金均为甲方自带的经营资金,乙方资金收益均为乙方经营所得,甲方不得主张任何权利。   (2)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。   第七条纠纷解决方法   执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按( )项处理:   (1)由 仲裁委员会仲裁。   (2)向 人民起诉。   第八条其他事项   本合同以签订日期为生效日,有效期1年,正本一式两份,甲、乙双方各一份。   甲方签字: _________ 乙方签字: _________   甲方盖章: _________ 乙方盖章: _________   _____年____月____日 ____年____月____日   公司挂靠协议书范文精选五篇(四)   车辆挂靠协议书   为适应市场经济需要,维护运输市场秩序,提高经济效益,确保交通安全,乙方自愿将____________号____货车(发动号________车架号________)一台注册关系加盟到甲方。现双方协商一致,达成如下协议:   一、乙方自有货车以甲方名称登记上户,车辆落户登记不是产权登记或产权转移,车辆产权和使用权仍属乙方。抵押或转让必须乙方签字,才能生效。   二、经营期间,乙方独立支配车辆的行驶和营运,产生的效益归乙方支配使用,同时产生的一切责任和损失均由乙方承担。   三、若乙方车辆是消费信贷车辆,乙方在未还清贷款之前,该车所有权和抵押权归贷款银行所有;乙方以任何形式在银行或个人的借款、货款及其他经济纠纷,由乙方享有权利和承担义务。   四、甲方负责给乙方办理各种国家规费及车辆补牌、补证等相关手续,费用由乙方负担。   五、乙方购买车辆后投保交通事故强制险外,还必须投保第三者商业险,蓝牌车辆第三者责任险不低于20万元,黄牌车辆第三者责任险不低于50万元。   六、乙方必须按时参保承运人责任险,给车辆安装卫星定位(GPS),按时交纳卫星定位服务费。   七、乙方车辆运行必须遵守法律、法规和有关规章、政策的规定。严禁客货混装,严禁装运国家禁运的一切物品,化学危险货物运输车辆不得装运普通货物或危、普货物混装或超营运范围运输。违者,造成所有后果由乙方承担。   八、乙方雇佣驾驶员应持部门核发的《机动车辆驾驶证》和交通部门核发的《从业人员资格证》等相关证件,押运员应持交通部门核发的《押运证》等相关证件,证件不全的人员不得上车。   九、乙方出现各种交通事故、商务事故,所造成的人员伤亡、车辆损坏、失火、被盗、被抢由此产生的全部责任和损失,以及由此造成的所有费用均由乙方承担,甲方可协助乙方处理。   十、遇有国家抢险救灾、突发事件及指令性任务时,乙方应积极配合,无条件服从甲方的调遣。   十一、乙方必须遵守交通法规和甲方的安全制度,积极参加甲方安全活动,加强车辆维护,按照规定正常年(季)检验;保持车辆技术状况一级,如发现乙方车辆不符合安全驾驶规定甲方有权制止车辆运行;如发现乙方不按照规定执行,所造成的后果由乙方承担。   十二、乙方必须准时参加甲方每月组织的安全例会,认真学习例会的内容精神,把例会精神传达到车上每一个人,做到文明驾驶,安全行车。   十三、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规和甲方有关规定执行。   十四、本协议一式两份,经甲方盖章乙方签字后生效。   甲 方:邢台县永顺车队 乙 方:________   负责人:________ 联系人:________   电 话:________ 电 话:________   手 机:________ 手 机:________   通讯地址:________ 通讯地址:________   ____年____月____日   公司挂靠协议书范文精选五篇(五)   甲方:________货物运输有限公司   乙方:________________   为贯彻落实《____省道路运输条例》和国家的有关政策,为营业性车辆生存、发展创造一个良好的经营环境,本着互惠互利共同发展的原则,经双方充分协商,达成以下协议:   一、甲方同意乙方购买的____车(车辆型号:________),(车牌号:________ ,车架号:________,发动机号:________,吨位:________),入户到甲方名下,由甲方代其办理有关营运手续,纳入甲方服务。乙方是该车的实际车主,对该车享有管理和收益的权利,亦负相应的义务。   二、乙方车辆在合同期内,因营运需缴纳的各项费用,即:保险费、车辆年审费、二级维护费、工商管理费、税费以及其它应承担的费用等均由乙方自行承担,甲方可代收代缴。如因乙方拖欠费用,所造成的损失由乙方自行承担。   三、乙方车辆在合同期内必须购买交强险和足额的商业保险,在挂靠期间,如发生交通事故,车辆被盗被抢,货损货差,人员伤亡或其他意外事故时所产生的一切赔偿和费用,在保险公司赔偿范围外,差额部分均由乙方承担,与甲方无关(即甲方不负任何责任)。如相关部门裁决甲方负相关责任,则甲方享有向乙方追偿的权利。   四、如因乙方或乙方雇佣的人员的行为给甲方造成损失,甲方的所有损失由乙方向甲方赔偿。   五、如因挂靠的车辆发生交通事故或其他意外事故,经裁判导致甲方承担赔偿责任的,该赔偿责任应由乙方直接向第三方赔偿,如甲方被强制执行支付后,甲方有权向乙方追偿,乙方并应承担甲方因追偿所产生的所有费用(包括但不限于赔偿第三方的费用、交通费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费等)。   六、甲方有权对乙方人员及车辆行使管理权,及时向乙方提供市场信息,宣传有关政策、法规,组织培训及安全教育、乙方必须遵守甲方各项管理制度,为社会提供优质服务。   七、甲方除协助乙方处理各项事故的工作外,在票据换取、运费结算,税费征收,年度审验等工作中为乙方提供方便,所需费用由乙方承担,乙方车辆如果出现大修或出现重大事故,应办理报停手续,并书面通知甲方,经甲方核准后可免收报停期间的服务费,但按规定必须缴纳的其他费用仍由乙方负责缴纳。   八、协议期内,乙方如需要更新、转让、转租或抵押车辆,需书面向甲方申请,并征得甲方同意后,可实施并办理相关手续。   九、自签订本协议之日起,乙方应在每年的 月 日前按时向甲方缴纳一年的车辆服务费 元(如该数额不填,既是无偿挂靠)。逾期交纳,则每日加收服务费20%的滞纳金,逾期三个月甲方有权停止协议,停止为该车辆办理所有相关手续。   十、乙方有下列行为之一的,甲方有权单方面解除协议并收回一切营运手续。   1、触犯国家法律、法规、治安条例,被劳教或判刑的:   2、违规经营,受到新闻媒体曝光批评,造成严重影响的:   3、不服从甲方的管理、服务、处罚等,情节恶劣的:   4、拖欠应缴纳的费用达三个月(含三个月)以上的。   甲方:________货物运输有限公司(签章)   乙 方:________ 电话:________________   签约地点:____________市   签订日期二〇____年____月____日
2023-09-06 05:47:431

挂靠合同有效吗?

挂靠合同无效。因为挂靠方事实上不具备签订合同的主体资格,而合同相对人也没有与挂靠方签订合同的意思表示,其签订合同时是误以为对方具有订立合同的资格,因此挂靠合同无效,且为法律所禁止。根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的 民事法律行为 有效: (一)行为人具有相应的 民事行为能力 ; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:47:511

公司挂靠协议书

  在学习、工作生活中,人们运用到协议的场合不断增多,签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么写协议真的很难吗?下面是我帮大家整理的公司挂靠协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 公司挂靠协议书1   甲方:   乙方:   甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:   一.协议内容   甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。   二.双方权利及责任的约定   1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。   2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。   3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。   4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。   ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。   ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。   ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。   三.合同解除及争议解决   1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。   2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。   四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。   甲方: 乙方:   时间:年月日   时间:年月日 公司挂靠协议书2   甲方:__________________   乙方:__________________   甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、相片。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇;乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,按当地政府每年度公示的基数为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用,否则造成乙方损失乙方自行承担。   六、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   七、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责,与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息,否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十、乙方应严格履行本协议,如有违反,一切责任由乙方全部负担。   十一、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。   十二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。   甲方:__________________乙方:__________________   日期:__________________日期:__________________ 公司挂靠协议书3   甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司   甲方单位法人:   身份证号码: 联系电话:   乙方(车辆所有人):   身份证号码: 联系电话:   乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:    一、挂靠车辆基本情况   乙方挂靠车辆车型为: ,发动机号码为: ,车牌号为:    二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权   乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。    三、车辆挂靠期限   乙方车辆挂靠期限: 至 止。   本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。    四、甲方责任   如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。    五、乙方责任   1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。   2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用   3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。   4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。    六、安全管理   1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。   2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。   3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。    七、车辆运行   1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。   2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的职务行为,乙方承担连带责任。    八、其他   1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。   2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。    九、未尽事宜处理   本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。    十、合同份数及生效时间   本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。   甲方: 乙方(单位法人签字并加盖单位公章):   年 月 日 公司挂靠协议书4   甲方:   乙方: 性别: 身份证号:挂靠人:性别: 身份证号:乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保   事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:   一、 甲方的责任:   1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;   2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。   二、 乙方及挂靠人的法律责任   1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求,提供就代办社保的的相关的材料。   2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的`形式支付。   3、 支付时间:每月的 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。   4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。   5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等, 均与甲方无关。   6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。   7、 乙方和挂靠人互负连带责任。   三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。   四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。   五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停   止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签   字)   代理人:(签字) 挂靠人:(签字)日期: 年 月 日附:乙方和挂靠人身份证复印件(由本人亲笔签字) 公司挂靠协议书5   甲 方: (公司)   乙方: 性别: 身份证号: 因个人原因乙方申请挂靠甲方公司为其缴交社保,就缴交社保相关事务,甲乙双方本着   自愿原则,经协商一致就此社保代理达成如下协议:   一、 甲方责任   1、甲方为乙方提供 ( )有偿 ( )无偿代缴交买社保的服务。   2、甲方尽可能协助乙方做好社会保险代理工作,并尽可能为乙方提供方便。   二、乙方责任   1、按甲方的要求,及时提供与委托代理相关材料(3张2寸彩照、身份证、毕业证、职称证原件)。   2、本协议至少签订年,乙方自协议签订之日起,根据委托甲方代理内容,社保费交纳方式为现金交付或汇款的,乙方必须一次性交付半年(以上)社保费:元整(半年为一个缴费周期),到期前一个月到甲方续缴,不按时续缴的,甲方将停止一切代理服务,其造成的后果,均由乙方自行承担。   3、乙方终止社保代理需提前一个月通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的损失。   四、合作期限   本协议期限从年 月 日至年 月 日止。   五、其他事宜   协议中如有未尽事宜,须经双方协商修订,签订补充条款,甲、乙双方履行签订手续。   本协议期满前1个月,如乙方愿意继续挂靠,应重新签订新的协议;如未签订新的协议,乙方仍然交纳社保费,视为原协议自动顺延。本协议有效期满后,甲方可随时终止此协议,给乙方造成损失,由乙方自行承担。   六、特殊条款   1、履约期间,若乙方有建造师证或者工程师证可为甲方所使用的,甲方可为乙方代缴社保(包含企业应缴部分费用),但证书原件必须交由甲方代为保管。   2、履约期间,乙方报考建造师证或者工程师证的或者甲方为乙方申报评审任何证书,甲方可为乙方报销因报考、申报评审证书产生的费用,若乙方拿到报考、申报评审证书的,必须为甲方使用 年。 年以后乙方方可在其他公司挂靠在甲方帮助下取得证书。   3、乙方证书为甲方使用使用期间,如遇甲方办理资质升级或招投标,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对;证书年检、工地检查等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴元;如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方全额报销。   七、附加条款   1、 乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职   务行为。   2、 乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   3、 本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 公司挂靠协议书6   外部人员挂靠买社保协议书 甲方: 乙方: 身份证号码:   住所地: 联系电话: 甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基 础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:填写完整的《社保新增变更申请单》、身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、 失业手册、相片、计划生育证;需要制作社保卡的还需要提供数码回执一张 及20元工本费。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求, 甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇,乙方不得对外代表甲方履行任何 职务行为;乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行 任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: ( 779.28)元/月,或按当地政府每年度调为基准,该费用由乙方全额负担, 乙方于本协议签订后3日内,按最少按一次性支付三个月或半年保险费用和 残疾保障金费用(见第六条),若有亲属在挂靠单位就业,征得亲属同意在 其工资中全额代付挂靠所产生的费用,(如今后社保调整数额或乙方所交纳 的费用不足时,乙方在接到甲方通知后2日内必须补足费用,否则造成乙方 损失乙方自行承担)。   六、由于乙方在挂靠单位占有职工人数,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、 《残疾人就业条例》、《广州市按比例安排残疾人就业办法》、广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》等规定,按公司在职职工年平均人数的1.5%比例安排残疾人就业,未安排,应缴纳相应保障金为:1人×1.5%×市在职年均工资54495×80%由乙方负担占公司职工人数的保障金( 653.94 )元/年。   七、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,甲方无义务为乙 方购买雇主责任险,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   九、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   十、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息。否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十一、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。同时乙方退保时应提前一个月以书面通知甲方不再参保,若甲方因经营原因,随时可以办理停保,不需挂靠单位负任何责任,一切由乙方负担。十二、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。 十三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。 甲方: 乙方: 亲属代付费用人:   日期: 年 月 日 公司挂靠协议书7   甲方(管理方):   法定代表人:   乙方(挂靠方):   法定代表人:   以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:   一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。   二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。   三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。   四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票,收据;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。   五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。(学生打架调解协议书)   六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。   七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠。   八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。   九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。   十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户   十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   十二、本协议一式两份,双方各执一份。   十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________   _________年____月____日_________年____月____日 公司挂靠协议书8   甲方: 乙方: 身份证号码:   住所地: 联系电话:   甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、相片。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇;乙方除因本协议目的而使用甲方   名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,按当地政府每年度公示的基数为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用,否则造成乙方损失乙方自行承担。   六、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   七、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责,与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息,否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十、乙方应严格履行本协议,如有违反,一切责任由乙方全部负担。   十一、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。   十二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。   甲方: 乙方:   日期: 年 月 日 公司挂靠协议书9   甲 方:xxxx有限公司银行账号:   开户行名称:xxxxxxxxx支行乙方担保人:   乙方:性别: 身份证号: 乙方与乙方担保人是关系,乙方因需在北京市享受医疗保险等待遇,特向甲方申请挂靠社会保险关系。   经友好协商,甲、乙双方自愿达成如下协议:   一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: 元/月,该费用全部由乙方个人负担,乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。   二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,甲乙双方不存在劳动关系,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   四、乙方的联系地址、电话及手机如有变化,应在十日内书面通知甲方。   五、乙方应严格履行本协议,乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。   六、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方:乙方: 乙方担保人:   日期:年月日日期: 年 月日
2023-09-06 05:47:581

挂靠协议是否有效

法律主观:挂靠本身就违法,违反法律法规的合同属于无效合同。《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止 建筑施工企业 超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。证书挂靠,是指个人将自己的资质证书挂靠到企业名下的行为;若挂靠人为企业员工,则企业名正言顺地运用证书;若不是,挂靠人一般都会要求企业支付一定的费用。法律客观:《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:48:061

挂靠合同是有效的吗

一般挂靠合同认定无效。建设工程的施工人必须具有相应的建设资质。无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业的名义而与他人订立建设工程施工合同,即挂靠他人的名义订立合同的,该合同无效。【法律依据】《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定,认定无效。
2023-09-06 05:48:141

挂靠协议可以作为挂靠人与第三人签订合同得明确授权吗

可以。挂靠人与第三人签订的施工合同的效力不受挂靠关系的影响,并不因挂靠关系的存在而无效。挂靠合同,即所谓企业挂靠经营合同,就建筑业而言,挂靠是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程而签订的一类合同。
2023-09-06 05:48:221

车辆挂靠协议是什么?

车辆挂靠合同的成立要件是:1、有两方以上当事人,具备相应的民事行为能力;2、当事人就合同内容达成一致,不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗;3、合同的成立应该具备要约和承诺阶段。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。
2023-09-06 05:48:291

挂靠协议有法律效力吗

第一《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。第二挂靠人与被挂靠企业之间的“挂靠”行为的效力。各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得”。第三关于被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同效力问题。关于被挂靠企业与业主方签订的施工合同效力,法学界主流观点均认同司法解释的意见,该解释第一条明确规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”。因此,只要是确有证据证明没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与业主方签订总承包施工合同,则该施工合同将被认定为无效。依笔者看来,该条规定无疑对业主方具有非常大的法律风险。为什么这么说呢,请看该司法解释第八条规定“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:将承包的建设工程非法转包、违法分包的”,该条司法解释得以成立的前提显然是总承包施工合同有效。也就是说,如果出现了承包人将建设工程非法转包或违法分包的情形,发包人仅仅具有总承包施工合同的解除权,而没有宣告总承包施工合同无效的权利。第四民诉法解释规定:挂靠承担连带责任,一定程度上体现了最高法对挂靠行为的否定态度。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十四条 以挂靠形式从事民事活动,当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的,该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。以挂靠形式从事民事活动,当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的,该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。工程资质设立分公司工程资质加盟是鉴于挂靠的基础上开发出一个全新合法合规的模式,是在施工方或户籍所在地以总公司名义在全国办理分公司,分公司独立运营,独立核算,独立财务,独立账户。分公司独立投标接工程,开发票报税也很方便,成功加盟后,分公司共享总公司资质、安许、八大员以及建造师。就目前国家严厉打击非法挂靠行为,资质加盟是现在工程行业首选的方式。一级资质建筑装饰装修专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、古建筑工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级二级资质建筑工程施工总承包二级、公里工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、 市政工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、 建筑幕墙工程专业承包二级、 防水防腐保温工程专业承包二级、 消防设施工程专业承包二级、 公路交通工程公路安全设施专业承包二级三级资质市政公用工程施工专业承包三级、 地基基础工程专业承包三级、 钢结构工程专业承包三级、 建筑工程施工总承包三级、 环保工程专业承包三级、 机电工程施工总承包三级、 模板脚手架专业承包不分等级、 施工劳务分包不分等级、 建筑机电安装工程专业承包三级、 特种工程(钢结构补强)专业承包不分等级、 公路工程施工总承包三级、 水利水电工程施工总承包三级 桥梁工程专业承包三级、 城市及道路照明工程专业承包三级 公路路面工程专业承包三级、 河湖整治工程专业承包三级、 隧道工程专业承包三级。加盟有三大优势:1.资金安全性,分公司独立银行账户,所有工程款直接打入分公司账户不走总公司的账,资金安全有保障。2.开发票便捷:分公司在您当地税务局有一整套开发票合法手续,自己选择税种省心省时间还可以合理避税。3.省挂靠费,只收取加盟费,合同期内承接多少工程,承接多大工程不再收取任何费用。
2023-09-06 05:48:371

车辆挂靠协议

"车辆挂靠"指的是个人购买运营车辆后,因为某些原因无法办理“道路运输许可证”,这时,购买运营车辆的车主需要找一家运输公司,将行驶证让的名字登记为公司名称,这个过程就是“车辆挂靠”。“车辆挂靠协议”主要内容是:由车主和车辆挂靠公司签署的“车辆挂靠协议”主要内容是双方约定在挂靠车辆发生事故后,双方的责任承担问题。以下为车辆挂靠协议合同范本,仅供参考甲方:乙方:甲乙双方本着自愿、平等、互利、互惠的原则,根据(中华人民共和国汽车挂靠协议合同法)及相关法律、法规规定,就乙方购置车辆挂靠在甲方名下,为明确双方的权利义务,达成如下协议:一、由乙方出资购置的 车辆,车型号为 ,发动机号为 ,车架号为 ,车牌号为 ,挂靠在甲方从事运输业务。汽车挂靠协议合同期限为自车辆登记之日起至车辆从甲方公司名下过户出去为止。二、甲方应为乙方办理挂靠车辆上牌落户、年检、保险及营运证办理等相关事项,所发生的一切费用由乙方承担,乙方无权私自办理车辆营运手续。乙方应向甲方交纳车辆挂靠的管理费 元/年,每年交纳一次,于每年的 月 日前缴纳。挂靠期内因乙方原因解除挂靠关系的,管理费用不退回。三、甲乙双方办理挂靠手续,乙方应一次性向甲方缴交 元/部车的履约保证金。乙方如无违约,保证金于汽车挂靠协议合同解除时返还给乙方。四、甲方代乙方办理车辆保险,费用由乙方承担保险险种包括但不限于机动车交通事故强制责任保险、车辆损失险、第三者责任险、车上责任险等,其中车辆损失险应按车辆价格投保,第三者责任险应投保不低于100万元的保险金额,车上责任险应投保不低于30万元的保险金额。乙方应将上述保险费用于原保险汽车挂靠协议合同到期十五日前交由甲方办理续保手续。但汽车挂靠协议合同起始月乙方应于签订本汽车挂靠协议合同当日交纳全部保险费用。五、挂靠期间,乙方不得将车辆擅自转让、变更,并不得以任何形式将车辆对外提供抵押,如有特殊情况应书面向甲方申请,征得甲方同意方可办理。六、挂靠期间乙方独立核算,自负盈亏,独立承担民事责任,车辆在经营中,因发生交通事故、运输汽车挂靠协议合同纠纷、劳务纠纷等,一切由乙方负责并处理;乙方应当及时将有关情况如实通知甲方,甲方可在乙方请求下协助乙方处理纠纷,所发生的费用由乙方承担;如因以上事故、纠纷造成甲方损失的,由乙方承担全部赔偿责任。七、乙方必须牢固树立安全第一的观念,严格遵守法律、法规、行业规章及甲方制定的安全运输等企业管理制度。定期参加甲方组织的安全教育活动,严禁乙方雇用证件不全、技能不良的驾驶员,严禁车辆带病行驶及酒后驾驶,造成不安全因素,否则甲方有权将其停驶,强制性保养、维修,产生的维修费用和停驶费用由乙方承担。乙方所聘人员与甲方无劳动、劳务汽车挂靠协议合同关系,乙方自行管理其相关工作人员,若由乙方工作人员引起甲方企业信誉、财产损失,乙方应予以赔偿。八、违约责任:1、乙方如不能按时足额交纳管理费、保险费、办理营运手续费及相关费等费用时,甲方有权停发停办乙方车辆相关的营运手续及证件,有权收取每天1% 的违约金。乙方超过缴费期限一个月不缴交上述费用的,甲方有权扣押保证金和留置乙方车辆,并有权对留置车辆进行拍卖,以所得款项和保证金偿还乙方对甲方的欠款、申请注销车辆、办理相关证件等费用,并可解除汽车挂靠协议合同。2、甲方如不能按时为乙方办理各种营运手续、保险手续时,乙方有权督促其办理。甲方拒绝为乙方办理各种营运手续、保险手续时,乙方可以解除汽车挂靠协议合同。3、挂靠期间,乙方不得将车辆擅自转让、变更、抵押,应支付甲方每部车人民币一万元的违约金。八、本汽车挂靠协议合同未尽事宜,应经双方协商签订补充条款,补充条款与本汽车挂靠协议合同具有同等法律效力。因本汽车挂靠协议合同发生的一切争议,应当协商解决;协商不成,任何一方均可向汽车挂靠协议合同签订地法院提起诉讼。九、本汽车挂靠协议合同一式两份,甲乙上方各执一份,自双方当事人签字之日起生效。甲方(签章): 乙方(签章):地点: 时间: 年 月 日
2023-09-06 05:48:572

个人挂靠公司承接工程合同怎么写

个人挂靠公司承接 工程合同 内容包括:甲方的 公司名称 ,乙方的公司名称,经甲、乙双方友好协商,双方本着诚挚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则,就合作开发、承揽(工程名称)的有关事宜,特签订本 合作协议 ,把双方应尽的责任以及违约事项写进去,最后签字盖章写好日期。 《民典法》第四百六十九条68当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。 第四百七十条68合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行期限、地点和方式; (七) 违约责任 ; (八)解决争议的方法。 当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
2023-09-06 05:49:111

公司挂靠协议书怎么写

挂靠公司是指依附于一个具有独立法人资格的单位,一般理解为单位或个人利用其他单位的名义或资质,以挂靠方的名义从事生产经营活动,并向挂靠方缴纳一定费用的行为。下面我给大家带来公司挂靠 协议书 ,希望大家喜欢! 公司挂靠协议书1 甲方(管理方): 法定代表人: 乙方(挂靠方): 法定代表人: 以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书: 一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行 广告 经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。 二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。 三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。 四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票, 收据 ;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。 五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导。 六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。 七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠费进行 八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。 九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户 十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。 十二、本协议一式两份,双方各执一份。 十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。 甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________ _________年____月____日_________年____月____日 公司挂靠协议书2 甲方:_____________________ 营业执照:_________________ 注册地址:________________ 邮政编码:_________________ 法定代表人:_______________ 职务:_____________________ 乙方:____________________ 身份证号:_________________ 双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条合同目的 为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。 第二条甲方的基本权利和义务 权利: (1)甲方每年向乙方收取人民币(大写)_________万元整,作为管理服务费。 (2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 义务: (1)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。 (2)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。 (3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 第三条 乙方的基本权利和义务 权利: (1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。 (2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。 (3)充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。 (4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。 (5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有,不受任何干涉。 义务: (1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的 规章制度 。 (2)自主负责解决经营过程中发生的事件,相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。 (3)认真负责进行经营活动,确保质量和安全,对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和事 故乙方负完全责任。 (4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 (5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。 (6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需要经营的需自己办理相关手续,提供相关证件。 第四条 乙方在其经营过程中,其合同、 保险 、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。 第五条 管理服务费支付 方法 _____________________________________ 第六条 联合声明 (1)甲乙双方仅是挂靠经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。 (2)为了经营需要,甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行账户资料为: 开户公司:__________________ 开户行:___________________________ 账号:__________________ 甲方同意讲上述银行账户交由乙方使用管理,同时声明该账户一切资金均为乙方自带的挂靠经营资金,所以资金收益均为乙方经营所得,甲方不得主张任何权利。 (3)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。 第七条纠纷解决方法 执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按()项处理: (1)由_________仲裁委员会仲裁。 (2)向_________人民法院起诉。 第八条其他事项 本合同以签订日期为生效日,有效期_________年,正本一式两份,甲、乙双方各一份,副本_________份,分送_________ 甲方签字:_________     乙方签字:_________ 甲方盖章:_________     乙方盖章:_________ _____年____月____日     _____年____月____日 公司挂靠协议书3 甲方: 乙方: 甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下: 一.协议内容 甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。 二.双方权利及责任的约定 1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。 2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。 3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。 4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。 ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。 ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。 ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。 三.合同解除及争议解决 1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。 2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。 四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。 甲方: 乙方: 时间:年月日 时间:年月日 公司挂靠协议书4 外部人员挂靠买社保协议书甲方:乙方:身份证号码: 住所地:联系电话:甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议: 一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《 劳动合同 法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。 二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。 三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:填写完整的《社保新增变更申请单》、身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、失业手册、相片、计划生育证;需要制作社保卡的还需要提供数码回执一张及20元工本费。 四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇,乙方不得对外代表甲方履行任何职务行为;乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。 五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:(779.28)元/月,或按当地政府每年度调为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,按最少按一次性支付三个月或半年保险费用和残疾保障金费用(见第六条),若有亲属在挂靠单位就业,征得亲属同意在其工资中全额代付挂靠所产生的费用,(如今后社保调整数额或乙方所交纳的费用不足时,乙方在接到甲方通知后2日内必须补足费用,否则造成乙方损失乙方自行承担)。 六、由于乙方在挂靠单位占有职工人数,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《广州市按比例安排残疾人就业办法》、广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》等规定,按公司在职职工年平均人数的1.5%比例安排残疾人就业,未安排,应缴纳相应保障金为:1人×1.5%×市在职年均工资54495×80%由乙方负担占公司职工人数的保障金(653.94)元/年。 七、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,甲方无义务为乙方购买雇主责任险,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。 八、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的.影响,其责任和后果乙方全部承担。 九、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。 十、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息。否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。 十一、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。同时乙方退保时应提前一个月以书面通知甲方不再参保,若甲方因经营原因,随时可以办理停保,不需挂靠单位负任何责任,一切由乙方负担。十二、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。十三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。甲方:乙方:亲属代付费用人: 日期:年月日 公司挂靠协议书5 甲方:营业执照:注册地址:法定代表人: 乙方: 本着公平、公正的原则,经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,以甲方的企业名称经营_____物业项目,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与业务及其挂靠期间内的注意事项。 第一条挂靠期限:___年,自__年__月__日起至___年__月___日至。 第二条费用及保证金 1、乙方每年向甲方支付10万元的管理服务费。该笔费用在合同签订之日起,五个工作日内全部支付至甲方指定账户。(定额支付劳动报酬) 2、为避免因乙方借用资质给甲方带来的风险,乙方向甲方支付100万元的保证金。保证金与管理费用在同一时间支付至甲方指定账户。保证金在合同到期后无息返还给乙方。 3、乙方利用甲方名义所开发票(物业服务费、停车费发票等),则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之税金(代收水电费发票除外)(说明:利润比例一般物业税金为5.5%,可以约定6.0-8%) 4、项目服务中发生的一切费用及手续费用由乙方承担办理,甲方给予必要指导和支持,并按规定及时处理乙方的财务结算。 5、每月业主支付物业服务费用到达甲方账户后,每月10日前甲方在扣除约定的管理费及应缴税金后,及时将余款支付到乙方。 第三条甲方权利与义务 1、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。 2、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件(营业执照、物价局物业费审批结果),并为乙方提供本项目物业投标、运营所需的相关资质,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、物业资质证书等加盖公章的复印件材料,必要时提供原件; 3、甲方不得干涉乙方的经营,不得随意扣压乙方的财产。 4、对乙方提出的合理要求尽可能的提供帮助,并根据乙方需要,对本管理项目的物业管理活动提供顾问指导。 第四条乙方的基本权利和义务 1、乙方可以获取甲方对第三条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。 2、享受甲方所提供的物业管理资质及经营许可等相关证件,充分利用物业管理的资质,完全自主的开展相关经营业务。 3、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。 4、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。 5、在经营活动中严格遵守国际法律法规和甲方规章制度。 6、负责解决经营事件,相关经营条件及办公设备自主负责解决。 7、乙方以自己名义对外进行招聘、与雇佣人员签订劳动合同,给雇佣人员按时发放工资、购买相关保险等。 8、对于项目出现的管理风险问题(如服务质量、安全事项等)或法律责任事故都由乙方承担。 9、若乙方经营期间与其雇佣人员、服务单位、第三方等产生法律纠纷,乙方应承担全部责任。若甲方由此替乙方承担相关责任,甲方将扣除乙方全部保证金,并要求乙方承担由此产生的损失(包括但不限于向第三方支付的费用、律师费、诉讼费、评估费等) 10、若乙方在经营期间违法经营,导致甲方给政府部门进行行政处罚、被媒体等进行曝光等,乙方应全额承担甲方所支付的费用,并承担甲方损失(包括但不限于向政府部门支付的罚款、律师费、诉讼费、评估费等) 11、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。 第五条有关甲方公司人员 职称、学历、上岗证等证书有关的继续 教育 培训证书等个人证书,所有权属于甲方,乙方可以合理合法借用,但不得以任何理由扣留。 第六条终止与解除 1、非因乙方原因,甲方在合同履行期间不得任意解除合同,否则乙方有权向甲方主张管理服务费20%的违约金。 2、因政府政策、不可抗力等原因、或合同到期、或双方协商一致,甲乙双方可终止合同。合同终止双方互不承担违约责任,已支付的管理服务费不予返还。 3、在合同履行期间,若乙方有本合同第四条第9、10、11款约定事项出现的,甲方有权随时解除合同,并不承担违约责任,同时乙方应终止其经营的项目。 4、在乙方的物业公司成立后,可以脱离挂靠。合作期间如一方需提前终止合作协议,需提前7天通知另一方,协议终止时乙方按甲方要求办理所有证书的交还、年检、注册、变更、转移等工作。 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自甲方双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方平等协商解决。 甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日 公司挂靠协议书怎么写相关 文章 : ★ 挂靠协议书精选五篇 ★ 标准挂靠协议书5篇 ★ 挂靠协议书文案5篇 ★ 劳务方公司挂靠协议书模板 ★ 有关挂靠协议书5篇 ★ 挂靠协议书范文精选 ★ 监理资质挂靠协议书范文 ★ 运输挂靠协议合同范本 ★ 挂靠协议书范文 ★ 挂靠协议书范文精选五篇
2023-09-06 05:49:191

挂靠协议是否有效

法律主观:挂靠本身就违法,违反法律法规的合同属于无效合同。《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止 建筑施工企业 超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。证书挂靠,是指个人将自己的资质证书挂靠到企业名下的行为;若挂靠人为企业员工,则企业名正言顺地运用证书;若不是,挂靠人一般都会要求企业支付一定的费用。法律客观:《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:49:271

公司挂靠协议书

  在现在社会,我们用到协议的地方越来越多,签订签订协议是最有效的法律依据之一。写协议需要注意哪些问题呢?以下是我为大家整理的公司挂靠协议书,希望对大家有所帮助。 公司挂靠协议书1   甲方:   乙方: 性别: 身份证号:挂靠人:性别: 身份证号:乙方与挂靠人是关系,乙方因个人原因,申请挂靠甲方公司代为办理社保   事宜,甲、乙双方及挂靠人,就代办社保事宜,经友好协商,达成如下共识:   一、 甲方的责任:   1、 甲方按甲方员工标准,为挂靠人代办社保;   2、 甲方与挂靠人为代办社保关系,与挂靠人不存在劳动关系。   二、 乙方及挂靠人的法律责任   1、 乙方及挂靠人按甲方及社保部门的要求,提供就代办社保的的相关的材料。   2、 挂靠人的社保费需按季付或半年支付的方式,将该款项打入甲方指定的账户或以现金的形式支付。   3、 支付时间:每月的 日前。否则甲方将暂停或办停挂靠人社保,其法律后果均由挂靠人承担。   4、 乙方如需终止甲方代办社保关系,需提前一个月通知甲方。如未及时通知甲方,甲方之损失将由乙方承担。   5、 甲方代办社保期间,挂靠人一切劳务纠纷,如工伤、意外等等, 均与甲方无关。   6、 甲方因履行本协议产生的一切法律风险和费用,全部乙方和挂靠人由直接支付和全额承担。   7、 乙方和挂靠人互负连带责任。   三、 协议期限:从 年 月 日至年 月 日止。   四、 本协议如有未尽事宜,需甲方、乙方和挂靠人共同书面签订补充协议。   五、 协议一式三份,各执一份,并从签订之日起成立,甲方实际履行之日生效,乙方停   止支付社保费时,甲方可提前解除终止本协议。 甲方:(盖章)乙方:(签   字)   代理人:(签字) 挂靠人:(签字)日期: 年 月 日附:乙方和挂靠人身份证复印件(由本人亲笔签字) 公司挂靠协议书2   外部人员挂靠买社保协议书 甲方: 乙方: 身份证号码:   住所地: 联系电话: 甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基 础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:填写完整的《社保新增变更申请单》、身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、 失业手册、相片、计划生育证;需要制作社保卡的还需要提供数码回执一张 及20元工本费。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求, 甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇,乙方不得对外代表甲方履行任何 职务行为;乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行 任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: ( 779.28)元/月,或按当地政府每年度调为基准,该费用由乙方全额负担, 乙方于本协议签订后3日内,按最少按一次性支付三个月或半年保险费用和 残疾保障金费用(见第六条),若有亲属在挂靠单位就业,征得亲属同意在 其工资中全额代付挂靠所产生的费用,(如今后社保调整数额或乙方所交纳 的费用不足时,乙方在接到甲方通知后2日内必须补足费用,否则造成乙方 损失乙方自行承担)。   六、由于乙方在挂靠单位占有职工人数,根据《中华人民共和国残疾人保障法》、 《残疾人就业条例》、《广州市按比例安排残疾人就业办法》、广东省残疾人就业保障金征缴暂行办法》等规定,按公司在职职工年平均人数的1.5%比例安排残疾人就业,未安排,应缴纳相应保障金为:1人×1.5%×市在职年均工资54495×80%由乙方负担占公司职工人数的保障金( 653.94 )元/年。   七、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,甲方无义务为乙 方购买雇主责任险,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   九、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   十、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息。否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十一、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。同时乙方退保时应提前一个月以书面通知甲方不再参保,若甲方因经营原因,随时可以办理停保,不需挂靠单位负任何责任,一切由乙方负担。十二、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。 十三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。 甲方: 乙方: 亲属代付费用人:   日期: 年 月 日 公司挂靠协议书3   甲方:   乙方:   身份证号码:   住所地:   联系电话:   甲乙双方本着自愿的原则,经过友好协商,在公平、诚实、信任、平等的基础上,就乙方请求甲方以参保单位的名义挂靠买社保的相关事宜,达成如下协议:   一、本协议属平等民事主体之间订立的协议,甲乙双方非属《劳动合同法》定义的劳动关系,不受劳动合同法条款的约定和调整。   二、乙方为了享受社会保险所代来的福利,自愿将甲方作为参保单位并请求甲方挂靠买社保,乙方承诺严格遵守和服从甲方的有关管理规定。   三、甲方在为乙方办理挂靠社保时,乙方应提前向甲方提供所需资料:身份证复印件、户口薄复印件(户主及本人页)、相片。   四、由于乙方和甲方之间并不存在雇佣关系,乙方不去甲方处上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,因此乙方不得以任何理由向甲方提出劳动支付请求,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇;乙方除因本协议目的而使用甲方   名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   五、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,按当地政府每年度公示的基数为基准,该费用由乙方全额负担,乙方于本协议签订后3日内,最少按一次性支付半年或全年的保险费用。乙方在接到甲方通知后2日内必须交齐费用,否则造成乙方损失乙方自行承担。   六、由于乙方并不属于甲方的员工,乙方在甲方购买社保期间,乙方所有的社会、法律、安全问题均由乙方自行承担,与甲方无关。   七、乙方在以甲方为参保单位期间,乙方在此期间发生人身意外伤害等,甲方不提供乙方工伤待遇,如果乙方的言行对甲方的经济、声誉等问题造成了不良的影响,其责任和后果乙方全部承担。   八、乙方在以甲方为参保单位期间,若乙方达到法定退休年龄及退休条件时的前2个月,甲方尽力配合办理相关手续,之后乙方所有退休待遇均由第三方社保机构负责,与甲方无涉及。甲方为乙方办理停保手续,而推向社会化管理办理退休,并由乙方自行办理退休手续,甲方不承担任何责任与费用。   九、本协议所有条款及内容协议各方均负有保密的责任,未经甲方的同意,乙方不得向除甲乙之外的第三方披露其中的任何信息,否则所造成的损失及连带责任由乙方全部承担。   十、乙方应严格履行本协议,如有违反,一切责任由乙方全部负担。   十一、本协议未尽事宜,可通过友好协商解决。   十二、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。本协议经甲乙双方签字盖章(指模)及甲方为乙方办理缴纳社会保险费后生效。   甲方:   乙方:   日期:____年___月___日 公司挂靠协议书4   甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司   甲方单位法人:   身份证号码: 联系电话:   乙方(车辆所有人):   身份证号码: 联系电话:   乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:    一、挂靠车辆基本情况   乙方挂靠车辆车型为: ,发动机号码为: ,车牌号为:    二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权   乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。    三、车辆挂靠期限   乙方车辆挂靠期限: 至 止。   本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。    四、甲方责任   如乙方及其所挂靠的车辆无违规、违纪、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。    五、乙方责任   1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。   2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用   3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。   4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。    六、安全管理   1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。   2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。   3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。    七、车辆运行   1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。   2、对挂靠车辆驾驶员违规违纪违法的职务行为,乙方承担连带责任。    八、其他   1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。   2、挂靠车辆如发生营运纠纷和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。    九、未尽事宜处理   本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。    十、合同份数及生效时间   本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。   甲方: 乙方(单位法人签字并加盖单位公章):   年 月 日 公司挂靠协议书5   甲方(管理方):   法定代表人:   乙方(挂靠方):   法定代表人:   以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的`有关事宜签订以下协议书:   一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。   二、乙方向甲方提供公司资质,以及法人的身份证复印件。   三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。   四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需协助乙方办理广告合同以及广告协议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票,收据;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。   五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展广告业务,不得越限,甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协议书公司挂靠协议书。(学生打架调解协议书)   六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。   七、双方拟定适用期为____个月,乙方一次性交付给甲方_____元。适用期过后,乙方广告业务开展顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠。   八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负责,跟甲方无关。   九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。   十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收取的进度款必须转入乙方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户   十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。   十二、本协议一式两份,双方各执一份。   十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。   甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________   _________年____月____日_________年____月____日 公司挂靠协议书6   甲 方:xxxx有限公司银行账号:   开户行名称:xxxxxxxxx支行乙方担保人:   乙方:性别: 身份证号: 乙方与乙方担保人是关系,乙方因需在北京市享受医疗保险等待遇,特向甲方申请挂靠社会保险关系。   经友好协商,甲、乙双方自愿达成如下协议:   一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为: 元/月,该费用全部由乙方个人负担,乙方需在每月15号之前将需缴纳的社保费用汇入甲方银行账号。   二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,甲乙双方不存在劳动关系,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   四、乙方的联系地址、电话及手机如有变化,应在十日内书面通知甲方。   五、乙方应严格履行本协议,乙方担保人自愿承担乙方不履行本协议所造成的一切后果。   六、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方:乙方: 乙方担保人:   日期:年月日日期: 年 月日 公司挂靠协议书7   甲方:   乙方:身份证号码: 因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系,甲乙双方达   成如下协议:   一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。   二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。   三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。   五、乙方在羁旅 联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。   六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。   七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。 甲方: 乙方:   乙方担保人:   日期:20xx年6月 日 公司挂靠协议书8   甲方:   乙方:   甲乙双方本着互利平等原则,自愿签订本协议。协议条款如下:   一.协议内容   甲方授权乙方在授权范围内开展业务活动,双方共同对所签署业务合同负责。   二.双方权利及责任的约定   1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。   2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定后甲乙双方负责配合完成。   3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方提出支取业务费用后,在满足甲方生产进度所需费用(以该业务预算表为参照)前提下三日内给以兑现。合同执行完毕后,乙方提出结算时,甲方必须一周内无条件给以余款支付。   4.①乙方签订业务合同前,必须如实将业务信息情况反馈给甲方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任何业务合同,所造成的一切损失责任由乙方独自承担。   ②乙方所签订业务合同发生任何交易款项必须打入甲方指定帐户,不得私自截留或私用。   ③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。   ④甲方按合同约定保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。   三.合同解除及争议解决   1.双方任何一方不得单方面解除协议,如有一方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。   2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民法院依法判决。   四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。   甲方: 乙方:   时间:年月日   时间:年月日 公司挂靠协议书9   甲 方: (公司)   乙方: 性别: 身份证号: 因个人原因乙方申请挂靠甲方公司为其缴交社保,就缴交社保相关事务,甲乙双方本着   自愿原则,经协商一致就此社保代理达成如下协议:   一、 甲方责任   1、甲方为乙方提供 ( )有偿 ( )无偿代缴交买社保的服务。   2、甲方尽可能协助乙方做好社会保险代理工作,并尽可能为乙方提供方便。   二、乙方责任   1、按甲方的要求,及时提供与委托代理相关材料(3张2寸彩照、身份证、毕业证、职称证原件)。   2、本协议至少签订年,乙方自协议签订之日起,根据委托甲方代理内容,社保费交纳方式为现金交付或汇款的,乙方必须一次性交付半年(以上)社保费:元整(半年为一个缴费周期),到期前一个月到甲方续缴,不按时续缴的,甲方将停止一切代理服务,其造成的后果,均由乙方自行承担。   3、乙方终止社保代理需提前一个月通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的损失。   四、合作期限   本协议期限从年 月 日至年 月 日止。   五、其他事宜   协议中如有未尽事宜,须经双方协商修订,签订补充条款,甲、乙双方履行签订手续。   本协议期满前1个月,如乙方愿意继续挂靠,应重新签订新的协议;如未签订新的协议,乙方仍然交纳社保费,视为原协议自动顺延。本协议有效期满后,甲方可随时终止此协议,给乙方造成损失,由乙方自行承担。   六、特殊条款   1、履约期间,若乙方有建造师证或者工程师证可为甲方所使用的,甲方可为乙方代缴社保(包含企业应缴部分费用),但证书原件必须交由甲方代为保管。   2、履约期间,乙方报考建造师证或者工程师证的或者甲方为乙方申报评审任何证书,甲方可为乙方报销因报考、申报评审证书产生的费用,若乙方拿到报考、申报评审证书的,必须为甲方使用 年。 年以后乙方方可在其他公司挂靠在甲方帮助下取得证书。   3、乙方证书为甲方使用使用期间,如遇甲方办理资质升级或招投标,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对;证书年检、工地检查等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴元;如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方全额报销。   七、附加条款   1、 乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职   务行为。   2、 乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。   3、 本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。
2023-09-06 05:49:421

挂靠协议是否有效

法律主观:挂靠本身就违法,违反法律法规的合同属于无效合同。《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止 建筑施工企业 超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。证书挂靠,是指个人将自己的资质证书挂靠到企业名下的行为;若挂靠人为企业员工,则企业名正言顺地运用证书;若不是,挂靠人一般都会要求企业支付一定的费用。法律客观:《民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。
2023-09-06 05:49:501

如何签协议让资质挂靠合法

  一般情况下合法,但是如果挂靠人不具备相应的施工资质,就是违法的行为。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第(二)款规定“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”施工合同应认定为无效。此法律解释在法律层面上对挂靠合同做出了无效的认定。  在司法实践中,以下方式的工程施工类型被认定为挂靠:  1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程;  2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程;  3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程;  4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。  符合以上4条规定的方式承揽工程的,在司法实践中均会被认定为挂靠,其所签署的施工合同是无效的。      在建筑行业中,挂靠是一种非常普遍的行为。所谓“挂靠”是一部分不具备施工资质或施工资质等级较低的个体建筑户、无证包工队为承揽建筑工程,采取挂名、挂靠承包经营等方式,挂靠在施工资质较高的企业或向其借用施工资质进行经营,而施工企业则向这些建筑队、挂靠队收取一定数额的“管理费”的行为。
2023-09-06 05:49:581

挂靠人与被挂靠人间签订的工程承包合同,是否有效?

无效。《民法典》第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同,应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定,认定无效。
2023-09-06 05:50:061

挂靠合同无效后果是什么

第一《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。第二挂靠人与被挂靠企业之间的“挂靠”行为的效力。各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得”。第三关于被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同效力问题。关于被挂靠企业与业主方签订的施工合同效力,法学界主流观点均认同司法解释的意见,该解释第一条明确规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”。因此,只要是确有证据证明没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与业主方签订总承包施工合同,则该施工合同将被认定为无效。依笔者看来,该条规定无疑对业主方具有非常大的法律风险。为什么这么说呢,请看该司法解释第八条规定“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:将承包的建设工程非法转包、违法分包的”,该条司法解释得以成立的前提显然是总承包施工合同有效。也就是说,如果出现了承包人将建设工程非法转包或违法分包的情形,发包人仅仅具有总承包施工合同的解除权,而没有宣告总承包施工合同无效的权利。第四民诉法解释规定:挂靠承担连带责任,一定程度上体现了最高法对挂靠行为的否定态度。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十四条 以挂靠形式从事民事活动,当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的,该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。以挂靠形式从事民事活动,当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的,该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。工程资质设立分公司工程资质加盟是鉴于挂靠的基础上开发出一个全新合法合规的模式,是在施工方或户籍所在地以总公司名义在全国办理分公司,分公司独立运营,独立核算,独立财务,独立账户。分公司独立投标接工程,开发票报税也很方便,成功加盟后,分公司共享总公司资质、安许、八大员以及建造师。就目前国家严厉打击非法挂靠行为,资质加盟是现在工程行业首选的方式。一级资质建筑装饰装修专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、古建筑工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、环保工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级二级资质建筑工程施工总承包二级、公里工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、 市政工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、 建筑幕墙工程专业承包二级、 防水防腐保温工程专业承包二级、 消防设施工程专业承包二级、 公路交通工程公路安全设施专业承包二级三级资质市政公用工程施工专业承包三级、 地基基础工程专业承包三级、 钢结构工程专业承包三级、 建筑工程施工总承包三级、 环保工程专业承包三级、 机电工程施工总承包三级、 模板脚手架专业承包不分等级、 施工劳务分包不分等级、 建筑机电安装工程专业承包三级、 特种工程(钢结构补强)专业承包不分等级、 公路工程施工总承包三级、 水利水电工程施工总承包三级 桥梁工程专业承包三级、 城市及道路照明工程专业承包三级 公路路面工程专业承包三级、 河湖整治工程专业承包三级、 隧道工程专业承包三级。加盟有三大优势:1.资金安全性,分公司独立银行账户,所有工程款直接打入分公司账户不走总公司的账,资金安全有保障。2.开发票便捷:分公司在您当地税务局有一整套开发票合法手续,自己选择税种省心省时间还可以合理避税。3.省挂靠费,只收取加盟费,合同期内承接多少工程,承接多大工程不再收取任何费用。
2023-09-06 05:50:141

挂靠合作协议书

  在日新月异的现代社会中,用到协议的地方越来越多,签订协议后则有法可依,有据可寻。那么什么样的协议才是有效的呢?以下是我收集整理的挂靠合作协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。 挂靠合作协议书1   被挂靠人:__________(以下简称甲方)   法定代表人:________   挂靠人:____________(以下简称乙方)   法定代表人:________   经双方协商,达成如下条款:   一、挂靠人以被挂靠人单位名义参加____________工程项目的投标工作,该项目金额为________万元,系____________工程,对方联系人是____________,联系方式为___________。   二、乙方不得将甲方的资质与资料用作本合作事项以外的任何活动,乙方承诺保守甲方的商业秘密。   三、中标后,由甲方与用户签订合同,乙方负责项目施工,与投标项目有关的一切法律、工程、商务等带来的全部责任由乙方承担,包括但不限于施工中的生产事故安全风险及法律风险。乙方提供中标通知书、工程施工合同和验收证明材料。项目实施完毕,维护工作由乙方承担。   四、项目中标后,甲方成立项目工程部,项目经理由乙方指定,与项目实施相关的一切工作由乙方负责。甲方收到用户的合同款项后,乙方出具相应的票据给甲方,甲方在三日内转入乙方指定帐户。甲方提供相关的配合服务。   五、乙方须向甲方支付相应的手续费和管理费及实际开支的费用。   六、甲方与乙方均各自保证其具有签订和履行本协议所必须的全部资格和资质,并且各自保证在履行本协议过程中遵守法律。乙方不得做有损于甲方商誉、形象、利益的事和行为。   七、为保证被挂靠人的利益,挂靠人保证被挂靠人免受因出具资质证明材料等所引起的一切索赔及损失,一旦发生索赔损失,责任全部由挂靠人全权承担,并赔偿被挂靠人一切损失。   八、中标后,甲方与用户签订合同前,乙方向甲方支付总合同A的管理费,税费包括但不限于:营业税(安装)3%、堤防维护费(营业税随征)2%、教育费附加(营业税随征)3%、城建税(市区营业税附征)7%、价格调节基金(营业税随征)0.10%、地方教育附加2%、印花税0.03%、企业所得税0.02%。由挂靠人承担,甲方税费零负担。工程款的税金及其他费用全部由乙方负担,在项目投标过程中和履行中标合同过程中所产生的`所有财务费用均由乙方承担。   九、乙方保证有能力履行合同,提供房屋(房产权证号________、土地证号________)、车辆(行车证号________)作为担保。上述权利证书原件由乙方交甲方收执。   十、其它   1、本合同一式份(原件),每份________页,自甲、乙双方签字(或盖章)后生效,各方应在协议正本上每页签字或加盖骑缝公章,甲方持________份,乙方持________份。合同附件为本合同的组成部分。   2、如有其它问题,双方协商解决,另行签订书面协议。   3、本协议发生争议,由甲方所在地人民法院管辖本案。   甲方:_____________乙方:_____________   代表人签字:_______代表人签字:_______   签订日期:_________签订日期:_________ 挂靠合作协议书2   甲方:   乙方:身份证号:   为充分发挥甲、乙双方优势,形成优势互补,为明确双方责任,本着友好协商,诚实信用原则,达成如下协议。   一、甲方工作及责任:   1、出据公司营业执照、企业资质证书、法人委托书及相关的资质文件   2、编制工程投标书、签署施工合同、设计施工图纸、编制工程预结算,参与工程交工验收(以上所发生的费用均乙方负责)   3、必要时向乙方施工现场派出工程监理人员,其工资由乙方通过甲方支付(工程款中扣除)   4、定期或不定期对工程进行监督检查   5、及时按我司规定支付乙方要回的工程款,以保证乙方工程的顺利进行,工程款到账第二天支付到乙方卡内,国家法定节假日顺延   6、如乙方承揽工程后无能力履约,为维护公司名誉,甲方有权利视情况予以收回工程,继续履约。如认为有必要,也可以终止协议。但由此可能造成的赔偿责任或法律责任由乙方独立承担   二、乙方工作及责任;   1、自行承揽施工任务,以甲方下属项目部的名义组织施工。   2、承担甲方同业主签订合同中甲方应承担的全部责任和义务   3、本协议签订时向甲方交纳抵押金元,协议期满退还   4、向甲方交纳管理费为工程结算值的%(不含税金),施工合同盖章时预付50%,其余部分竣工结算盖章时交足。或按照乙方进账的工程款金额比例逐笔扣除   5、认真执行甲方制定的施工现场各项管理制度,接受甲方的监督检查。甲方有责任要求乙方给予施工现场的所有人员投足额的保险(意外伤害险和医疗险,甲方查验原件留复印件)。施工中如出现质量、安全事故,法律责任及一切经济损失由乙方独立承担。   6、乙方有责任保证及时发放农民工工资,由此产生的一切争议及法律问题均由乙方独立承担   7、竣工结算盖章时向甲方提供正式材料发票   三、双方约定甲方为工程款的唯一接收方,所有工程款只能打入施工合同中甲方指定的银行账户上,否则,甲方保留追讨工程款的法定权利   四、本协议有效期年   五、如有未尽事宜双方可协商解决   六、本协议一式肆份双方各执贰份,本协议自签订之日起生效   甲方:乙方:   负责人(签字):负责人(签字):   年月日年月日   (乙方身份证复印件附后)   指定账户:   全称:   开户行:   账号:   (以下无正文) 挂靠合作协议书3   1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神,为了便于分会工作的开展,为了有利于分会和北京机械工程学会(以下简称本会)为分会挂靠单位服务,本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。   2、根据北京地区机械工业的发展和学科建设的需要,并鉴于多年来热心和大力支持本会和分会的工作及活动的开展,经研究、协商决定将: 分会挂靠在   3、分会的常设工作机构为分会秘书处,设在挂靠单位,相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。   4、分会委员会与挂靠单位协商,推荐适合的人员作为分会秘书长的人选(也可是非挂靠单位的人员),由本会聘任,主持分会秘书处的日常工作。   5、分会秘书处专(兼)职工作人员(属于挂靠单位人员的)其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。   6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。   7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导,按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工作指导和监督。   8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。   挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持;可选派有关人员参加本会理事会(或担任名誉理事)及分会委员会;优先参加本会及分会的有关活动;优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。   9、分会的挂靠单位应保持相对稳定,本协议为长期协议,在执行中如有一方提出异议,由三方协商后,予以改变或取消。   10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。   11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份,三方各持一份。   签订协议的三方:   XX工程学会(盖章)   领导人签字:   年 月 日   挂靠单位(盖章)   领导人签字:   年 月 日   分会委员会 (盖章)   领导人签字:   年 月 日   年 月 日   年 月 日
2023-09-06 05:51:151

什么是挂靠合同合法吗

挂靠合同不是合法的。个人或者企业不具备资质而与具备资质的施工企业签订挂靠合同,以被挂靠方名义实施工程建设行为的,违反法律、行政法规的强制性规定。因此挂靠合同无效。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。
2023-09-06 05:51:301

资质挂靠协议书

  在发展不断提速的社会中,协议的使用频率呈上升趋势,协议具有法律效力,确立某种法律关系。那么相关的协议到底怎么写呢?以下是我为大家收集的资质挂靠协议书,仅供参考,大家一起来看看吧。 资质挂靠协议书1   甲方:_________________;法定代表人:_________________;   乙方:_________________;法定代表人:_________________;   鉴于:_________________;甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在项目(下称;一、甲方需在收到项目业主工程款后的个工作日内,向;   二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一;支付乙方相关款项;   三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次;如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款;   四、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。   甲方:_________________   法定代表人:_________________   乙方:_________________   法定代表人:_________________   日期:_________________   日期:_________________ 资质挂靠协议书2   甲方:   地址:   电话:   乙方:   地址:   电话:   甲、乙双方经友好协商,本着公平、公正原则,达成如下协议:   一、协议内容   工程名称:   项目地址:   劳务造价:   二、协议目的   经甲乙双方协商,一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方资质予以办理项目投标和建筑施工备案手续。   三、乙方的权利义务   1、乙方向甲方收取服务费人民币______元;该款甲方于本协议签署后______日内一次性付清。   2、乙方在本协议生效之后,向甲方提供项目投标和建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等,不具体参与甲方的建筑施工。   3、甲方应当严格依法执行营业税改征增值税政策,所需税费甲方自理,所需税票由甲方支付税费后开具。   4、甲方应规范工程项目部印章管理与合同签订。在甲方以乙方公司名义对外签订合同时,应当严格审查合同相对方的经营资质并报乙方审查签章。以乙方名义签订的合同以及甲方招用无用工资质的劳务分包人产生的权利义务,均由甲方承受,乙方不承担责任。   四、甲方的权利义务   1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件),予以办理建筑施工备案手续。   2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜,均由甲方负责落实并承担,乙方完全不参与施工过程中的用工管理。   3、甲方实施的上述工程项目,其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理,与乙方无关。   4、甲方在建筑施工过程中,若出现安全工伤、质量责任事故等重大意外和追索劳动报酬争议,均由甲方独立承担处理,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。如甲方因此引发乙方诉讼且乙方委派律师应诉的,甲方应按照诉讼法院所在地标准承担法律服务费用。   五、违约责任   1、若一方发生违约行为,守约方可自行决定终止本协议,并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。   2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付______元违约金,并应赔偿对方的经济损失。   六、争议解决   因履行本合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成可向_______方所在地人民法院诉讼。   七、其他   1、甲乙双方一致确认,如因建设工程施工备案需要,甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》,仅作为政府相关部门备案使用,不作为双方权利义务的约束条款。   2、本协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商,通过达成补充协议解决,补充协议与本协议具有同等效力。   3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至上述工程完工后失效。   4、本协议一式______份,甲、乙双方各执_______份。   甲方(签章):   负责人(签字):   ______年______月______日   乙方(签章):   负责人(签字):   ______年______月______日 资质挂靠协议书3   甲方:______________   乙方:______________   经甲乙双方友好协商,现就报检员资格证挂靠事宜协议如下:   一、乙方同意将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方办理代理报检单位申请注册、开展正常业务和每年国家质检总局对代理报检单位进行审查使用。   二、乙方所提供的报检员资格证必须是有效真实的能办理办理代理报检单位申请注册的证件,且其报检员资格证未在其他单位注册或在其他单位注册过但现已退出,否则因此造成的后果,由乙方负相应的法律责任。我公司对报检员资格证的具体要求是报检员资格证必须是____年下半年和____年上半年参加全国统考取得的。   三、甲方必须合法地使用乙方的报检员资格证,不得以乙方的名义进行非法代理报检业务和其他非法活动,否则由因此造成的后果,由甲方负相应的法律责任。   四、乙方将其报检员资格证挂靠到甲方供甲方使用,甲方必须向乙方支付____元人民币/月的挂靠酬金。挂靠酬金由甲方在每月的最后的一天存在乙方的银行卡里。   五、如乙方在协议生效三个月后需凭其报检员资格证找与报检有关的工作,可以向甲方提出终止协议的要求,但甲方不得在协议有效期内向乙方提出终止协议的要求(这主要是为了保护乙方的利益)。   六、本协议一经签订,乙方必须将其报检员资格证以快递的方式寄给甲方,甲方在协议的有效期内必须妥善保管好乙方的报检员资格证,如发生丢失,由甲方赔偿相应的损失(如挂失费和重新办证的费用等)。   七、本协议有效期为半年或一年,自____年____月____日至____年____月____日有效。有效期满后,经双方协商可续签本协议,以延长本协议的有效期限。   八、本协议正本两份,经双方签字确定有效期限后生效,甲方和乙方各执一份。   九、本协议未尽事宜或由于国家政策方面的原因而要作相应的变更,双方本着友好诚信的原则协商解决。   甲方签字(盖章):________   乙方签字:________________   ________年________月____日 资质挂靠协议书4   甲方:   乙方:   为配合乙方的施工的需要,双方本着优势互补,互惠互利、责权分明规范管理、平等自愿的"原则下,依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,经双方协商,一致同意乙方挂靠甲方公司之下,从事甲方公司经营范围内的建设消防工程安装项目。同时甲乙双方订立本合同明确双方的权利和义务及其挂靠期内的注意事项。    第一条:工程情况   工程名称:   工程地点:   工程内容:   工程总造价:大写    第二条:承包经营方式   1、以甲方的名义承接 建设消防工程项目,负责成立消防工程项目部,组织施工。由甲方提供营业执照和资质证书等需要的手续给乙方办理相关消防工程业务。   2、向乙方收项目资质挂靠费为本工程项目合同总额的 %(不含税费和报建验收资料服务费)。    第三条:权利和义务   一、 甲方:   1、甲方提供给乙方合法正规有效的全套资质证明材料,书面委托乙方作为甲方全权代表,在合同期内完成以甲方名义承接的本次消防工程所辖内容。   2、对乙方提供的资料审验和及时盖章,协助乙方办理工程验收手续。   3、如需以甲方名义提供工程发票,其税金由乙方承担。   4、乙方以甲方的名义签订本消防工程项目后,乙方必须与甲方签订该项目的工程施工质量承若书和安全生产承诺书,如需甲方指派做本项目的施工项目经理,乙方需按月支付项目经理费用 元/月。   二、乙方:   1、乙方根据此协议按时按量完成业主方(此项目方)的整个工程内容包材料、包人工、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期并制定该工程的施工方案和施工工程量及工程施工月进度表。   2、因材料欠款和工资欠薪引发的经济纠纷和责任全由乙方承担。   3、乙方施工的其合同、保险、银行、劳动、税务、财务、签证等由乙方自主办理,本项目乙方实行独立核算,自负盈亏。一切正常利润属乙方所有,甲方绝不得干涉。   4、在此项目的工作开展中,严格遵守国家法律法规,因不符合消防规范,导致报建验收资料不齐全,不规范、不及时以及施工验收不合格等原因被消防部门处罚的,或影响业主方整体验收的责任,全由乙方负责。   5、认真负责整个工程的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故完全责任。若出现安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,并签订安全生产承诺书,甲方不承担任何责任和费用。   6、维护甲方公司的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、损誉的行为,乙方不可以将此协议转包第三方,不得利用甲方的资质资料从事本合同意外的经营事项。否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求相关经济赔偿和处罚。   8、按照建设工程的法律法规办理有关人员和设备的商业保险。   9、乙方要求发包方(业主方)所支付的每一笔本合同消防工程进度款必须转入甲方对公账户。    第四条:挂靠费支付   1、签订挂靠协议之日支付本工程的挂靠总价的 %,余款在工程竣工验收签章之日一次付清给甲方。   2、乙方如需甲方报建、验收、其相关费用由乙方承担,双方协商费用金额。    第五条:合作附件   甲乙双方签订的合作协议和本项目其他合作条款及甲方为乙方出具的授权委托书均具有同等法律效力。    第六条:解除合同期限   1、甲乙双方在本消防工程项目竣工验收合格之日即本合同同时终止。   2、本合同一式两份,双方各执一份,双方代表签字盖章后生效。   甲方(盖章): 乙方(盖章):   身份证:   甲方代表签字:乙方代表签字:   年 月 日 年 月 日
2023-09-06 05:51:381