barriers / 阅读 / 详情

二级建造师考试题型是怎样的,所占分值是多少?????

2023-10-06 12:19:18
TAG: 考试题
共6条回复
蓓蓓

二级建造师考试题型分值

二级建造师执业资格考试设:《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》3个科目。

二级建造师专业科目设置6个专业类别:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。

考试分3个半天,以纸笔作答方式进行。《建设工程法规及相关知识》和《建设工程项目管理》科目的考试时间均为3小时,为客观题。《专业工程管理与实务》科目的考试时间为3小时。

二级建造师试题

coco
1,二级建造师考试共考3科,建设工程法规及相关知识、建设工程管理、专业工程管理与实务。
2,其中法规与管理这2门是公共科目,题型全部为客观题,即单选题和多选题组成。
3,专业实务共分6个专业:建筑工程,市政公用工程,水利水电工程,机电工程,公路工程,矿业工程。试题分为主观题和客观题,即单选题、多选题和案例分析题。考生根据需要任选一个专业报考。
皮皮

二级造价工程师考试科目共两门,包括《建设工程造价管理基础知识》《建设工程计量与计价实务》,其中《建设工程造价管理基础知识》为基础科目,《建设工程计量与计价实务》为专业科目。

《建设工程造价管理基础知识》科目考试题型为客观题,《建设工程计量与计价实务》科目考试题型为主观题加客观题,但两门科目的分值都为100分。

二级造价工程师各科目题型及分值详情:

《建设工程造价管理基础知识》:客观题;总分100分。

《建设工程计量与计价实务》:客观题,主观题;总分100分。

二级造价工程师的考试方式是什么

二级造价工程师的考试方式为闭卷考试,客观题部分用2B铅笔在答题卡上填涂作答,主观题部分用黑色墨水笔在答题纸上规定的位置书写作答,所用草稿纸统一发放和回收。《建设工程造价管理基础知识》科目为客观题,闭卷考试,用2B铅笔在答题卡上填涂作答,题本空白处可做草稿纸使用。

考生必须凭未作其他标记的纸质准考证和有效期内的身份证件(包括居民身份证、社保卡、驾驶证、户籍证明)原件方可入场(两证缺一不可)。开考5分钟后禁止入场,2小时后方可交卷离场。考生在答题前应先阅读题本和答题卡上的“注意事项”或“作答须知”,用规定的笔具在相应的区域内涂写个人信息和作答。

CarieVinne

1、单项选择题

单选题当然是选对了,这道题全部的分就拿到手了,但是如果选错了,那么不好意思啦,就不得分了。

2、多项选择题

多选题需要给大家细说一下,你选择的答案中只要有一个错误选项,那么很不幸,你将一分不得;如果你少选,每个选项会得0.5分。

多选题重要的一点原则——宁缺毋滥。只要留下有把握的就好,没把握的切忌不可多选,不然很容易扣分。一般情况下都可以先选出两个比较有把握的选项,剩下的可以使用排除法,如果还是不能筛选出较为有把握的答案,就干脆不要选以免选到错误项,让前面两个选项也一同失分。因此宁缺毋滥,多选题不要选太多了。

3、案例题

二级建造师实务科目中的案例题需要考生手写回答。对考生来说,了解其判卷规则是非常有必要的。下面就结合案例题的答题方法跟大家说说阅卷判分规则吧。

首先,答案要书写工整。因为主观题不像选择题那样机器判卷,是人工判卷。人工判卷评分最起码得要判卷人员正确识别你的答案,字写得好不好没有关系,只要工整,不要龙飞凤舞。要是潦草到要每个字得猜或者大部分字不能一下看懂,那你就悲剧了。判卷者直接给你个2-3分。因为他们没有时间去研究你的书法。

其次,答题要对号入座。因为所有的卷子在判卷前都要输入电脑,每个老师只负责其中一道题的评分,其他的题目都看不到。因此大家在答题时一定要看仔细,让答案“对号入座”,书写在应该的位置,否则阅卷时老师是看不到的,即便答对了也是枉然。像一些朋友标注的“转第几页”等都要避免。

最后,答案分条作答。多用教材原话,不要长篇大论。因为判卷主要是看主要的得分点,一道题就90秒钟时间,大约只有20秒左右时间看一道题中的一问,要是判卷人员在这20秒钟,看见你有几个和得分点相近的话,就给你几个得分点的分。

如果是长篇大论,那么对不起,判卷人员不会去仔细看你的答案,这也从侧面说明你基本上不是太清楚主要知识点才会这样答。直接给你1-2分。因为他们有2分的误差标准。

LuckySXyd

二级建造师考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个公共科目和《专业工程管理与实务》科目(包含六个专业类别,任选一科报考)。

 二级建造师考试题型中《建设工程施工管理 》科目的题型全部为客观题,即单选题和多选题组成。单选70个,多选25个。单选每个1分,多选每个2分,共120分。

  二级建造师考试题型中《建设工程法规及相关知识》科目的题型全部为客观题,即单选题和多选题组成。单选60个,多选20个。单选每个1分,多选每个2分,共100分。

  二级建造师考试题型中《专业工程管理与实务》科目的题型分为主观题和客观题,即单选题、多选题和案例分析题。单选20个,多选10个,案例分析4个(其中案例分析题80分),单选每个1分,多选每个2分,实务案例每个20分,共120分。

陶小凡

二级建造师考试题型,所占分值

二级建造师试题

备考二级建造师使用小程序“二级建造师考试助手”,在小程序上这些问题都可以得到解答哦!还有免费题库和公开课等你来!

相关推荐

二级建造师《法规知识》试题

  一、单项选择题   1.农民工某甲和某乙与某建筑公司签订了劳动合同,则以下表述正确的一项是()。   A.某甲和某乙是民事法律关系主体中的社会组织   B.某甲和某乙是民事法律关系主体中的自然人   C.某甲和某乙是民事法律关系中的客体   D.某甲和某乙是民事法律关系的内容   2.张某原是甲建筑公司的采购员,辞职后与王某合办一家乙建筑设备租赁公司。张某现以甲公司的名义与其长期负责的甲公司大客户丙公司签了3000吨钢材购销合同,丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担付款义务的应是()。   A.甲建筑公司   B.乙建筑设备租赁公司   C.张某   D.张某、王某与乙建筑设备租赁公司   3.二级建造师执业划分为10个专业,注册建造师应当在相应的岗位上执业。但同时,国家鼓励和提倡注册建造师()。   A.一师专岗   B.一师多岗   C.专岗专职   D.一师全岗   4.民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务共同指向的对象。在货物运输合同关系中,其客体是指()。   A.运送行为   B.货物   C.运费   D.运输工具   5.根据《合同法》第270条的规定,建设工程合同应当采用书面形式。因此,订立建设工程合同的行为,属于()法律行为。   A.民事   B.合同   C.非要式   D.要式   6.李玉向刘文借了2000元钱,约定了1995年1月1日还款。因李玉届期未还,刘文于1996年2月3日向李玉写了一封信催促还款,李玉于1996年2月10日收到这封信。该项债务的诉讼时效()。   A.从1996年2月3日中断   B.从1996年2月3   El中止   C.从1996年2月10中断   D.从1996年2月10日中止   7.法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()。   A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释   B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章   C.行动法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章   D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章   8.权利人或义务人向法院提起诉讼可引起诉讼时效的()。   A.中断   B.终止   C.中止   D.暂停   9.下列合同中,不属于有效合同的是()。   A.某十七周岁以自己的劳动收入为主要生活来源的人签订的合同   B.用高价购买的商品而签订的合同   C.损害社会公共利益的合同   D.某甲向某乙借了200元,没有写借条   10.甲常为乙制作手工制品,历来都是由乙按数量向甲支付一定的预付款。这次由于数量较大,乙提出要签订书面合同,并将预付款改为定金。由于甲是文盲,乙给甲讲合同内容与以前的做法完全一样,甲遂在合同上签字。该合同是一种()性质的民事行为。   A.可撤销,因为甲是重大误解而做出意思表示   B.无效,因为甲是因受欺诈而为意思表示   C.无效,因为甲所做出的是虚假意思表示   D.无效,因为甲是在乙乘人之危情况下而为的意思表示   11.建设单位领取施工许可证后,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期,延期次数和每次期限分别为()。   A.1次和3个月   B.2次和3个月   C.3次和2个月   D.1次和6个月   12.民事法律关系违约终止,是指民事法律关系主体一方违约,或发生(),致使某类民事法律关系规范的权利不能实现。   A.自然灾害   B.意外事故   C.不可抗力   D.人为事故   13.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,对该行为应由()承担责任。   A.他人   B.本人   C.相对第三人   D.本人与他人   14.建设工程监理单位,依法对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,() 实施监督。   A.代表建设行政主管部门   B.代表建设单位   C.建设工程质量监督机构   D.代表投资方   15.招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,是()的体现。   A.公开原则   B.公平原则   C.公正原则   D.诚实信用原则   16.某房地产开发公司拟在某市老城区开发一住宅小区项目,房地产公司申领施工许可证前,必须办妥建设用地管理和城市规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的()。   A.用地规划许可证   B.国有土地使用权批准文件   C.工程规划许可证   D.土地使用权证   17.中止施工满()的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。   A.3个月   B.6个月   C.1年   D.2年   18.建设工程监理企业与承包单位串通,给建设单位造成损失的,()。   A.赔偿建设单位因此遭受的损失   B.承包单位未予赔偿部分的损失   C.不承担赔偿责任   D.与承包单位承担连带责任   19.连带债务人可以根据其内部约定,就其向债权清偿债务超过其应当承担的份额()。   A.有权要求债权人予以返还   B.有权向其他连带债务人追偿   C.无权向其他连带债务人追偿   D.请求债权人提供担保   20.评标委员会应由()负责组建。   A.招标人   B.招标代理机构   C.公证机构   D.建设行政主管部门   21.在应急救援时,有关地方人民的政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到重大生产安全事故的报告后,应当()。   A.咨询有关专家   B.报告上级领导,等候指示   C.立即赶赴现场,组织抢救   D.处罚有关违章人员   22.施工单位依法承揽工程后,()。   A.不得分包工程   B.经建设单位同意后依法转包工程   C.必须按照工程设计图纸施工,不得擅自修改工程设计   D.不得更改项目经理   23.按照《建筑法》规定,在我国从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的(),并在其许可的范围内从事建筑活动。   A.建筑工程许可证   B.执业资格证书   C.资质等级证书   D.施工许可证   24.工程建设监理人员发现工程设计有不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,()。   A.应当立即做出改正   B.应当在通知设计单位后做出改正   C.有权要求设计单位改正   D.应当报告建设单位要求设计单位改正   25.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。   A.安全生产合格证   B.特种作业上岗证   C.特种作业操作资格证书   D.合格证书   26.《建设工程安全生产管理条例》规定,在中华人民共和国境内从事建设工程的()等活动,必须遵守本条例。   A.新建、扩建和拆除   B.新建、改建和拆除   C.新建、扩建和改建   D.新建、扩建、改建和拆除   27.为了保证特种设备的使用安全,对于涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由()制定,报国务院批准后执行。   A.省级安全生产管理部门   B.国务院负责特种设备安全监督管理的部门   C.县级以上安全生产管理部门   D.国务院质量监督管理部门   28.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由()承担,或按照合同约定执行。   A.施工单位   B.责任方   C.建设单位   D.暂停决定方   29.《建设工程安全生产管理条例》第lO条规定,建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供()。   A.建设工程有关安全施工措施的资料   B.建设工程的全部造价   C.建设工程相应的施工进度   D.建设工程安全生产负责人员名单   30.根据《合同法》,下面关于要约和承诺的表述不正确的一项是()。   A.要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人   B.要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人   C.承诺可以撤回,撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人   D.承诺可以撤销,撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后,签订合同之前到达要约人   31.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,乙接受,则该合同()。.   A.有效   B.无效   C.担保后有效   D.部分无效   32.下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的是()。   A.承包商没有按照合同约定的时间完成工程   B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款   C.承包商在投标时借用了其他企业的资质,在资格预审时没有通过审查   D.招标人在发出中标通知书后,改变了中标人   33.在工程竣工验收合格之日起()未办理工程竣工验收备案,由建设行政主管部门或其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。   A.10天   B.15天内   C.20天   D.30天   34.下列关于合同变更后效力的表述中,正确的是()。   A.未变更部分效力不确定   B.未变更部分继续原有的效力   C.已履行部分应恢复原状   D.当事人丧失赔损请求权   35.根据《合同法》,当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的,可以按照()执行。   A.履行合同时履行地市场价格   B.订立合同时订立合同地市场价格   C.订立合同时履行地市场价格   D.履行合同时订立合同地市场价格   36.《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件,下列()符合《合同法》的规定:   ①违反法律和行政法规的合同;②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同;③代理人签订的合同;④违反国家利益或社会公共利益的经济合同。   A.①②③   B.②③④   C.①②③④   D.①②④   37.某施工合同中约定了承包商先进行工程建设,业主后支付工程款,则以下表述正确的一项是()。   A.在任何情况下,承包商都要先履行义务,否则就要承担违约责任   B.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,可以中止履行合同   C.如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时,就可以终止履行合同   D.如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时,承包商可以自由选择是先履行义务还是解除合同   38.甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,乙接受,则该合同()。
2023-09-12 13:43:171

二级建造师《建筑工程》模拟题 22年考试必备

 1[单选题]根据建筑物的使用性质,建筑物可以分为( )。   A.民用建筑   B.工业建筑   C.农业建筑   D.大量性建筑   E.大型性建筑   2[单选题]按照民用建筑分类标准,属于超高层建筑的是( )。   A.高度 50m 的建筑   B.高度 70m 的建筑   C.高度 90m 的建筑   D.高度 110m 的建筑   3[单选题]严禁将地下室作为主要用房的是( )。   A.歌舞厅   B.老年生活用房   C.游戏厅   D.放映厅   4[单选题]下列不属于居住建筑的是( )。   A.住宅   B.宿舍   C.公寓   D.办公楼   5[单选题]一次地震有( )个震级。   5.1   B.2   C.3   D.多   6[单选题]按照我国现行抗震设计规范设计的建筑,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑物( )。   A.一般不受损坏   B.可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用   C.不会发生危及生命的严重破坏   D.不致倒塌   7[单选题]强烈地震作用下,多层砌体房屋主要震害部分是( ),框架结构主要震害部位是( )。   A.墙身,楼盖   B.楼盖,梁柱节点处和填充墙处   C.墙身,梁柱节点处和填充墙处   D.梁柱节点处和填充墙处,楼盖   8[多选题]一般情况下,关于钢筋混凝土框架结构震害的说法,正确的是( )。   A.短柱的震害重于一般柱   B.柱底的震害重于柱顶   C.角柱的震害重于内柱   D.柱的震害重于梁   E.内柱的震害重于角柱  1.答案:ABC   2.答案:D   解析:除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于 24m 者为单层和多层建筑,大于 24m 者为高层建筑(不包括高度大于 24m 的单层公共建筑)。建筑高度大于 lOOm 的民用建筑为超高层建筑。   3.答案:B   解析:严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。   4.答案:D   5.答案:A   解析:震级是按照地震本身强度而定的等级标度,用以衡量某次地震的大小,用符号 M 表示。震级的大小是地震释放能量多少的尺度,也是地震规模的指标,一次地震只有一个震级。地震烈度是指某一地区的地面及建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。一次地震有多个烈度。   6.答案:B   7.答案:C   解析:震害表明,在强烈地震作用下,多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。 震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。   8.答案:ACD   解析:震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁, 柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。 1[单选题]以下关于土方开挖的说法错误的是( )。   A.无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式、盆式、逆作法   B.基坑边缘堆置材料,一般应距基坑边缘不少于 2m,堆置高度不应超过 1.5m   C. 中心岛开挖式对支护结构有利   D. 基坑内水应降至拟开挖土方底面以下 0.5m   2[单选题]采用回灌井点时,回灌井点与降水井点的距离不宜小于( )m。   A.3   B.4   C.5   D.6   3[单选题]工程基坑开挖采用井点回灌技术的主要目的是( )。A.避免坑底土体回弹   B. 避免坑底出现管涌   C. 减少排水设施,降低施工成本   D. 防止降水井点对井点周围建(构)筑物、地下管线的影响   4[单选题]根据《建筑基坑支护技术规程》,基坑侧壁的安全等级分为( )级。   A.1   B.2   C.3   D.4   5[单选题]深基坑工程的第三方检测应由( )委托。   A.建设单位   B.监理单位   C.设计单位   D.施工单位   6[单选题]泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程中,“第二次清孔”的下一道工序是( )。   A.下钢筋笼   B.下钢导管   C.清除废浆   D.浇筑水下混凝土   7[多选题]关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有( )。   A 宜分段分层连续浇筑   B.一般不留施工缝   C.各段层间应相互衔接   D.每段浇筑长度应控制在 4-5m   E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进   8[多选题]基坑开挖完毕后,参加现场验槽的单位有( )。   A.质监站   B.监理(建设)单位   C.设计单位   D.勘察单位   E.施工单位   9[案例题]某写字楼工程,建筑面积 8640 ㎡,建筑高度 40m,地下一层,基坑深度 4.5m,地上十一层,钢筋混凝土框架结构。   基坑开挖前,施工单位委托具备相应资质的第三方对基坑工程进行现场检测,检测单位编制了检测方案, 经建设方、监理方认可后开始施工。   【问题】本工程在基坑检测管理工作中有哪些不妥之处?并说明理由。   10[案例题]某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高 4.5m,工程拟采用泥浆护壁钻孔灌注桩, 墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。施工过程中,发生了下列事件:   事件:项目部完成灌注桩泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注,混凝土浇筑至桩顶设计标高。   【问题】分别指出事件一中的不妥之处,并写出正确的做法。 试题来源:考试吧!
2023-09-12 13:43:251

二级建造师—房屋建筑工程管理与实务模拟试题(二)

1、 单项选择题(共20题,每题1分。每题的备2、 选项中,只有一个最符合题意)   1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形?( )   A.压缩 B.弯曲   C.拉伸 D.剪切  2.如图所示梁的弯矩图和剪力图,下列说法哪一个正确?( )   A. 弯矩图正确,B. 剪力图不C. 正确 弯矩图   D. 弯矩图不E. 正确,F. 剪力图正确   G. 弯矩图和剪力图都正确 剪力图   H. 弯矩图和前力图都不I. 正确   3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段,其中,第( )工作阶段是正截面承载力计算的依据。   A.第Ⅰ工作阶段 B.第Ⅱ工作阶段   C.第Ⅲ工作阶段 D. 以上都不是   4.相对而言,砌体结构的( )强度。   A.抗拉 B.抗压   C.抗扭 D.抗弯   5.( )适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。   A.强夯法 B.重锤夯实法   C.挤密桩法 D.碎石桩法   6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是( )   A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足   C.配筋不足 D……接缝处模板拼缝不严,漏浆   7.钢结构安装时,螺栓的紧固次序应〈 〉进行。   A.从两边开始,对称向中间 B.从中间开始,对称向两边   C.从一端开始,向写一端 D.从中间开始,向四周   8.当屋面坡度为2%时,沥青防水卷材宜( )铺贴。   A.垂直于屋脊t‘ B.平行于屋脊,-r、:4   C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊   l9.生石灰的主要化学成分是( )。   A.CaC03 B.MgCO3   C.CaO D.Ca(OH)2   10.影响混凝土抗渗性的关键因素是( )。   A.混凝土的密实度 B.水泥品种   C.骨料级配 D.养护条件   11.施工测量必须先在施工现场建立统一的( ),然后才能进行建筑物的施工放样。   A.施工控制网 B.高程控制网   C.平面控制网 D.建筑红线   12.建筑结构的抗震设防烈度通常是采用该地区的( )。   A.多遇地震 B.地震震级   C.基本烈度 D.罕遇烈度   13.工程投资额在30万元人民币以下或者建筑面积在30Ozd以下的建筑工程,〈 〉施工许可证。   A.可以缓期办理 B.也应当申请办理   C.可以申请免办 D.可以不申请办理   14.保修工程发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向( )报告,采取安全防范措施。   A.房屋施工单位 B.工程质量检测单位   C.房屋原设计单位 D.当地建设行政主管部门   15.在保修期限内,因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产   损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。因保修不及时造   成新的人身、财产损害,由( )承担赔偿责任。   A.保修施工方 B.质量原因鉴定方   C.建设管理方 D.造成拖延的责任方   16.( )的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。   A.设计质量 B.使用功能   C.观感质量 D.工程质量   17.防水等级为( )的重要建筑、高层建筑,防水层合理使用年限为15年。   A.I级 B.II级   C.III级 D.IV级   18.跨度大于( )的梁,底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压   强度标准值100%.   A.8m B.10m   B.12m D.15m   二、多项选择题(每题2分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有1   个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)   1.下列哪些说法是正确的?( 〉   A.物体受到两大小相等、方向相反的力时就处于平衡状态   B.力的合成只能有一种结果   C.力矩的单位是N.m   D.作用在物体上的平面汇交力系,如果合力为零,则物体处于平衡状态   E.作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,沿同一直线作用在同一物体上。   2.影响梁的斜截面受力性能的主要因素有〈 〉。   A.剪跨比和高跨比 B.混凝土的强度等级   C.腹筋的数量 D.纵向钢筋   E.配筋率旦   3.受压墙体计算时,应验算( )。   A.高厚比 B.砌体与构造柱的连接强度   C.极限承载力 D.局部受压承载力   E.圈梁受拉强度   4.打桩时应注意观察( )。   A.打桩入土的速度 B.打桩架的垂直度   C.桩身压缩情况 D.桩锤回弹情况   E.贯入度变化情况   5.对土方填筑与压实施工的要求有〈 〉。   A.填方必须采用同类土填筑   B.应在基础两侧或四周同时进行回填压实   C.从最低处开始,由下向上按整个宽度分层填压   D.填方由下向上一层完成   E.当天填土,必须在当天压实   6.泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程中,在“清孔”之前完成的工作有( )。   A.测定桩位 B.埋设护筒   C.制备泥浆 D.下钢筋笼  E.成孔   7.以下与后张法施工有关的工序包括( )。   A.预留孔道 &nsp; B.台座准备   C.放松预应力筋 D.锚固   E.孔道灌浆   8.混凝土拌合物的和易性包括以下( )含义。   A.流动性 B.密实性   C.经济性 D.粘聚性   E.保水性   9.经纬仪的主要功能是( )。   A.测量水平角 B.测量坐标增量   C.直接测量两点间的高差 D.测量竖直角   E.直接测量两点间的水平距离   10.属于工程保修范围的质量缺陷的包括下述( )项。   A.工程材料选用不当引发的质量缺陷 B.屋面防水重做后一年又有漏水   C.因使用不当或者第三方造成的质量缺陷   D.不可抗力造成的质量缺陷   E.设计图纸要求不明确引发的质量缺陷   11.土方开挖前应检查( ),合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。   A.定位放线 B.排气   C.排水 D.通风   E.降低地下水位系统   三、案例题(每题20分,请根据背景材料,按要求作答)   「案例1」   某承包商承包某工程项目施工,与业主签订的承包合同的部分内容有z   (1)工程合同总价1000万元,工程价款采用调值公式动态结算;该工程的人工费(A)   占工程价款的32%,材料费占工程价款的52%(材料费又分B、C、D、E四类,各占比重   24%、11%、9%、8%),不调值费用占工程价款的15%.   (2)开工前业主向承包商支付合同价15%的预付备料款,主要材料及构配件金额占合   同总额的62.5%.工程进行到合同价的60%时,开始抵扣预付款。竣工前全部结清。   (3)工程进度款逐月结算,每月月中预支半月工程款。问题:   (1)竣工结算的原则有哪些?   (2)竣工结算按什么程序进行?(3)工程结算的方法有哪些?   (4)若8月份完成工程量160万元,列出动态结算公式并调价。价格指数见下表   代号 A0 B0 C0 D0 E0   指数 100 105 108 122 113   代号 A B C D E   指数 103 112 116 128 119 「案例2」   某市建筑公司承建一座五宾馆的施工任务,该工程的结构形式为现浇框架结构体   系,地上12层,地下2层,结构标准层的施工过程划分为柱、梁、板三个施工过程,每  个施工过程所需的持续时间分别为柱16天,梁18天,板20天,施工组织方式采用流水   施工方式,划分为四个施工段组织施工。   在主体结构施工至第五层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请   了法定检测单位进行检测,检测结果实体强度能够达到设计要求。   问题:   (l)如果各段的持续时间相同,计算各施工过程在各段的流水节拍。   (2)绘制该标准层流水施工的双代号网络计划,计算时间参数,确定标准层施工的工   期,判断关键线路,并用双线在图上标出。   (3)如果在第三段柱施工过程中,由于业主原因使该工作拖后2天进行,问施工单位   是否可提出工期索赔?原因是什么?   (4)如果在第三段的板的施工过程中,由于业主原因使该工作拖后2天进行,施工单   位可否提出工期索赔要求?原因是什么?   (5)对该混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?原因是什么?   (6)施工单位常用的现场质量检查的方法是什么?   (7)影响施工项目质量的主要因素有哪些?   「案例3」   某建筑公司通过招标投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。该工   程地下2层,地上16层,于2002年5月26日开工建设,合同工期230夭。合同中约定,   由于承包商原因造成工期延误,每延误一天罚款5000元。由于业主和其他原因造成工程   延期,每延误一天补偿承包商5000元。工期每提前一天,奖励承包商6000元。承包商按   时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程施工的网络进   度计划如下图所示。   D F   15 ④ 10   ① A ② B ③ C ⑤ G ⑦ H ⑧   30 95 25 75 5   ⑥ E   65   该工程施工过程中发生了以下几项事件:   事件一:基础工程A施工过程中,由于降雨,发生了边坡塌方事故,造成2人死亡,   四人受伤。为治理塌方事故,使A工作持续时间拖后了3天,增加费用1.5万元。   事件二:主体结构B施工过程中,8层混凝土结构部分试块强度达不到设计要求。为   此请法定检测机构对实体结构进行了检测鉴定,结论为该检测结构能够达到设计要求。   事件三:门窗安装C施工时,承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢门窗质量不   合格,向监理工程师提出,建议业主重新购买合格塑钢门窗。监理工程师答复说,经与业   主商议改由承包商负责采购更换合格门窗。由此造成门窗安装延长4天,材料费增加损失2.5万元。 事件四:室内装修G施工时,承包商为保证合同工期,采取了加快施工的技术措施,   使内墙抹灰施工缩短2天,室内地面施工缩短2天,该项技术措施费为1.8万元。  其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。   承包商针对事件一、事件三、事件四发生后均及时提出了索赔要求。问题:   (1)事件一中发生的塌方事故可定为哪种等级的安全事故?依据是什么?   (2)基础施工阶段,施工安全控制要点是哪些?   (3)如果事件二混凝土强度经测试论证后达不到设计要求,需要进行处理,可采用哪   些处理方法?处理后应满足哪些要求?   (4)承包商是否可以就事件一、事件三、事件四向监理工程师提出索赔要求?为什么?   (5)该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?   (6)计算承包商应得到的费用补偿为多少?   答案与解析   -、单项选择题   1.C; 2.C; 3.C; 4.B 5.A; 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.A; 12.C 13.D 14.D; 15.D 16.D,17.B 18.A   二、多项选择题   1.B、C、D; 2.A、B、C; 3.A、C、D 4.A、B、D、E; 5.B、C、E 6.A、B、C、E 7.A、D、E 8.A、D、E   9.A、D ;10.A、B、E 11.A、C、E   三、案例题   「案例1」答:   (1)竣工结算的原则:   l)任何工程的竣工结算,必须在工程全部完工、经提交验收并提出竣工验收报告以   后方能进行。   2)工程竣工结算的各方,应共同遵守国家有关法律、法规、政策方针和各项规定,   严格高估冒算,严禁套用国家和集体资金,严禁在结算时挪用资金和谋取私利。   3〉坚持实事求是,针对具体情况处理遇到的复杂问题。   4)强调合同的严肃性,依据合同约定进行结算。   5)办理竣工结算,必须依据充分,基础资料齐全。   (2)竣工结算程序:   l)对确定作为结算对象的工程项目全面清点,备齐结算依据和资料。   2)以单位工程为基础对施工图预算、报价内容进行检查核对。   3)对发包人要求扩大的施工范围和由于设计修改、工程变更、现场签证引起的增减   预算进行检查、核对,如无误,则分别归人相应的单位工程结算书中。   4)将各单项工程结算书汇总成单项工程的竣工结算书  5)将各单项工程结算书汇总成整个建设项目的竣工结算书。   6)编写竣工结算说明,内容主要为结算书的工程范围、结算内容、存在的问题、其   他必须说明的问题。   7)复写、打印竣工结算书,经相关部门批准后,送发包人审查签认。。   (3)承包工程价款结算可以根据不同情况采取如下方式:   1)按月结算:即先预付部分工程款,在施工过程中按月结算工程进度款,竣工后进   行竣工结算。   2〉竣工后一次结算:建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内或者   工程承包合同价值在100万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,竣工后一次结算。   3)分段结算:即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度,   划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。   4)结算双方约定的其他结算方式。   竣工后一次结算和分段结算的工程,当年结算的工程款应与分年度的工作量一致,年终不另清算。   (4)具体的动态结算调值公式:   设:P-调值后合同价款或工程实际结算款;   P.-合同价款中工程预算进度款(本例P.为160万元)   A.、B.、C.、D.、E.-基期价格指数或价格;   A、B、C、D、E-工程结算日期的价格指数或价格。   则: P =P.×(0.15+0.32A/A.+0.24B/B.+0.12C/G+0.09D/D.+0.08E/E0)   =160×(0.15+0.32×103/100+0.24×112/105+0.12×116/108+0.09×128/122+0.08×119/113)   =160×(0.15+0.3296+0.256+0.1289+0.0944+0.0842)   =166.90(万元)   「案例2」答:   (1) 各施工过程在各段的流水节拍:   柱:流水节拍=持续时间/施工段数=16/4=4d   梁:流水节拍=持续时间/施工段数=18/4=4.5d   板:流水节拍=持续时间/施工段数=20/4=5d   (2)双代号网络图及时间参数计算如下:   标准层的工期为28.5天   关键线路为:①→②→③→⑦→⑾→⒀→⒁   (2)基础施工阶段,施工安全控制要点有   1)挖土机械作业安全;   2)边坡防护安全;   3)降水设备与临时用电安全;   4)防水施工时的防火、防毒;   5)人工挖扩孔桩安全。   (3)如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求,甫采取的处理方案有:封闭防   护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。   处理后应达到的基本要求是:   1)处理应达到安全可靠,不留隐患,满足生产、使用要求,施工方便,经济合理的目的。   2)重视消除事故原因。   3)注意综合治理。   4)正确确定处理范围。   5)正确选择处理时间和方法。   6)加强事故处理的检查验收工作。   7)认真复查事故的实际情况。   8)确保事故处理期的安全。   (4)事件一 承包商不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为6月份施工可能会遇到   降雨天气是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应在制定基础工程施工方案和   安排施工进度时充分考虑,由此造成的损失不予补偿。   事件三 可以提出工期索赔和费用索赔要求。因为业主负责采购的建筑材料出现了问   题属于业主应承但的责任,代为更换合格塑钢门窗的费用应予补偿,并且门窗安装C位   于关键线路上,因此可以提出工期索赔。   事件四 不能提出工期索赔和费用索赔要求。因为通过采取施工技术措施使工期提   前,可按合同规定的工期奖惩办法处理,因赶工而增加的措施费应由施工单位自己承担。   (5)该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑦→③,计划工期为   肌天,与合同工期相同。将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间代替,关键线路   不变,实际工期为33+95十29+75+5=233天(或230+3+4-4=233天)   将所有由业主负责的各项工作的持续时间均以实际持续时间代替,关键线路不变,工   期为234天,可得到工期补偿天数为4天。   (6)在该工程结算时,承包商可得到的合理的费用补偿为:   事件一 罚款 3×5000=15000元   事件三 工期补偿费用 4×5000=20000元   增加的工程费用 25000元   工期提前奖(234-233)×6000=6000元   所以在该工程结算时,承包商可得到的合理的费用补偿总额为:   20000+25000-15000+6000=36000元
2023-09-12 13:43:411

二级建造师考试习题

下面这个已回答的考题不错!
2023-09-12 13:44:033

2017年二级建造师考试《施工管理》重点强化试题及答案(4)

2017年二级建造师考试《施工管理》重点强化试题(4)   1.工人在正常施工条件下,为完成一定产品所消耗的时间是( ),也是制定定额的主要根据。   A.损失时间   B.有效工作时间   C.必需消耗的时间   D.基本工作时间   【答案】C   【解析】必需消耗的时间是工人在正常施工条件下,为完成一定产品所消耗的时间,也是制定定额的主要根据。   2.措施项目费计算方法中,( )主要适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目。   A.分包法   B.参数法   C.工料单价法   D.综合单价法   【答案】B   【解析】本题考核的是参数法计价。参数法计价主要适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。   3.合同价款调整时,因发包人原因导致工期延误,计划进度日期后续工程的价格,采用计划进度日期与实际进度日期两者的( )。   A.较高者   B.较低者   C.平均值   D.实际进度日期价格   【答案】A   【解析】因发包人原因导致工期延误的,则计划进度日期后续工程的价格,采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者;因承包人原因导致工期延误的,则计划进度日期后续工程的价格,采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。   4.合理确定建设工程项目投资的基础是( )。   A.概算指标   B.投资估算指标   C.预算定额   D.施工定额   【答案】B   【解析】本题考核的是投资估算指标。投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种指标,是合理确定建设工程项目投资的基础。   5.某工程实施期间,设计图纸与招标工程量清单的项目特征描述不符,且由此引起工程造价增减变化,该项目综合单价应按( )。   A.合同综合单价   B.实际施工的项目特征重新确定的综合单价   C.招标工程量清单的项目特征确定的综合单价   D.投标工程量清单的项目特征确定的综合单价   【答案】B   【解析】承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程,若在合同履行期间,出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目的工程造价增减的,应根据实际施工的项目特征按相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价,调整合同价款。   6.人工定额制订方法中,对于同类型产品规格多,工序重复、工作量小的施工过程,常用( )。   A.比较类推法   B.经验估计法   C.技术测定法   D.统计分析法   【答案】A   【解析】本题考核的是比较类推法。对于同类型产品规格多,工序重复、工作量小的施工过程,常用比较类推法。釆用此法制定定额是以同类型工序和同类型产品的实耗工时为标准,类推出相似项目定额水平的方法。   7.工人工作时间消耗定额中,( )是与产品生产无关,而与施工组织和技术上的缺陷有关,与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。   A.必需消耗的时间   B.辅助工作时间   C.损失时间   D.基本工作时间   【答案】C   【解析】损失时间与产品生产无关,而与施工组织和技术上的缺陷有关,与工人在施工过程中的个人过失或某些偶然因素有关的时间消耗。   8.第一期工程、第二期工程和第三期工程等是根据( )对项目的结构进行逐层分解。   A.建设的结构   B.生产子系统的构成   C.建设单位   D.建设的时间   【答案】D   【解析】本题考核的是建筑开发项目的分解。一些居住建筑开发项目,可根据建设的时间对项目的结构进行逐层分解,如第一期工程、第二期工程和第三期工程等。而一些工业建设项目往往按其生产子系统的构成对项目的结构进行逐层分解。   9.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制( )论证总进度目标实现的可能性。   A.总进度纲要   B.总进度规划   C.招标文件   D.实施性进度计划   【答案】A   【解析】大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。   10.施工成本控制的正确步骤为( )。   A.分析→检查→比较→预测→纠编   B.预测→检查→比较→分析→纠编   C.预测→分析→比较→检查→纠编   D.比较→分析→预测→纠编→检查   【答案】D   【解析】本题考核的是施工成本控制的步骤。施工成本控制的步骤为:比较→分析→预测→纠偏→检查。   11.房屋建筑工程的主体结构工程在混凝土浇筑时,需要旁站监理。根据《建设工程监理规范》(GB50319-2013),施工企业至少应当在混凝土浇筑前( )小时,书面通知监理单位派驻工地的监理机构。   A.24   B.36   C.48   D.60   【答案】A   【解析】施工企业跟据监理企业制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。   12.施工企业的施工生产计划是以整个施工企业为系统,根据( )和资源利用的可能性等,合理安排计划周期内施工生产活动。   A.施工环境、合同条件   B.施工任务量、企业经营的需求   C.建设规模、施工力量   D.施工条件、交付使用的条件   【答案】C   【解析】本题考核的是施工企业的施工生产计划。施工企业的施工生产计划,属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统,根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等,合理安排计划周期内施工生产活动,如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。   13.某建设工程项目采用项目总承包模式,则该项目的总进度目标由( )控制。   A.业主方   B.总承包方   C.设计方   D.监理方   【答案】A   【解析】建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,它是在项目决策阶段项目定义时确定的,项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目目标进行控制。建设工程项目总目标的控制是业主方项目管理的任务(若采用建设项目总承包的,协助业主进行项目总进度目标的控制也是建设项目总承包方项目管理的任务)。   14.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前( )d。   A.5   B.7   C.10   D.14   【答案】B   【解析】本题考核的是工程预付款。预付时间应不迟于约定的开工日期前7d。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7d后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后1d停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。   15.某实施监理的工程项目施工合同约定:工程无预付款,进度款按月结算,工程量以监理工程师计量的结果为准,工程保留金按进度款的3%逐月扣留,监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为30万元。经计量确认,施工单位第一个月完成工程款30万元,第二个月完成工程款55万元,则第二个月监理工程师应签发的付款金额为( )万元。   A.29.1   B.30   C.53.35   D.82.45   【答案】D   【解析】第一月完成工程款:30万元,本月应付款:30×(1-3%)=29.1万元<30万元,不签发付款凭证。第二月完成工程款:55万元,本月应付款:55×(1-3%)=53.35万元,29.1+53.35=82.45万元>30万元,则第二月应签发的实际付款金额为82.45万元。   16.某分部工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有( )条。   A.2   B.3   C.4   D.5   【答案】C   【解析】本题考核的是关键路线的确定。双代号网络计划中自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路,或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。本图中的关键路线有:①→②→⑤→⑨→⑩;①→②→④→⑧→⑩;①→③→⑥→⑦→⑩;①→③→④→⑧→⑩。   17.下列措施中属于进度控制组织措施的是( )。   A.定义施工进度计划系统的组成   B.采用工程网络计划的方法编制进度计划   C.编制与进度计划相适应的资源需求计划   D.改变施工技术、施工方法   【答案】A   【解析】选项B属于管理措施,选项C属于经济措施,选项D属于技术措施。   18.在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间为第7天,其持续时间为5d。工作M有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第15天、第16天和第18天,则工作M的自由时差为( )d。   A.3   B.6   C.8   D.10   【答案】C   【解析】本题考核的是自由时差的计算。自由时差=min{15-7,16-7,18-7}d=8d。   19.施工质量控制是在明确的质量方针指导下,通过对施工方案和资源配置的( ),进行施工质量目标的事前、事中和事后控制的系统过程。   A.计划、实施、检查和处置   B.策划、控制、保证和改进   C.计划、控制、检查和处置   D.策划、实施、保证和改进   【答案】A   【解析】施工质量控制是在明确的质量方针指导下,通过对施工方案和资源配置的计划、实施、检查和处置,进行施工质量目标的事前、事中和事后控制的系统过程。   20.在现场质量检查的方法中,利用超声波、X射线、γ射线探伤等检查属于( )。   A.目测法   B.试验法   C.实测法   D.比率法   【答案】B   【解析】本题考核的是现场质量检查。现场质量检查主要有目测法、实测法和试验法等。试验法主要包括理化试验和无损检测,常用的无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤、γ射线探伤等。 二级建造师频道为大家推出【2017年二级建造师考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习,为大家的梦想助力!
2023-09-12 13:44:111

二级建造师考试试题样式

我空间里有历年真题可以看下
2023-09-12 13:44:244

2018年全国二级建造师考试试题及答案:建设工程法规(多选题)

61.根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有( )。A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的【答案】CE【解析】下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同,只要不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额,参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。《劳动合同法》第44条规定,有下列情形之一的,劳动合同终止:(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。【考点来源】2Z204021劳动合同的效力P13262.关于地役权的说法,正确的有( )。A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】AE【解析】A正确,需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权。B错误,地役权,是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。C错误,地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地役权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。D错误,设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。E正确,从性质上说,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。【考点来源】2Z201041地役权P1863.下列施工合同中,属于无效合同的有( )。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标,中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【答案】ABCD【解析】《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据《合同法》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定),认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定,承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。【考点来源】2Z204014施工合同无效的法定情形P12164.关于法定代表人的说法,正确的有( )。A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表人权利的限制,可以对抗善意第三人C.因过错履行职务行为损害他人,由法定代表人承担责任D.法人应当有法定代表人E.法定代表人为特别法人【答案】AD【解析】依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受,法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。【考点来源】2Z201021法定代表人P865.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有( )。A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【答案】ACE【解析】有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第(1)、(2)、(3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废,并向原备案机关办理注销手续。【考点来源】2Z206054机械设备等单位相关的安全责任P25766.抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物,通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况,则( )。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务E.转让行为有效【答案】CE【本题有争议。教材中此处规定需勘误,按照现有教材说法和命题意图,则此题选CE,实则本题只有A选项是正确的】【解析】抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则,该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款,应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少的,抵押权人有权要求抵押人停止其行为。【考点来源】2Z201073抵押的效力P3367.下列情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标【答案】ABC【解析】有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。《招标投标法实施条例》进一步规定,禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。【考点来源】2Z203014串通投标的规定P8668.下列行为构成侵权之债的有( )。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】CD【解析】A错误,是行政不作为,由行政主体承担相应的行政责任。B错误,无因管理,是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。C正确,从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。E错误,建设工程债的产生,最主要的也是合同。施工合同的订立,会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立,会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类P20-2169.施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有( )。A.工程已实际交付的,为交付之日B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】ABE【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。【考点来源】2Z204012欠付工程款的利息支付P11670.法的形式的含义包括( )。A.创制机关的性质及级别B.法律规范的地域效力C.法律规范的内涵D.法律规范的期间效力E.法律规范的效力等级【答案】ABE【解析】法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。【考点来源】2Z201012法的形式P371.下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有( )。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】AD【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定,未通过资格预审的申请人提交的投标文件,以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况,并存档备查。【考点来源】2Z203013投标文件P8472.下列争议中,属于劳动争议范围的是( )。A.家庭与家政服务人员之间的争议B.个体工匠与学徒之间的争议C.因确认劳动关系发生的争议E.因终止劳动合同发生的争议D.因工作时间发生的争议【答案】CDE【解析】按照2007年12月颁布的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》(以下简称《劳动争议仲裁法》)和2001年4月发布的《人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》的规定,劳动争议的范围主要是:(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同,但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后,与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。2006年8月发布的《人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》规定,下列纠纷不属于劳动争议:(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。【考点来源】2Z204025劳动争议的范围P14973.在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有( )。A.法律规定B.当事人的陈述C.施工企业偷录的淡判录音D.工程设计图纸E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告【答案】BCDE【解析】根据《民事诉讼法》,证据包括:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。【考点来源】2Z208023民事诉讼的证据种类P31274.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有( )。A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的B.未经建设单位同意将工程分包的C.分包单位将分包工程再分包的D.将钢结构工程分包的E.分包单位将劳务作业分包的【答案】ABC【解析】2014年8月住房和城乡建设部发布的《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》进一步规定,存在下列情形之一的,属于违法发包:(1)建设单位将工程发包给个人的;(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的;(3)未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的;(4)建设单位设置不合理的招投标条件,限制、排斥潜在投标人或者投标人的;(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的;(6)建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的;(7)建设单位违反施工合同约定,通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的;(8)法律法规规定的其他违法发包行为。存在下列情形之一的,属于违法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。【考点来源】2Z203020违法分包的法定情形P9575.关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录D.工程检验评定资料应当由施工企业提交E.工程检验评定资料无需在竣工时提交【答案】ABCD【解析】A正确,《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定,及时收集、整理建设项目各环节的文件资料,建立健全建设项目档案,并在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确,建设单位是工程建设活动的总负责方,应当在合同中明确要求勘察、设计、施工、监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料,及时收集整理,建立健全建设项目档案。C正确,施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核、汇总。D正确,施工单位一般应当提交的档案资料是:(1)工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。【考点来源】2Z207042施工单位应提交的档案资料P28976.关于劳动合同订立的说法,正确的有( )。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.商业保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同【答案】AE【解析】A正确,试用期包含在劳动合同期限内。B错误,固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同,即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定了合同效力的起始和终止的时间。劳动合同期限届满,劳动关系即告终止。固定期限劳动合同可以是1年、2年,也可以是5年、10年,甚至更长时间。C错误,劳动合同应当具备以下条款:(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。D错误,用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。E正确,按照《劳动合同法》的规定,除了非全日制用工(即以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时,每周工作时间累计不超过24小时的用工形式)可以订立口头协议外,建立劳动关系应当订立书面劳动合同。【考点来源】2Z204021劳动合同订立的规定P130-13177.在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的( )。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】ABDE【解析】《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。【考点来源】2Z205011使用机械设备可能产生环境噪声污染须申报的规定P17578.关于质量保证责任的说法,正确的有( )。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金【答案】BDE【解析】A错误,因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔。B正确,施工单位在质量保修书中,应当向建设单位保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施,如保修的方法、人员及联络办法,保修答复和处理时限,不履行保修责任的罚则等。C错误,因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。D正确,建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。E正确,缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。【考点来源】2Z207052质量责任的损失赔偿P299-30079.根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是( )。A.劳动者不能胜任工作B.劳动者在试用期内不符合录用条件C.劳动者严重违反用人单位的规章制度D.劳动者被依法追究刑事责任E.劳动者患病【答案】BCD【解析】《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。【考点来源】2Z204022用人单位可以单方解除劳动合同的规定P13580.下列情形中,依法可以不招标的项目有( )。A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目B.采购人的全资子公司能够自行建设的C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的D.只有少量潜在投标人可供选择的项目E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的【答案】ACE【解析】《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。【考点来源】2Z203011可以不进行招标的建设工程项目P75
2023-09-12 13:44:431

2015年二级建造师模拟试题及答案-《水利水电》

单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)   1 水利工程施工中,承包人进行工程变更,必须得到(  )的指示。   A.   设计人   B.   监督机构   C.   管理单位   D.   监理单位   参考答案:D   参考解析:   在履行合同过程中,经发包人同意,监理人可按变更程序向承包人作出变更指示,承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示,承包人不得擅自变更。故本题应选D。   2 发包人与监理人签订的合同属于(  )合同。   A.   行纪   B.   买卖   C.   居间   D.   委托   参考答案:D   参考解析:   《中华人民共和国合同法》第276条规定,建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。故本题应选D。   3 根据《防汛条例》,可以设立防汛指挥机构的流域是(  )。   A.   淮河   B.   海河   C.   珠江   D.   长江   参考答案:D   参考解析:   【解析】《防汛条例》第6条规定:“国务院设立国家防汛总指挥部,负责组织领导全国的防汛抗洪工作,其办事机构设在国务院水行政主管部门。长江和黄河,可以设立由有关省、自治区、直辖市人民政府和该江河的流域管理机构。”故本题应选D。   4 根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168—2012,工程验收资料制备的组织单位是(  )。   A.   项目法人   B.   监理   C.   施工   D.   设计   参考答案:A   参考解析:   验收资料制备由项目法人统一组织,有关单位应按要求及时完成并提交。项目法人应对提交的验收资料进行完整性、规范性检查。故本题选A。   5 根据《水工混凝土施工规范》SDJ207—82,水工结构的非预应力混凝土中,不应采用的钢筋是(  )。   A.   热轧钢筋   B.   热处理钢筋   C.   钢绞线   D.   冷拉钢筋   参考答案:D   参考解析:   钢筋按生产加工工艺分为热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋和钢丝(直径不大于5mm)四类。《水工混凝土施工规范》SDJ207—82第3.1.6条规定,水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋。故本题应选D。   6 地下工程施工中,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于2.5m等情况的照明,其电源电压为(  )V。   A.   12   B.   24   C.   36   D.   48   参考答案:C   参考解析:   地下工程,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。故本题应选C。   7 水利工程单元工程评定表中的实测值应填写(  )。   A.   实测数据   B.   偏差值   C.   设计值   D.   允许偏差   参考答案:A   参考解析:   【解析】《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》(办建管[2002]182号),设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。故本题应选A。   8 根据《中华人民共和国防洪法》,可以规定汛期起止日期的单位是(  )。   A.   县政府   B.   省政府   C.   水行政主管部门   D.   流域机构   参考答案:B   参考解析:   《防洪法》第41条规定:省、自治区、直辖市人民政府防汛指挥机构根据当地的洪水规律,规定汛期起止日期。故本题应选B。   9 工程质量保修期的开始时间是通过(  )验收后开始计算。   A.   分部工程   B.   单位工程   C.   合同工程完工   D.   竣工   参考答案:C   参考解析:   【解析】根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223--2008,工程质量保修期应从工程通过合同工程完工验收后开始计算,但合同另有约定的除外。故本题应选C。   10 混凝土拌合系统废水宜采用的处理方法是(  )。   A.   中和   B.   干化   C.   过滤   D.   稀释   参考答案:A   参考解析:   【解析】混凝土拌合系统废水处理应结合工程布置,就近设置平流沉淀池处理冲洗废水,宜加酸中和废水,沉淀处理后的上清液可循环使用。故本题应选A。11 根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号),小型水库除险加固项目的法人验收的监督管理机构是(  )。   A.   水利部   B.   省级水行政主管部门   C.   市(县)级水行政主管部门   D.   流域管理机构   参考答案:C   参考解析:   根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号),省级人民政府水行政主管部门负责本行政区域内小型除险加固项目验收的组织和监督管理工作。市(地)级、县级人民政府水行政主管部门负责本行政区域内小型除险加固项目的法人验收监督管理工作,故本题应选C。   12 根据《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008,竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后最长允许时间是(  )年。   A.   1   B.   1.5   C.   2   D.   2.5   参考答案:B   参考解析:   根据《水利水电建设工程验收规程》SL223 2008.竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,但最长不得超过6个月。故本题应选B。   13 下列放样方法中,土坝坝轴线放样可采用的是(  )。   A.   极坐标法   B.   套绘断面法   C.   经纬仪扫描法   D.   坡度尺法   参考答案:A   参考解析:   在土坝放样过程中,轴线放样采用极坐标法和交会法,轴距杆法或坡度尺法用于坝体边坡线放样。清基开挖线放样可根据具体条件分别采用套绘断面法或经纬仪扫描法。故本题应选A。   14 某穿堤建筑物侧回填土,施工单位根据规范要求抽检土方试样40组,根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL288——2003,监理机构的土方试样的平行检测最少数量为(  )。   A.   1   B.   2   C.   3   D.   4   参考答案:C   参考解析:   根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL288--2003,监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量,土方试样不应少于承包人检测数量的5%,重要部位至少取样3组;穿堤建筑物侧回填土为重要部位,不应少于3组,故本题应选C。   15 根据《水利水电工程土建施工安全技术规程》规定,运输炸药雷管时,装车高度最少要低于车厢(  )cm。   A.   5   B.   10   C.   15   D.   20   参考答案:B   参考解析:   【解析】运输炸药雷管时.装车高度要低于车厢10cm。故本题应选B。   16 根据《中华人民共和国水法》,水资源规划的关系中,区域规划应当服从(  )。   A.   流域规划   B.   专业规划   C.   综合规划   D.   单项规划   参考答案:A   参考解析:   《水法》第15条规定:“流域范围内的区域规划应当服从流域规划,专业规划应当服从综合规划。流域综合规划和区域综合规划以及与土地利用关系密切的专业规划,应当与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划相协调,兼顾各地区、各行业的需要”。故本题应选A。   17 根据《水利工程建设项目档案管理规定》(水办[2005]480),进行档案验收时,对档案的抽检数量不得少于应保存档案数量的百分数是(  )。   A.   5   B.   6   C.   7   D.   8   参考答案:D   参考解析:   【解析】《水利工程建设项目档案管理规定》(水办[2005]480号),根据水利工程建设规模,抽查各单位档案整理情况。抽查比例一般不得少于项目法人应保存档案数量的8%,其中竣工图不得少于一套竣工图总张数的10%;抽查档案总量应在200卷以上。故本题应选D。   18 水利水电工程施工现场的仓库区距所建的建筑物的防火安全距离最小为(  )m。   A.   15   B.   20   C.   25   D.   30   参考答案:B   参考解析:   【解析】施工生产作业区与建筑物之间的防火安全距离,应遵守下列规定:   (1)用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25m;   (2)仓库区、易燃、可燃材料堆集场距所建的建筑物和其他区域不小于20m;   (3)易燃品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m。   故本题应选B。   19 爆破作业确定炮响后,在检查人员确认安全的情况下。由(  )通知警报房发出解除信号。   A.   爆破作业人员   B.   安全检查人员   C.   项目经理   D.   爆破作业负责人   参考答案:D   参考解析:   爆破作业解除信号应在确定炮响后,检查人员确认安全.再由爆破作业负责人通知警报房发出解除信号。故本题应选D。   20 下列混凝土中,不宜外加引气剂的是(  )。   A.   抗渗混凝土   B.   抗冻混凝土   C.   抗硫酸侵蚀混凝土   D.   预应力钢筋混凝土   参考答案:D   参考解析:   引气剂是指搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。引气剂能使混凝土的某些性能得到明显的改善或改变:改善混凝土拌合物的和易性,显著提高混凝土的抗渗性、抗冻性,但混凝土强度有降低。引气剂可用于抗渗混凝土、抗冻混凝土、抗硫酸侵蚀混凝土、泌水严重的混凝土、轻混凝土以及对饰面有要求的混凝土等,但引气剂不宜用于蒸养混凝土及预应力钢筋混凝土。故本题应选D。多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)   21 土坝坝身控制测量包括(  )。   A.   坝轴线测设   B.   平面控制测量   C.   坡脚线放样   D.   高程控制测量   E.   清基开挖线放样   参考答案:B,D   参考解析:   土坝施工放样内容包括:坝轴线测设,坝身控制测量,清基开挖线,坝脚线放样,坝体边坡线放样及修坡桩测设等。坝轴线是土坝施工放样的主要依据,要进行土坝的细部放样,还必须进行坝身控制测量。坝身控制测量包括平面控制测量和高程控制测量。故本题应选B、D。   22 关于爆破器材的运输,下列说法正确的有(  )。   A.   车厢底应加软垫   B.   雷管箱不许倒放   C.   雷管箱不许立放   D.   可用人力三轮车运输   E.   可用自行车运输   参考答案:A,B,C   参考解析:   禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行车等运输爆破器材。   运输炸药雷管时,车厢、船底应加软垫。雷管箱不许倒放或立放,层间也应垫软垫。故本题应选A、B、C。   23 根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168—2012,小水电工程验收工作按验收主持单位可分为(  )。   A.   法人验收   B.   监理单位验收   C.   管理单位验收   D.   质量监督单位验收   E.   政府验收   参考答案:A,E   参考解析:   小水电工程验收工作按工程项目划分及验收流程可分为分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收、阶段验收(含机组启动验收)、专项验收和竣工验收,各项验收工作应互相衔接,避免重复。小水电工程验收工作按验收主持单位可分为法人验收和政府验收。故本题应选A、E。   24 下列性能中,属于混凝土和易性的有(  )。   A.   流动性   B.   抗渗性   C.   保水性   D.   黏聚性   E.   抗冻性   参考答案:A,C,D   参考解析:   和易性是指混凝土拌合物在一定施工条件下,便于操作并能获得质量均匀而密实的混凝土的性能。和易性良好的混凝土在施工操作过程中应具有流动性好、不易产生分层离析或泌水现象等性能。和易性是一项综合性指标,包括流动性、黏聚性及保水性三个方面的含义。故本题应选A、C、D。   25 根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168—2012,法人验收应包括(  )。   A.   单位工程验收   B.   分部工程验收   C.   专项验收   D.   阶段验收   E.   中间机组启动验收   参考答案:A,B,E   参考解析:   【解析】根据《小型水电站建设工程验收规程》SL 168—2012,小水电工程验收工作按验收主持单位可分为法人验收和政府验收,法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收及中间机组启动验收等;政府验收应包括阶段验收(含首末台机组启动验收)、专项验收、竣工验收等。   故本题应选A、B、E。   26 堤防工程漏洞险情的抢护方法有(  )等。   A.   塞堵法   B.   盖堵法   C.   戗堤法   D.   平堵法   E.   立堵法   参考答案:A,B,C   参考解析:   平堵法和立堵法属于截流方法,而塞堵法、盖堵法和戗堤法属于漏洞险情的抢护方法。故本题应选A、B、C。   27 岩(土)层的水理性质包括(  )等。   A.   容水性   B.   水质   C.   给水性   D.   透水性   E.   水温   参考答案:A,C,D   参考解析:   岩(土)层的水理性质包括容水性、给水性、透水性等;地下水的动态特征包括水位、水温、水质随时间的变化规律;地下水的水质包括水的物理性质、化学性质、水质评价标准等。故本题应选A、C、D。   28 我国目前工程建设标准分为四级,包括(  )。   A.   强制标准   B.   国家标准   C.   行业标准   D.   企业标准   E.   推荐标准   参考答案:B,C,D   参考解析:   【解析】我国目前工程建设标准分为四级、两类。四级分别为:国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。两类即标准分为强制性标准和推荐性标准。故本题应选B、C、D。   29 适用于砂砾石地基处理的方法有(  )等。   A.   开挖   B.   帷幕灌浆   C.   排水法   D.   设水平铺盖   E.   挤实法   参考答案:A,B,D   参考解析:   【解析】砂砾石地基处理的适用方法有开挖、防渗墙、帷幕灌浆、设水平铺盖等;软土地基处理的适用方法有开挖、桩基础、置换法、挤实法等。故本题应选A、B、D。   30 根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水安监[2011]374号),对安全生产管理三类人员的考核原则是(  )。   A.   统一规划   B.   安全管理能力   C.   安全生产知识   D.   工作责任心   E.   分级管理   参考答案:A,E   参考解析:   安全生产管理三类人员考核按照统一规划、分级管理的原则实施。水利部负责全国水利水电工程施工企业管理人员的安全生产考核工作的统一管理,并负责全国水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质、专业承包一级资质施工企业以及水利部直属施工企业的安全生产管理三类人员的考核。   省级水行政主管部门负责本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质以及专业承包二级(含二级)以下资质施工企业的安全生产管理三类人员的考核。故选择A、E。 案例分析题(共4题,每题20分)   31 背景资料:   某河道工程项目法人按照《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制了施工招标文件,招标文件规定不允许联合体投标。某投标人递交的投标文件由投标函及附录、授权委托书(含法定代表人证明文件)、投标保证金、项目管理机构、施工组织设计、资格审查资料、拟分包情况表、已标价工程量清单组成。投标文件拟将渠道混凝土砌块衬砌项目分包,填报了拟分包情况表。   经评标委员会评审,该投标人中标,并签订合同。施工期第一个月完成的项目和工程量(或费用)如下:   (1)80m3/h挖泥船施工,河道疏浚(5km,断面积48m2);   (2)施工期自然回淤清除(断面积2m2);   (3)河道疏浚超挖断面积(4m2);   (4)排泥管安装拆除,费用10万元;   (5)开工展布,费用4万元;   (6)施工辅助工程,包括浚前扫床和障碍物清除及其他辅助工程,费用50万元。   问题:   1.渠道混凝土砌块衬砌项目分包中,拟分包人须提供的证明材料有哪些?   2.根据《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管[2005]80号),投标文件中资格审查资料须提供的企业和人员证书有哪些?   3.根据背景资料,施工期第1月不能另行计量和支付的项目有哪些?   4.若80m3/h挖泥船单价为12元/m3,每月工程质量保证金按工程款的5%扣留,计算施工期第1月应支付的工程款和扣留的工程质量保证金。   参考解析:   1.【参考答案】   分包人的资质、业绩及项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员属于分包单位人员的证明材料(包括聘用合同、合法工资关系的证明材料、社会保险关系证明或其他有效证明其为本单位人员的身份文件)。   【考点解析】   施工分包,是指施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业,或者将劳务作业发包给其他企业或组织完成的活动,但仍需履行并承担与项目法人所签合同确定的责任和义务。水利工程施工分包按分包性质分为工程分包和劳务作业分包。投标人拟分包时须在投标文件中填报拟分包情况表,说明分包金额,拟分包人的资质、业绩及其拟投入的项目管理机构。   项目管理机构应当具有与所承担工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。   本单位人员必须同时满足以下条件:   (1)聘用合同必须由承包人单位与之签订;   (2)与承包人单位有合法的工资关系;   (3)承包人单位为其办理社会保险关系,或具有其他有效证明其为承包人单位人员身份的文件。   2.【参考答案】   (1)企业安全生产许可证;   (2)企业主要负责人安全生产考核合格证;   (3)项目负责人(项目经理)安全生产考核合格证;   (4)专职安全生产人员安全生产考核合格证。   【考点解析】   为了进一步加强水利建设工程安全生产监督管理,保障施工安全和人民群众生命财产安全,水利部决定在水利工程招标投标活动中,建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度,并颁发《关于建立水利建设工程安全生产条件市场准入制度的通知》(水建管E2005]80号)。   根据上述文件,水利建设工程安全生产条件市场准入的主要规定如下:   (1)未取得安全生产许可证的施工企业不得参加水利工程投标;   (2)未取得安全生产考核合格证的施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员不得参与水利工程投标并不得担任相关施工管理职务。   3.【参考答案】   (1)施工期自然回淤清除(断面积2m2);   (2)河道疏浚超挖断面积(4m2);   (3)排泥管安装拆除,费用10万元;   (4)开工展布,费用4万元。   【考点解析】   根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),疏浚工程计量和支付规定,在江河、水库、港湾、湖泊等处的疏浚工程(包括排泥于水中或陆地),应按招标设计图示轮廓尺寸计算的水下有效自然方体积计量。施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及使用辅助船只等所发生的费用,应摊入有效工程量的工程单价中,辅助工程(如浚前扫床和障碍物清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目)另行计量。   因此此题中,自然回淤量、超挖量、开工展布、排泥管安拆移动均不能计量,相关费用应包含在疏浚工程单价中,几何断面尺寸范围内的河道疏浚工程、施工辅助工程可以计量。   4.【参考答案】   河道疏浚工程费用:48×5000×12÷10000=288万元;   第1个月工程款:288+50=338万元;   应扣留的工程质量保证金:338×5%=16.9万元;   应支付的工程款:338-16.9=321.1万元。   【考点解析】   根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)工程质量保证金从第一个付款周期在付给承包人的工程进度付款中(不包括预付款支付和扣回)扣留5%~8%,直至达到规定的质量保证金总额。一般情况下,质量保证金总额为签约合同价的2.5%~5%。依据此题第3点分析结果,本月完成的应可计量的费用为338万元,据此计算应提留工程质量保证金16.9万元,实际支付承包人当月工程款321.1万元。
2023-09-12 13:45:081

二级建筑师考试试题

二级注册建筑师考试试题可以通过优题宝软件获取,上面有历届的真题还可以随时随地练习,还有考点专项练习。寻找试卷步骤1.下载优题宝软件,点击登录进去,选择下方的题库界面。2.然后点击右上角的三条横线的符号,进行考试的搜索。3.选择一级注册建筑师,进入学习页面。学习页面主要分为上部分(记录)和中心模块(学习)。上部分主要是用来记录自己的学习成果,可以看到自己的做题数量和正确率。中心模块主要是试卷分布和练习部分。4.中心模块在中心模块可以看到有每年的真题,可以进行打印或者手机答题,还设置了专门的考点练习,可以针对自己弱项进行专项练习。还有模拟的试卷可以进行练习,还设置了每日一练,可以天天练习,防止遗忘。最后可以看到错题集,可以在做题的过程中将自己的错题收集起来,后面再进行专项复习。最后还有测试记录,可以看到自己的答题是否有进步的。二级建筑师的考试内容是非常有难度的,考生要注意学习的方法。二级建筑师考试的报考也不是所有人都可以报考的,请各位考生注意当地的报考要求。
2023-09-12 13:45:271

2012年二级建造师《机电工程》真题及答案(完整版)

2012年度全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷   应试人员注意事项   1.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。   2.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。   3.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。   4.考试时间为180分钟。   一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)   1.设备安装基准线应按(  )来测定。   A.设备中心线   B.建筑基础中心线   C.建筑物的定位轴线   D.设备基础中心线   2.安装控制网水平距离的测设常用测量仪器是(  )。   A.光学经纬仪   B.全站仪   C.光学水准仪   D.水平仪   3.锅炉汽包常用(  )材料制造。   A.普通碳素钢   B.优质碳素钢   C.低合金高强度钢   D.特殊钢   4.机电工程常用的黑色金属是(  )。   A.铝   B.铸铁   C.紫铜   D.钛合金   5.当增加焊接工艺评定的补加因素时,按增加的补加因素增焊(  )试件进行试验。   A.拉伸   B.冲击   C.弯曲   D.剪切   6.大型龙门起重机设备吊装,宜选用的吊装方法是(  )。   A.旋转吊装法   B.超高空斜承索吊运设备吊装法   C.计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法   D.气压顶升法   7.室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做(  )。   A.压力试验   B.灌水试验   C.通球试验   D.泄漏试验   8.下列设备中,不属于用电设备的是(  )。   A.低压配电柜   B.电动机   C.电加热器   D.照明灯具   9.设备吊装就位的紧后工序是(  )。   A。设备清洗   B.设备灌浆   C.设备安装调整   D.垫铁安装   10.下列要素中,属于形状误差的是(  )。   A.直线度   B.对称度   C.圆轴度   D.垂直度   11.200m3球罐的组装方法适宜采用(  )。   A.散装法   B.分带法   C.半球法   D.水浮法   12.多节柱钢构安装时,为避免造成过大的积累误差,每节柱的定位轴线应从(  )直接引上。   A.地面控制轴线   B.下一节柱轴线   C.中间节柱轴线   D.一节柱轴线   13.自动化仪表设备安装应遵循的程序是(  )。   A.先里后外,先低后高,先轻后重   B.先外后里,先低后高,先重后轻   C.先外后里,先高后低,先轻后重   D.先里后外,先高后低,先重后轻   14.管道工程施工程序中,管道安装的紧后工序是(  )。   A.管道系统防腐   B.管道系统检验   C.管道系统绝热   D.管道系统清洗   15.盘管式热交换器管道进行内外防腐蚀处理,常采用的涂装方法是(  )。   A.浸涂   B.刷涂   C.淋涂   D.喷涂   16.下列炉窑砌筑工序中,不属于交接内容的是(  )。   A.上道工序成果的保护要求   B.耐火材料的验收   C.炉子中心线及控制高程测量记录   D.炉子可动部分试运转合格证明   17.施工单位所选用的计量器具和设备,必须具有产品合格证或(  )。   A.制造许可证   B.产品说明书   C.技术鉴定书   D.使用规范   18.在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物,由(  )责令强制拆除。   A.安全管理部门   B.电力管理部门   C.施工管理部门   D.当地人民政府   19.下列工程中,不属于机电工程专业建造师执业范围的是(  )。   A.炉窑砌筑工程   B.水电设备工程   C.建筑智能化工程   D.海洋石油工程   20.下列建设工程中,机电工程二级建造师可承担的工程是(  )。   A.900万元的通风空调工程   B.400万元的防腐保温工程   C.110kV的变配电站工程   D.1200万元的电气动力照明工程   二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)   21.制定吊装技术方案时,应考虑起重机的基本参数有(  )。   A.额定起重量   B.起升高度   C.工作速度   D.起重机自重   E.幅度   22.高层建筑排水通气管的安装要求有(  )。   A.通气管应高出斜顶屋面0.3m   B.在经常有人停留的平顶屋面,通气管应高出屋面2m   C.通气管应与风道或烟道连接   D.通气管应按防雷要求设置防雷装置   E.高出屋顶的通气管高度必须大于积雪高度   23.可作为建筑防雷的自然接地体有(  )。   A.电缆保护钢管   B.埋地敷设的金属管道   C.金属电缆桥架   D.混凝土桩基中的钢筋   E.建筑物底板内的钢筋   24.风管制作安装完成后,必须对风管的(  )进行严密性检验。   A.板材   B.咬口缝   C.铆接孔   D.法兰翻边   E.管段接缝   25.安全防范系统的入侵报警探测器安装后,应对探测器的(  )进行检测。   A.防拆报警功能   B.短路报警功能   C.电源线被剪报警功能   D.信号线开路报警功能   E.传输速度低报警功能   26.建筑消防设施的合格证明文件有(  )。   A.产品合格证   B.认证证书   C.检测报告   D.使用说明书   E.外壳防护等级证明   27.室外电力线路的形式有(  )。   A.高压架空线路   B.保护管内电缆   C.桥架电缆   D.直埋电缆   E.隧道内电缆   28.锅炉组件吊装原则有(  )。   A.先上后下   B.先小件后大件   C.先两侧后中间   D.先中心再炉前炉后   E.先外围后内部   29.特种设备制造、安装、改造和重大维修过程中,涉及安全性能的监督检验项目包括(  )。A.焊接   B.材料   C.外观   D.包装   E.尺寸   30.根据机电工程注册建造师签章文件类别要求,属于安全管理签章文件的有(  )。   A.工程项目安全生产责任书   B.分包安全管理协议书   C.工程人身设备保险委托书   D.现场临时用电申请书   E.大型施工机具使用检查表   三、案例分析题(共4题,每题20分)   【一】   某机电工程公司承接了电厂制氢系统机电安装工程,其范围包括:设备安装,主要有电解槽、氢气分离器等11台设备的安装;管道安装,包含氢气和氧气管道安装、阀门及附件安装;系统试运行,包括严密性试验、系统冲洗以及系统模拟试验。   为了控制工程安装质量,在施工现场,进行了工序检验,实行“三检制”检查,有效保证了过程质量。在施工质量验收中,公司按照分项、分部和单位工程质量检验评定程序依次进行,有效保障了工程质量。实施工程中发生了以下事件:   事件1:设备安装结束后,在施工单位自检验收的基础上,由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。   事件2:管道安装完毕后,施工单位进行了管道系统试验,并一次性通过。问题   1.指出该工程所含的分部工程。   2.简要说明施工现场工序检查的“三检制”含义。   3.按照质量验收评定组织要求,指出事件1中存在的错误,并予以纠正。4.管道系统试验包括哪几种类型?   (一)   某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包,其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定,施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担,工程项目主材由A安装公司提供,工程设备由建设单位与C单位签订合同,A、B两家公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件:   事件1:锅炉进场后,B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工,监理工程师发现文件不齐全,指令B公司停工。   事件2:由于锅炉汽包延期1个月到货,致使B公司窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔被拒绝。   事件3:A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定,B公司没有执行。   事件4:涂装工段工程验收后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,要求公安消防监督机构消防验收,由于B公司提交的资料不全,公安消防监督机构不受理。   问题   1.在事件1中,锅炉出厂随带文件主要包括哪些?   2.在事件2中,A公司为什么拒绝B公司提出的索赔要求?B公司应向哪个单位提出索赔?   3.在事件3中,B公司应如何执行A公司的安全管理制度?   4.在事件4中,B公司应提交哪些资料,公安消防监督机构才受理?   (三)   某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调节阀、风门驱动器、各类传感器(温度、压力、流量)及各种规格的线缆(双绞线、同轴电缆)。合同约定:设备、材料为进口产品,并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求。由外商代理负责供货,并为设备及运输购买了保险。   系统工程公司项目部进场后,大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的.进度计划,空调设备的安装位置及通信接口,并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期,编制了设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中,发生了以下事件:   事件1:监控设备、材料在开箱验收及送检后,有一批次的双绞线传输速率检验不合格(传输速率偏低),系统工程公司项目部对不合格的双绞线进行了处理。   事件2:监控设备(进口)的安装中,因施工作业人员对监控设备的安装方法质量标准掌握不够稳定,造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格(偏差过大),项目部及时对作业人员进行施工技术交底,返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工,交付使用。   问题   1.选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素?   2.监控设备、材料开箱验收时应由哪几个有关单位参加?   3.验收不合格的双绞线可以有哪几种处理方式?并如何保存?4.本工程的施工技术交底内容有哪些?   (四)   某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计人机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程,B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。   A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:   事件1:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成,提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位为批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。   事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7d移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5d)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2d,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。   问题   1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?   2.事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?   3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通报哪些人员到场?   4.事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)   2012年度全国二级建造师执业资格考试《机电工程管理与实务》试卷答案   一、单项选择题   1.C2.B3.C4.B5.B   6.C7.B8.A9.C10.A   11.C12.A13.D14.B15.A   16.B17.C18.D19.B20.A   二、多项选择题   21.ABCE22.BDE23.BDE24.BCDE25.ABCD   26.ABC27.ABDE28.ACD29.ABCE30.ABDE   三、案例分析题   (一)   1.该工程所含的分部工程有设备安装、管道安装和系统试运行。   2.施工现场工序检验应进行“三检制”的含义:是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质   量管理人员的“专检”相结合的检验制度,是确保现场施工质量的一种有效的方法。   3.错误之处:由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。纠正:应在施工单位自检验收的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工   单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。   4.管道系统试验包括的类型:压力试验、真空度试验、泄露性试验。   (二)   1.锅炉出厂随带文件主要包括:附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、   安装及使用维修说明、监督检验证明等。   2.理由:A公司与B公司没有合同关系。B公司应向建设单位提出索赔。   3.B公司应主动服从建设单位、监理单位、总承包单位对现场安全生产工作的统一协调管理,执行安全生产管理的有关规定,切实制定落实好本项目部的安全生产责任制,承担对各施工队安全生产管理工作的监督管理责任。班组长要认真落实安全技术交底,每天做好班前教育,并履行签字手续,把安全生产的责任分解到每个职工身上。   4.B公司应提交的资料有:   (1)原公安消防机构审核的所有《建筑工程消防设计审核意见书》。   (2)提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸。   (3)提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等。   (4)提供装修材料燃烧性能等级证明。   (5)提供建筑消防设施技术测试报告。   (6)提供电气设施消防安全检测报告。   (7)经建设单位责任人签字认可的施工安装单位对隐蔽工程、固定灭火系统、自动报警系   统、防排烟系统的安装、调试、开通记录。   (8)本单位或工程的各项防火安全管理制度、应急方案、防火安全管理组织机构及消防控制中心的自动消防系统操作人员名单。   (三)   1.选择监控设备应考虑的技术因素包括:   (1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。   (2)产品支持的系统规模及监控距离。   (3)产品的网络性能及标准化程度。   2.监控设备、材料开箱验收时应由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员共同参加。   3.验收不合格的双绞线的处理方式:更换、退货、让步接收或降级使用。保存方法:做好明显标志,单独存放。   4.施工技术交底的内容包括监控设备安装的施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求等。   (四)   1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于其他项目工程量清单。   本工程造价还包括的工程量清单类型:分部分项工程量清单和措施项目清单。   2.事件1中,单机试运行前的准备工作的不足:   (1)C公司提供的相关资料和文件不完善。还应该提供:产品的复验报告;施工检验合格文件;隐蔽工程记录;各装置的各类阀门试验合格记录;附有单线图的管道系统安装资料;蒸汽管道、工艺管道吹扫或清洗合格资料;机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料;管道系统耐压试验合格资料;规定开盖检查的机器的检验合格资料;换热器泄漏量和严密性试验合格资料;单机组合的安全阀调试合格资料。   (2)试运行操作人员还应该经过考试合格,熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作。   (3)试运行所需燃料、动力、仪表空气、脱盐水等也应该确有保证。   (4)保修人员应该就位。   (5)单机试运行方案未获批准。   3.单机试运行方案还应报建设单位或监理单位批准。   试运行前C公司还应通报设计单位、重要机械设备的生产厂家的人员到场。   4.事件2应索赔的工期为2d。   事件2应索赔的费用为50×2×200=20000(元)。
2023-09-12 13:46:421

2012二级建造师《建筑工程》试题及答案(4)

1.在楼梯的设计中正确的作法是(  )。   A.梯段的平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽   B.楼梯平台过道处的净高应小于2m   C.楼梯每个梯段的踏步一般不应大于20级,亦不应小于3级   D.弧形梯离内扶手中心0.25m处的踏步不应小于0.20m   E.儿童使用的楼梯,垂直杆件间的净距不应大于0.11m   2.有关坡道的描述正确的是(  )。   A.室内坡道坡度不应大于1:10   B.室外坡道坡度不宜大于1:12   C.供轮椅使用的坡道坡度不应大于1:12   D.室内坡道坡度不应大于1:8   E.室外坡道坡度不宜大于1:10   3.围护结构保温层的位置对建筑热工环境影响很大,下列描述正确的是(  )。   A.外保温可降低墙或屋顶温度应力的起伏,可减少防水层的破坏   B.内保温外墙与楼板连接等处产生热桥,保温材料有可能在冬季受潮   C.间歇使用空调的房间采用外保温;连续使用空调的房间采用内保温   D.旧房改造为了节约能源而提高旧房的保温性能时,内保温的效果   E.外保温对结构及房屋的热稳定性和减少保温层内部水蒸气凝结有利   4.围护结构的保温节能设计应采取如下措施(  )。   A.公共建筑每个朝向的窗墙面积比≯0.70   B.窗框采用塑料构件或断桥处理   C.采用双层中空玻璃或双层玻璃窗   D.对结构转角或交角等处采取保温措施   E.公共建筑透明幕墙的窗墙面积比≯0.80   5.建筑室内地面的保温设计,正确的措施是(  )。   A.地面面层选择导热系数大的材料   B.地面面层选择比热系数小的材料   C.地面面层选择重度小的材料   D.地面基层选择导热系数小的材料   E.地面面层选择导热系数小的材料   6.图书馆存放或阅读珍贵资料的场所,应选择(  )。   A.有紫外光辐射的光源   B.没有紫光辐射的光源   C.没有蓝光辐射的光源   D.没有短波辐射的光源   E.没有紫外光辐射的光源   7.外围护结构隔热的方法是(  )。   A.外围护结构采用深色处理   B.外围护结构采用遮阳处理   C.外围护结构采用绿化处理   D.外围护结构设置通风间层   E.外围护结构内设铝箔隔热层   8.允许在人行道路面上空可突出道路红线的建筑突出物应是(  )。   A.1.8m以上允许突出凸窗,窗扇、窗罩、空调机位、突出宽度不大于0.50m   B.2.0m以上允许突出凸窗,窗扇、窗罩、空调机位、突出宽度不大于0.50m   C.2.2m以上允许突出凸窗,窗扇、窗罩、空调机位、突出宽度不大于0.50m   D.2.5m以上允许突出凸窗,窗扇、窗罩、空调机位、突出宽度不大于0.50m   9.住宅的卧室,窗户可开启的部分应是(  )m2。   A.1.0   B.1.2   C.1.5   D.1.8   10.卧室的贴窗护栏防护高度应是(  )m。   A.0.8   B.0.9   C.1.0   D.1.2
2023-09-12 13:46:511

二级建造师考试试题都是选择题吗?

不是。二级建造师考试试题除了选择题之外,还有案例分析题,二建考试科目一共有三门,其中管理和法规两门科目试题均为选择题,实务科目考试试题包括了选择题和案例题。二级建造师考试试题除了选择题之外,还有案例分析题,二级建造师考试科目包括了《施工管理》《工程法规》《专业实务》,其中《施工管理》《工程法规》两门科目只考选择题,《专业实务》考试选择题和案例题。二级建造师考试试卷的选择题分为单选和多选题,单选题每题一分,多选题每题两分。二级建造师各科目考试题型分布:《建设工程施工管理》:单项选择题70、多项选择题25。考试满分120分。《建设工程法规及相关知识》:单项选择题60、多项选择题20。考试满分100分。《专业工程管理与实务》:单项选择题20、多项选择题10、案例分析题4。考试满分120分。二级建造师考试科目顺序:第一天:9:00─12:00:《建设工程施工管理》;14:00─16:00:《建设工程法规及相关知识》;第二天:9:00─12:00:《专业工程管理与实务》。温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2012年二建建筑实务真题及答案下载 格式:PDF大小:1834.69KB 2023年二建《市政实务》真题及答案解析完整版(5.23) 格式:PDF大小:2940.54KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:47:011

2015年二级建造师考试试题-《法规及相关知识》

单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、注册建造师或其聘用单位未按要求提供其信用档案信息的.由有关主管部门责令限期整改,逾期未改正的,可处以一定额度的罚款。该罚款额度应是(  )。 A.500元以上2000万元以下 B.1000元以上5000万元以下 C.1000元以上8000万元以下 D.1000元以上1万元以下 2、甲公司和乙公司之间的合同纠纷案件经仲裁委员会仲裁作出裁决,双方对裁决不服,认为仲裁庭认定的事实存在严重错误,而该仲裁委员会随后也发现当事人反映的事实确实存在,仲裁庭认定的事实严重错误。对此,正确的处理方式是(  )。 A.甲公司、乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁 B.仲裁委员会撤销该仲裁裁决,由当事人重新选任仲裁员进行仲裁 C.甲公司和乙公司就已经裁决的事项向人民法院提起诉讼 D.甲公司和乙公司请求人民法院撤销该仲裁裁决 3、从事特种作业的张某,将特种作业操作证转借给了他人。为此,张某被处以警告,并处一定数额的罚款。罚款的数额应是(  )。 A.1000元以下 B.1000元以上2000元以下 C.2000元以上10000元以下 D.10000元以上 4、下列法律部门中,《节约能源法》属于(  )。 A.经济法 B.社会法 C.行政法 D.民法商法 5、某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同,由其向塑钢窗加工厂提出工作要求,按约定接受工作成果并给付酬金。该学校称为(  )。 A.承揽人 B.定作人 C.制作人 D.代理人 6、投标人中标某建设工程项目,合同金额6850万元,则履约保证金额应为(  )。 A.650万元 B.700万元 C.750万元 D.800万元 7、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日,工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾,拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到84小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天,则该工程的实际竣工日期应为(  )。 A.2014年11月7日 B.2014年11月14日 C.2014年11月21日 D.2014年11月28 日 8、下列选项中,不属于我国目前实行的强制性标准的是(  )。 A.批准发布时已明确为强制性标准的 B.批准发布时虽未明确为强制性标准,但其编号中不带“/T”的 C.批准发布时虽未明确为强制性标准,但其编号中带“/T”的 D.批准时虽未明确为强制性标准,但其中有强制性条文(黑体字),编号也不带“/T”的 9、如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准,衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(  )。 A.2亿元 B.1亿元 C.3000万元 D.500万元 10、关于工程竣工验收,下列表述错误的是(  )。 A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容的工程,才能进行竣工验收 B.建设工程未经规划验收核实或经核实不符合规划条件的,不得组织竣工验收 C.依法应进行消防验收的工程,未经消防验收或消防验收不合格的,不得组织竣工验收 D.环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行 11、 甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元,约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账,并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是(  )。 A.引起诉讼时效的中断 B.引起诉讼时效的中止 C.引起诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 12、 张某在某建筑公司工作,在合同尚未期满时欲与用人单位解除劳动合同,则张某应该以书面形式提前通知用人单位的时间是(  )。 A.10日 B.15日 C.20日 D.30日 13、 某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是(  )。 A.认定事实不清 B.违反法定程序 C.证据不足 D.适用法律错误 14、 某施工合同约定按月支付工程进度款,承包方累计施工超过6个月,并且每月都向发包方申请、催促支付进度款,但始终得不到支付,为此承包方申请解除合同。该合同解除后,下列行为中错误的是(  )。 A.发包方可以不承担违约责任 B.承包方应该终止履行合同 C.发包方应赔偿未支付给承包方损失的费用 D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用 15、 甲向乙购买价值50万元的钢材,合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系,乙欠甲30万元,此欠款已于12月1日到期,而乙一直未付。12月25 日,甲收到乙的通知,得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日,丙向甲索要50万元钢材款。则下列选项正确的是(  )。 A.乙转让债权的行为无效,甲应付50万元给乙 B.乙转让债权的行为无效,甲只需付20万元给乙即可,另30万元可主张抵销 C.乙转让债权的行为有效,甲应付50万元给丙 D.乙转让债权的行为有效,甲只需付20万元给丙即可,另30万元可主张抵销 16、 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列不属于强制性标准的是(  )。 A.工程建设施工(包括安装)及验收通用的综合标准 B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准 C.工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准 D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法标准 17、 甲乙双方的经济纠纷案件采用法院调解方式解决。对此,下列说法错误的是(  )。 A.法院进行调解,可以邀请有关单位和个人协助 B.调解达成协议,必须双方自愿,不得强迫 C.调解达成协议后,人民法院必须制作调解书 D.法院调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力,效力与判决书相同 18、 甲施工企业因项目专业施工急需,聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙,由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失,下列说法正确的是(  )。 A.由丙承担赔偿责任 B.由甲承担赔偿责任 C.甲不承担任何责任 D.由甲和丙承担连带赔偿责任 19、 某工程设备安装阶段,需要使用起吊能力为1Ot的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时,要求设备租赁公司提供的材料不包括(  )。 A.生产厂家的吊车制造许可证 B.吊车出厂的产品合格证明 C.机械燃油消耗定额证明。 D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明 20、 建筑市场诚信行为记录信息的公布期限,针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是(  )。 A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年 B.良好行为记录信息的公布期限为3年 C.企业整改经审核确有实效的.可以缩短公布期限,但最短不得少于3个月 D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月 21、 关于开工报告制度,下列说法错误的是(  )。 A.开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度 B.开工报告由建设单位向政府主管部门申报 C.开工报告是审查建设单位应具备的开工条件 D.开工报告是审查施工单位应具备的开工条件 22、 对于可撤销合同,下列情况不能达到要求的是(  )。 A.当事人要求继续履行 B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同 C.当事人请求撤销合同后,法院可以撤销合同 D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同 23、 某建设工地相关施工人员,发现现场钢管堆放过高且无防护设施,立即向有关人员报告。该人员应当是(  )。 A.现场安全巡查员 B.专业监理工程师 C.发包单位负责人 D.安全生产监督站 24、 施工单位防火检查的内容不包括(  )。 A.消防水源情况 B.灭火器材配置情况 C.基坑围护情况 D.用电有无违章情况 25、 关于证据,下列说法正确的有(  )。 A.对当事人逾期提交证据,且理由不成立,人民法院根据不同情形可以不予采纳 B.在证据交换的过程中,对有异议的证据,不予采纳 C.未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据 D.鉴定人应当出庭接受当事人质询 26、 授予专利权的条件中,不属于发明和实用新型专利权条件的是(  )。 A.新颖性 B.创造性 C.适于工业应用 D.实用性 27、 某建筑施工企业是在2011年2月1日办理的安全生产许可证,有效期满后向原发证机关办理延期手续的时间范围是(  )。 A.2014年2月--2014年4月 B.2013年11月~2014年1月 C.2013年7月~2014年1月 D.2014年2月--2014年7月 28、 下列构成工程重大安全事故罪的行为是(  )。 A.某工地安全防护网损坏,致使工人在施工中不慎从楼上掉下摔死 B.工地在建地下隐蔽工程时.对*露地面的钢筋,未做防护措施,造成人员摔伤 C.某工程监理单位发现施工单位过度追求施工进度,致使工程质量严重不符合要求,却不依法行使监理职能,造成建筑物倒塌,死伤多人的严重后果 D.投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益 29、 甲承建乙发包的工程,在工程实施过程中,乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此,甲的不适宜做法是(  )。 A.在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证 B.提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等 C.在乙签证后开始零星项目的施工 D.出于维系良好合作关系的考虑,在乙未签证时开始施工,并自负发生争议的责任 30、 建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当首先进行的工作是(  )。 A.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施 B.委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强 C.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定 D.委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期 31、 下列项目费用中,属于建设工程价款优先受偿权范围的是(  )。 A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.因发包方违约而产生的索赔费用 D.承包人支付的材料费 32、 某施工企业在对建筑材料进行检验时,采取了如下做法,其中不符合规定的是(  )。 A.未经检验或者检验不合格的建筑材料,不得在工程上使用 B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据 C.将合同约定作为检验的依据 D.将检验结果形成书面记录进行备案 33、 工程监理单位应依法承担工程监理业务,下列工程监理单位的行为正确的是(  )。 A.将本单位资质借给其他工程监理单位承担工程监理业务 B.以其他工程监理单位名义承担工程监理业务 C.在本单位资质等级许可的范围内承担工程监理业务 D.将已中标的工程监理业务转让给具备相同资质的其他工程监理单位 34、 合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照规定的价格履行。该规定的价格是(  )。 A.订立合同时履行地的市场价格 B.订立合同时履行地的政府定价 C.订立合同时履行地的政府指导价 D.履行合同时履行地的市场价格 35、由一个国家现行的各个部门法构成的,有机联系的统一整体通常称为(  )。 A.法律形式 B.法律体系 C.法律规范 D.法律部门 36、 某建筑公司濒临破产,在2014年1月20日进入法定整顿期间,赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员,在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是(  )。 A.2014年2月20日 B.2014年4月20日 C.2014年7月20日 D.2015年1月20 日 37、 施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责,但尚未发生安全事故的,首选的处罚是(  )。 A.责令停业整顿 B.给予罚款处理 C.给予撤职处分 D.责令限期改正 38、 关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列表述错误的是(  )。 A.根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价 B.对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录 C.以建筑市场有关的法律责任为主要依据,对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重 D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价 39、 某施工企业没有取碍相应等级的文物保护工程资质证书,擅自承担文物保护单位的重建工程。为此,该企业受到了相应的处罚,并被处以罚款。适宜的罚款额应为(  )。 A.5万元以下 B.5万元以上20万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.50万元以上 40、 某建设工程发生了工程质量事故,经鉴定事故是由于设计方的原因造成的。对此。设计单位应当履行的法定义务是提出相应的(  )。 A.技术处理方案 B.损失赔偿方案 C.责任认定方案 D.设计变更方案 41、 某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用,被要求限期整改,并处挪用费用一定比例的罚款。该比例为(  )。 A.10%以上20%以下 B.20%以上30%以下 C.20%以上50%以下 D.30%以上50%以下 42、 关于工程监理职责和权限,下列说法正确的是(  )。 A.未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 B.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款 C.未经监理工程师签字,建设单位不进行竣工验收 D.监理工程师无权决定是否允许施工单位进行下一道工序的施工 43、 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元,乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,乙并未履行协议约定。下列做法正确的是(  )。 A.甲就乙违反协议的行为,向乙所在地法院提起民事诉讼 B.由法院执行和解协议 C.法院依职权恢复原判决的执行 D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行 44、 某发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付,承包人催告无果,且双方未达成延期支付协议。对此,可采取的处理方式是(  )。 A.承包人人民法院协商将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖价款优先受偿 B.承包人将该工程折价,就该工程折价款优先受偿 C.承包人与发包人协商将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价款优先受偿 D.承包人与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价款优先受偿 45、 某银行为某施工企业提供工程保函时,应采取的正确方式是(  )。 A.书面形式 B.口头形式 C.其他形式 D.没有明确规定 46、 甲建设单位与乙施工单位经平等协商,就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的保修期限具有法律效力的是(  )。 A.屋面防水工程的防渗漏为3年 B.电气管线工程为2年 C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年 D.设备安装工程为1年 47、 关于合同示范文本的法律地位,下列表述错误的是(  )。 A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同 B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用 C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用 D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系 48、 在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知(  )。 A.保险经纪人 B.保险人 C.受益人 D.投保人 49、 甲省某市建委对一企业做出罚款50万元的处罚。该企业不服,向甲省建设厅申请行政复议。下列说法正确的是(  )。 A.企业只能以书面形式申请行政复议 B.甲省建设厅受理行政复议后,企业在法定行政复议期限内不得向法院提起行政诉讼 C.企业不能委托代理人参加行政复议 D.甲省建设厅的行政复议决定,应当在受理行政复议申请之日起60日内作出 50、 某建筑设计单位在设计文件中,对无特殊要求的建筑材料、设备的选用采取的正确做法是(  )。 A.按照建设单位的要求,适当放宽了质量标准 B.注明了建筑材料、设备的生产厂、供应商 C.简要描述了建筑材料、设备的性能 D.注明建筑材料、设备的规格、型号
2023-09-12 13:47:101

二级建造师考试试题分值是多少?

二级建造师考试试题分值根据考试科目不同具体为施工管理单选题70道、每题1分,多选题25道、每题2分;工程法规单选题60道、每题1分,多选题20道、每题2分;专业实务单选题10道、每题1分,多选题20道、每题2分,案例题4大道,4道共80分。二级建造师考试题型包含了单项选择题、多项选择题以及案例分析题三种,考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三个。二级建造师考试试题分值根据考试科目和题型的不同具体如下:《建设工程施工管理》科目包含单项选择题70道,每题1分;多项选择题25道,每题2分。《建设工程法规及相关知识》科目包含单项选择题60道,每题1分;多项选择题20道,每题2分。《专业工程管理与实务》科目包含单项选择题20道,每题1分;多项选择题10道,每题2分;案例分析题4大道,共80分。二级建造师考试二级建造师考试分值二级建造师考试试题分值温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2015年二建市政真题及答案下载 格式:PDF大小:1898.79KB 2023年广东二级建造师报名专业对照表 格式:PDF大小:268.57KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:47:291

二级建造师复习资料|二级建造师历年真题|二级建造师考试真题

上大家论坛吧,那里面有你想要的一切关于二建的资料。
2023-09-12 13:47:414

2012年二级建造师《法规知识》模拟试题及答案(2)

一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)   1、取得二级建造师资格证书的李某因故未能在3年内申请注册,3年后申请注册时必须( B )   A重新取得资格证书   B提供达到继续教育要求的证明材料   C提供新的业绩证明   D符合延续注册的条件   2、甲省建筑公司在乙省承包了一项工程《甲省建筑市场管理条例》于《甲省建筑市场管理条例》发生冲突,应如何适用?( B )   A适用《甲省建筑市场管理条例》   B适用《甲省建筑市场管理条例》   C由国务院裁定适用哪一个   D当事人自由协商适用哪一个   3、没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为,只有经过被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。未经追认的行为,由( C )承担民事责任。   A被代理人   B代理人   C行为人   D法人   4、根据《专利法》第6条第1款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为( A )发明创造,该发明创造申请专利的权利属于该单位。   A职务   B组织   C集体   D部门   5、甲施工单位欠乙材料供应商3万元,约定2004年5月1日还款。但到2004年6月1日,甲仍未还钱。2004年7月3日乙向甲要账,乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是 ( A )   A引起诉讼时效的中断   B引起诉讼时效的中止   C引起诉讼时效的延长   D改变法律时效期间   6、下面关于抵押物的说法,正确的是(A)   A可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自登记时设立   B可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自签订抵押合同时设立   C可以以正在建造的建筑物抵押,抵押权自建筑物竣工验收时设立   D不可以以正在建造的建筑物抵押。   7、由于某项目建设涉及拆迁,按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定,在申领施工许可证前,拆迁工作( D )   A必须全部完成   B所需求的补偿安置资金全部到位   C应完成50%以上   D进度已满足施工的要求   8、某建设单位于2009年3月20日领到工程施工许可证后,因故不能按规定期限开工而申请延期,通过申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2009年( D )为止。   A7月19日   B8月19日   C9月19日   D12月19日   9、甲、乙两家同意专业的工程承办公司,其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体,共同投标一项工程,为此,该联合体的资质等级应为( B )   A以甲公司的资质为准   B以乙公司的资质为准   C由主管部门重新评定   D以该工程所要求的资质为准   10、某工程监理咨询公司中标获得某市长途汽车中心站工程的监理业务,在熟悉施工图时,监理工程师发现站房候车区部分大梁的配筋不符合建筑工程质量标准,不能满足结构安全性要求。对此,工程监理人员根据自己的权限和义务,应当( D )   A要求施工方改正   B通知设计方改正   C通知建设方修改设计   D报告建设方要求设计方改正   11、下列关于投标文件的补充、修改于撤回的说法,正确的是( A )   A对投标文件的补充、修改于撤回,应该在投标截止日期之前进行   B对投标文件的补充、修改于撤回,应该在投标有效期之前进行   C在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分   D在投标截止日期之前,投标人应该电话通知招标人撤回投标文件。   12、根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是( C )   A开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行   B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点   C开标由招标人主持,邀请部分投标人参加   D开标时都应当众予以拆封、宣读   13、招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。在此时间内,投标人有义务保证投标文件的有效性。投标有效性的起始计算时间为( A )   A投标人提交投标文件截止之日   B招标人确定评标之日   C投标人接到招标文件之日   D招标文件开始发出之日   14、甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目得投标,联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元,该联合体收到中标通知书,但尚未与招标人签订合同。此时甲、乙认为该项目盈利太少,于是决定放弃该项目,则下列说法正确的是( D )   A因未给招标人造成损失,5万元投标保证金应予以退还   B因未签订合同,5万元投标保证金应退还一半   C甲乙施工单位对此应承担违约责任   D甲乙施工单位对此应承担缔约过失责任。   15、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设,乙施工单位组成项目经理部,任命李强为项目经理。该项目部的材料管理员王亮的工伤保险费的缴纳者是( B )   A甲建设单位   B乙施工单位   C李强   D王亮   16、某企业的主要负责人,未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且工程犯罪,被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑法执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是( D )   A2年内   B3年内   C4年内   D5年内   17、某道路施工中发生边坡滑坡事故,20人被埋,经抢救15人生还,5人死亡。该事故属于( C )   A特别重大事故   B重大事故   C较大是个   D一般事故   18、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的,应当( C )   A要求施工单位整改 B要求施工单位暂时停止施工   C要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位   D及时向有关主管部门报告   19、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位中负有“楼市安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程”安全责任的人员是( A )   A项目负责人   B技术负责人   C主要负责人   D专职安全生产管理人员   20、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由( D )   A施工单位技术负责人、专业监理工程师签字   B施工单位技术负责人、建设单位负责人签字   C建设单位技术负责人、总监理工程师签字   D施工单位技术负责人、总监理工程师签字   21、企业的安全生产许可证有效期满前,应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前 ( B )   A1个月   B3个月   C6个月   D12个月   22、根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,一下属于保修范围内的是( A )   A1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的施工质量缺陷   B因使用不当造成的质量缺陷   C第三方造成的质量缺陷   D不可抗力造成的质量缺陷   23、建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣(交)供验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限inxing竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告( B )天后,工程自动进入缺陷责任期。   A 30   B 90   C 120   D 150   24、某高校的图书馆工程,甲是总承包单位,甲经过业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位,乙在施工过程中出现了质量事故。则该高校可要求( D )   A甲承担责任   B乙承担责任   C甲和乙承担连带责任   D甲和乙与自己分担责任   25、属于《产品质量法》规范的产品是( D )   A建筑工程   B施工单位自有材料   C施工单位自制的用于工程建设的建筑构配件   D施工单位外购的设备   26、某项目建设过程中,发、承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解,对此问题下列各项观点中正确的是( A )   A在承包合同中双方约定的内容不低于强制标准的规定   B若强制性标准未在承包合同中约定,则对承包方不具约束力   C因推荐行标准属资源执行,所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行   D因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担   27、下列关于噪声污染的说法中,错误的是( D)   A在高校附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业   B因燃气管道抢修、抢险作业,可以在夜间连续作业   C环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见   D建设工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报。   28、处于人口密集区的施工现场,禁止( B )   A向大气排放含有毒物质的废气   B焚烧沥青   C向大气排放粉尘   D适用产生恶臭气体的物质   29、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合( A )要求   A施工图设计文件   B国家标准   C企业标准   D施工单位   30、关于消防设计图纸的审核,应由( A )将消防设计图纸报送公安消防机构审核。   A建设单位   B设计单位   C施工单位   D监理单位   31、按照国家工程建筑消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时,必须经( C )进行消防验收。   A建设行政主管部门   B监理单位   C 公安消防机构   D设计单位   32、《劳动法》规定,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的( D )体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。   A第一级   B第二级   C第三级   D第四级   33、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定,当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁的时效是( C )   A三个月   B六个月   C一年   D二年   34、下列关于劳动仲裁原则表述正确的是( B )   A或裁或审原则,即对于提请仲裁的案件,人民法院无权受理;人民法院已受理的案件,劳动仲裁无权仲裁。   B劳动仲裁实行一次裁决原则,即指一个裁级一次裁决,一次裁决即为终局裁决。   C资源仲裁原则,申请劳动仲裁需要双方签署劳动仲裁协议,资源交由仲裁机构裁决。   D合议原则,指仲裁庭裁决劳动争议案件,实行少数服从多数的原则,不能形成多数意见的,由仲裁委员会作出最终决定。   35、2005年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至( C )   A2005年2月28日   B2005年5月31日   C2005年8月1日   D2006年2月1日   36、工人小韩与施工企业订立了1年期的劳动合同,在合同履行过程中小韩不能胜任本职工作,企业给其调整工作岗位后,仍不能胜任工作,其所在企业决定解除劳动合同,需提前( C )日以书面形式通知小韩本人。   A10   B15   C30   D60   37、甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时,甲因疏忽大意,操作不当致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中,正确的是( A )   A即使乙不能从事原来的工作,也不能由建筑公司另行安排工作,建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同   B乙所受损失应向甲要求赔偿   C建筑公司因此解除与乙的劳动合同,应当提前30日以书面形式通知乙方   D建筑公司在对乙方作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同   38、甲公司聘用王某为推销员,合同仅约定了试用期为6个月。王某在试用期怀孕完不成任务,甲公司作出解除与王某的劳动合同的行为,下列选项中表述正确的是( D )   A由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同   B由于王某不能胜任工作,甲公司应提前30日通知王某,解除劳动合同   C甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同   D由于王某在怀孕期间,所以甲公司得解除劳动合同。   39、根据《劳动合同法》,劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( A )的劳动合同。   A二年以上固定期限   B二年以上的临时性   C无固定期限   D一年以上固定期限   40、施工单位应将本单位在工程施工过程中行程的施工文件,立卷后向( C )移交。   A建设行政主管部门   B城建档案馆   C建设单位   D监理单位   41、某建筑安装公司刚成立,准备未来几年在外方设立分公司,关于税务登记,下列表述中,正确的是( C )   A在外地设立分公司无需办理税务登记   B在办理营业执照之前30日内办理税务登记   C领取营业执照之后30日内办理税务登记   D应当先办理税务登记才能办理营业执照   42、甲在街道旁开车逆行,迫使骑车人为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失( D )   A只能由甲承担责任   B只能由赵某承担责任   C由甲和赵某各自承担责任   D由家和赵某承担连带责任   43、某工程施工中出现重大安全事故,建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括( D )   A罚款   B吊销资质证书   C责令停工   D行政处分   44、承包某楼盘施工的甲公司在施工中偷工减料,降低工程质量标准,结果造成3人死亡的安全事故。对甲公司的行为应当( C )   A按重大责任事故最论处   B按重大劳动安全事故最论处   C按工程重大安全事故最论处   D按意外事件处理   45、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密,其行为违反了《合同法》中的( D )   A平等原则   B资源原则   C公平原则   D诚实信用原则   46、李某向王某发出了订立某项合同的要约,要求王某11月10日前答复。王某于11月15日答复合同条件,可择日签订合同。王某同意订立合同的行为应视为( B )   A   B新要约   C要约邀请   D缔约过失   47、被确认没有效力的合同中的( D )条款是具有效力的。   A违约责任   B数量和质量   C付款方式   D解决争议   48、甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件,采购员拿着甲公司的空白合同与乙公司订立了购买200件某产品的合同,由此发生纠纷后,应当采取的处理方式是( D )   A甲公司支付200件产品的货款   B甲公司可以向乙公司无偿退货   C由乙公司交付100件产品,甲公司支付相应的货款   D由乙公司交付200件产品,甲公司支付相应的货款。   49、按照《合同法》规定,如果价款和报酬不明确,合同履行中应按( B )   A订立合同时履行地的政府定价   B订立合同时履行地的市场价格   C履行合同时履行地的政府定价   D 履行合同时履行地的市场价格   50、某工程合同约定2008年12月15日竣工,并与1个月内交付使用。但施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程可能会拖期2个月。发包方在约定的竣工日期后1个月时,未经验收直接使用和占有了该工程。因此,该工程的竣工日期为( B )   A2008年12月15日   B2009年1月15日   C2009年2月15日   D2009年3月15日   二、多项选择题(20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)   1、按照《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定,允许担任施工项目负责人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位的情况有( ABD )   A发包方同意更换项目负责人   B发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同   C该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理   D因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人   E因发包人原因致使工程项目停工超过100天   2、宪法赋予了公民监督国家机关及其人员活动的权利,其内容包括(ACE)   A批评建议权   B言论自由权   C检举控告权   D选举权   E申诉权   3、著作权法保护的对象是作品著作,根据《著作权法》及其实施条例的规定,作品的种类有很多种,其中,在工程建设领域较为常见的,除文字作品外,还包括(ABCE )   A美术作品   B建筑作品   C图形作品   D音乐作品   E模型作品   4、某工程项目的施工总包单位欲分包工程,依据法律法规不能实施的行为有(BCDE)   A经建设单位认可将其中的部分工程分包给具有相应资质的分包单位   B将其承包的全部建筑工程肢解以后分别发包给他人   C将其中的主体结构工程分包给乙公司   D按建设单位制定将其中的部分工程再分包给丁公司   E默认丙公司将其承包工程中的部分工程再分包给丁公司   5、按照《建筑法》的规定,建设单位应当在实施建筑工程监理前,将(ADE)书面通知被监理的建筑施工企业。   A监理的内容   B监理规划   C监理的费用   D委托的工程监理单位   E 监理权限   6、在下列情况下,投标保证金将被没收的有(ACD)   A投标人在投标有效期内撤回其投标文件   B投标人在投标截止日期内撤回其投标文件   C中标人未能在规定期限内提交履约保证金   D中标人未能在规定期限内签署合同协议   E投标人所投的标为废标   7、我国《安全生产法》规定,生产经营单位的临时聘用的从业人员所享有的安全生产权限有(ABC)   A有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施   B有权了解其作业场所和工作岗位危险防范措施   C有权了解其作业场所和工作岗位事故应急措施   D遵守安全生产操作规程   E向安全生产管理人员报告安全事故隐患   8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列说法正确的有(ABD)   A建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求   B监理单位应当审查专项施工方案   C工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任   D总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工   E分包单位只接受总承包单位的安全生产管理   9、施工单位必须监理、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知(AB)   A建设单位   B建设工程质量监督机构   C安全生产监督管理部门   D勘察单位   E设计单位   10、环境噪声污染,是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准,丙干扰他们的正常生活、工作和学习的现象。与工程建设有关的环境噪声主要有( BC )   A工业生产造影   B建筑施工噪声   C交通运输噪声   D社会服务噪声   E社会生活噪声   11、某施工企业的下列做法中,不符合《劳动法》规定的有(ABC)   A某女工因休产假时间过长,达5个月之久,单位因此而将其除名   B工人刘某被怀疑参与一起恶性案件,单位随即解除了与他的劳动合同   C因试用期考核未通过,单位通知郑某第二天就不要上班了   D孙某因患职业病而就医,不能继续工作,单位遂将其辞退。   E某职工因交通事故受伤,不能胜任原岗位工作,将其调转到传达室收发信件。   12、有下列(BDE)情形之一的,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。   A用人单位管理人员违章指挥   B在试用期内   C用人单位濒临破产   D用人单位未按照劳动合同约定提供劳动条件的   E用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬的   13、建筑企业甲公司注册登记成立后,经有关部门批准,向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中,下列(ABE)情形不符合劳动法的规定。   A劳动合同约定试用期为1年   B在试用期内,张某不得通知甲公司解除劳动合同   C在试用期内,张某被证明不符合录用条件,甲公司可随时解除劳动合同   D张某如被依法追究刑事责任,甲公司可以随时解除劳动合同   E张某如患精神病,甲公司可以随时解除劳动合同   14、下列行政处罚中,可以适用听证程序的有(ABE)   A行政机关作出吊销某建筑公司资质证书的处罚   B工商机关作出较大数额罚款的处罚   C行政机关作出的警告处罚   D交通管理机关作出的暂扣该公司司机驾驶执照的处罚   E工商机关作出责令停业整顿的处罚   15、大地公司应业主投标邀请,发出投标文件后,下列会使其投标文件失效的行为有(ABD)   A又发出撤回通知,且通知先于投标文件到达招标人   B又发出撤回通知,且通知与投标文件同时到达招标人   C又发出撤回通知,且通知迟于投标文件到达招标人   D又发出撤销通知,且通知在招标人发出中标通知书之前到达招标人   E招标人开标后,大地公司的投标文件尚未被评标组推荐。   16、根据《合同法》规定,下列免责条款无效的有(BDE)   A因过失造成对方财产损失的   B造成对方人身伤害的   C因伟业造成对方财产损失的   D故意造成对方财产损失的   E因重大过失造成对方财产损失的   17、发包人为按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款,发包人逾期不支付,承包人可以(BC)   A将工程直接拍卖   B与发包人协商将工程折价   C向人民法院申请将工程依法拍卖   D向仲裁机构申请将工程依法拍卖   E将工程直接占有   18、某建筑工程施工合同履行过程中,出现了发包方拖延支付工程款的违约情况,则承包方要求发包方承担违约责任的方式可以有(AD)   A继续履行合同   B提高价格或报酬   C 要求发包方提前支付所有工程款   D可以要求发包方支付逾期利息   E要求发包方降低工程质量标准   19、建设工程民事纠纷的处理方式包括(ABDE)   A行政调解   B仲裁调解   C行政复议   D诉讼   E和解   20、下列解决纠纷的文书中,具有强制约束力、可以作为执行依据的法律文书包括(BCDE)   A当事人自愿达成的和解协议   B仲裁调解书   C公证债权文书   D民事判决书   E民书裁定书
2023-09-12 13:48:151

二级建造师考试题型有哪几种

二级建造师各科目考试题型及题量分布《建设工程施工管理》考试题型:客观选择题;题量分布:单选题70道;多选题25道。《建设工程法规及相关知识》题量分布:单选题60道;多选题20道。为了提高二级建造师考试通过率,考试100还为考生准备了精华考点、模拟试题、历年真题和视频《专业工程管理与实务》考试题型:客观选择题+案例分析题题量分布:单选题20道;多选题10道;案例分析题4道。其中《专业工程管理与实务》科目分为建筑工程、机电工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、矿山工程六个专业类别,考生可以任意选择一个报考。
2023-09-12 13:48:232

二级建造师考试都是选择题吗?

二级建造师考试并不都是选择题,也有分析题。《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》三科都有选择题,但《专业工程管理与实务》科目还有分析题。二级建造师考试共有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》、《专业工程管理与实务》三个科目,并不全是选择题,考试科目试题类型包括选择题和案例分析题两类。其中《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》科目考试题型为单项选择题、多项选择题,《专业工程管理与实务》科目考试题型有选择题和案例分析题两种。二级建造师考试各科目题型考试科目题型题量满分《建设工程法规及相关知识》单选题60;多选题20100分《建设工程施工管理》单选题70;多选题25120分《专业工程管理与实务》单选题20;多选题10;案例题4120分温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2023年二建《工程法规》真题答案完整版(5.29) 格式:PDF大小:13897.79KB 2023年二建《建筑实务》真题及答案解析完整版(5.30) 格式:PDF大小:3263.15KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:48:341

二级建造师考试题

考试时间分为3个半天,以纸笔作答方式进行科目名称 考试时间 题型题量 满分 建设工程法规及相关知识 2小时 单选60个,多选20个 100 建设工程施工管理 3小时 单选70个,多选25个 120 专业工程管理与实务 3小时 单选20个,多选10个,案例分析4个(其中案例题80分) 120 答题要求:《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2个科目的试题题型均为客观题, 考生答题时在答题卡上用2B铅笔填涂作答。《专业工程管理与实务》科目的试题题型分为主观题和客观题。客观题部分用2B铅笔在答题卡上填涂作答,主观题部分用黑色钢笔或签字笔在专用答题卡上作答。 主观题部分采用计算机网络阅卷,考生开始在专用答题卡上作答前,应注意:1、答题前要认真阅读答题注意事项(答题卡首页);2、主、客观题部分答题用笔不同,防止用错;3、在专用答题卡指定题号和有效范围(框架)内作答。考生应考时,须携带黑色钢笔或签字笔,2B铅笔,橡皮,无声且无编辑功能的计算器。各科试卷题本可作草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。
2023-09-12 13:48:431

二建报考条件及科目真题

凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加“二级建造师执业资格考试”。二级建造师考试科目如下:  二级建造师考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个公共科目和《专业工程管理与实务》科目(包含六个专业类别,任选一科报考)。  《专业工程管理与实务》科目分为6个专业类别:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。
2023-09-12 13:48:511

二建考试都是选择题吗

二建考试不都是选择题。二级建造师《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目试题题型为单项选择题、多项选择题;《专业工程管理与实务》试题题型为单项选择题、多项选择题、案例题。具体如下:《建设工程施工管理》:单选题:70道 1分/道;多选题:25道 2分/道。《建设工程法规及相关知识》:单选题:60道 1分/道;多选题:20道 2分/道。《专业工程管理与实务》:单选题:20道 1分/道;多选题:10道 2分/道;案例题:4道 占80分。
2023-09-12 13:49:121

二级建造师全国的考试题目是一样的吗?还是各省出各省自己的?

不同的吧 二级建造师只能在省内用 考题应该不太一样的 但大纲是一样的吧
2023-09-12 13:49:515

二级建造师跟施工员考试试题有什么区别?

二级建造师说白了就是以前的项目经理证 但是现在分为一级建造师和二级建造师 你想问的我给你简化下就是项目经理和施工员有什么区别对不? 自己好好考虑吧 哈哈
2023-09-12 13:51:134

二建的考试题型??

更多信息尽在中公建设工程网哦!
2023-09-12 13:51:319

二级建造师考试有简答题吗 具体有哪些题型

二级建造师考试共有三个科目,《施工管理》和《工程法规知识》两科试题类型为选择题。而《专业实务》科目考试是有简答题的,该科目除了有20道单项选择题和10道多项选择题外,还有了4道案例分析题。 二级建造师的题型 《建设工程施工管理》 客观题:单选题70个,每题1分;多选题25,每题2分。总分120分。 《建设工程法规及相关知识》 客观题:单选题60个,每题1分;多选题20,每题2分。总分100分。 《专业工程管理与实务》 客观题和主观题:单选题20个,每题1分;多选题10,每题2分;案例题4个。总分120分。 二级建造师不是全国统考,所以合格标准全国各省也不一样,具体的合格线需要参考当地的考务通知。 二级建造师各科目合格标准是满分的60%,有些省份略低于60%,具体以本省人事考试网公布的合格标准为准。 二级建造师合格标准 二建施工管理总分120分;法律法规知识总分100分;专业工程管理与实践总分120分。一般情况下,二级建造师各科标准合格分如下:施工管理72分及格,法律法规通过60分,实践72分。但实践考试难度较大,大部分地区合格分数线未达到72分,一般在60分左右通过。 二级建造师资格考试成绩管理方法为滚动管理,两年为一个周期的滚动管理方法。参加三科考试的,必须连续两年通过所有考试科目。 部分免试科目:部分免试科目的人员必须在考试年度内通过考试科目。
2023-09-12 13:52:141

2015年二级建造师《公路工程》强化试题及答案(三)

案例   全长56km的某高速公路,其路面为碎石沥青混凝土。考虑到混合料中含有较多的粗碎石,防止离析现象的发生,6标B段的项目部在施工工程中,采取了以下措施:   (1)集料在堆放时,堆料采用大料堆,避免堆放时大颗粒流到外侧。   (2)填料的含量应严格控制、减少混合料中小于0.075mm颗粒的含量。   (3)沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要,通常的干拌时间不少于10s,对于粗集料级配棍合料的干拌时间应是13—15s。混合料的湿拌时间一般在35S左右。   (4)在摊铺过程中,在每辆卡车卸料之间,不要完全用受料斗中的混合料,留少量部分混合料在受料斗内;尽可能减少将两侧板翻起的次数;尽可能宽地打开受料斗的后门,尽可能连续摊铺混合料;调整摊铺机的速度,使摊铺机的产量与拌合机的产量相匹配。   问:   (1)逐条判断项目部采取的4条措施是否恰当?如不恰当说明理由   (2)有什么其他措施可以防止离析现象的发生?   参考答案:   (1)项目部采取的第(2)、(3)、(4)条措施恰当。第(1)条措施不恰当,因为大料堆时大颗粒易流到外侧,使集料产生离析,堆料而应采用小料堆。   (2)卡车装料应分三个不同的位置往车中转料,第一次靠近车厢前部,第二次靠近车厢门,第三次在中间,可以消除装料时的离析现象。卸料时要尽量使混合料整体卸落。   1.在我国高等级公路水泥混凝土路面施工中广泛采用的工程质量、施工速度最装备最现代化的水泥混凝土路面施工技术方法是( D )。   A三辊轴机组铺筑法   B轨道摊铺机铺筑法   C小型机具铺筑法   D滑模机械铺筑法   2.碾压混凝土施工可采用的施工机械为( B )   A三辊轴机组   B沥青摊铺机   C轨道摊铺机   D滑模机械   3.水泥混凝土路面的优点有(BCDE)   A维修方便   B热稳定性好   C强度高   D耐久性好 E有利于夜间行车   4.滑模机械铺筑水泥混凝土面层的优点有( BD )。   A设备投入少   B质量高   C轨模板安装劳动强度大   D施工速度快   E可以倒车反复做路面   5.不属于沥青玛碲脂碎石优点的是( B )。   A耐磨性好   B接缝处理方便   C减少低温开裂   D耐久性好   6.进行SMA路面施工时,天气温度不得低于( )。   A 00C   B 50C   C 80C   D 100C   7.SMA路面施工时,宜采用( D )进行碾压   A胶轮压路机   B 组合式压路机   C振动压路机以低频率高振幅   D振动压路机以高频率低振幅   8.SAC沥青路面施工中防止离析的有效措施有(A)   A足够得拌和时间   B 装料分为前中后进行   C控制碾压温度   D碾压要及时   9.基层的裂缝及老路面上原先的裂缝会在新铺沥青面层上相同位置出现(C)   A龟裂   B缩缝   C反射裂缝   D胀缝   10.SAM沥青路面结合料组成一般包括沥青和(BC)   A碎石   B矿粉   C纤维稳定剂   D石灰 E粉煤灰   11.碎石沥青混凝土的组成包括沥青和(AC)   A粗矿粉   B纤维稳定剂   C矿粉   D石灰 E粉煤灰   12. 适用任何场合和层次、各个等级的路面用沥青是(C)   A改性沥青   B阳离子乳化沥青   CA级道路石油沥青   DB级道路石油沥青   13. 二级公路沥青层的粗料集可使用(ABCD)   A碎石   B破碎砾石   C筛选砾石   D矿渣 E石屑   14. 各交通等级路面用水泥的初凝时间不早于(A)h   A1.5   B2   C5   D8   15. 作为水泥混凝土路面接缝材料应具有的良好性能是(ABCE)   A与混凝土板粘结牢固   B不溶于水   C耐老化龟裂   D易流淌   E不渗水
2023-09-12 13:52:301

2020年二级建造师公路真题案例第一题第二问求解

可以到我们官网历年真题栏目找答案!
2023-09-12 13:52:383

2015年二级建造师考试试题-《机电工程》

2015年二级建造师考试试题-《机电工程》 一、单项选择题(每题1分。每题的备用选项中,只有1个最符合题意)   1 油浸电力变压器安装程序中,绝缘判断工作应在(  )前进行。   A.   设备就位   B.   器身检查   C.   附件安装   D.   密封检验   参考答案:A   参考解析:   2 消防验收的结论评定程序要形成(  )。   A.   消防设施技术测试报告   B.   消防验收意见书   C.   消防工程整改通知单   D.   工程移交清单   参考答案:B   参考解析:   3 球磨机施工宜采用(  )基础。   A.   大块式   B.   箱式   C.   框架式   D.   沉井式   参考答案:A   参考解析:   4 将4个1kΩ(21℃)镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度(21℃),传递到变送器的电阻值是(  )。   A.   0.5 kΩ   B.   1.0 kΩ   C.   2.0 kΩ   D.   4.0 kΩ   参考答案:A   参考解析:   5 分部工程中对工程质量影响大的分项工程定为(  )分项工程。   A.   主体   B.   关键   C.   主要   D.   重要   参考答案:C   参考解析:   6 建筑管道工程的施工程序中,管道安装的紧后工序是(  )。   A.   系统清洗   B.   系统试验   C.   防腐绝热   D.   系统清洗   参考答案:B   参考解析:   7 自动化工程的工作仪表精度等级是0.5级,选择校准仪表的精度等级应为(  )。   A.   1.0级   B.   0.5级   C.   0.2级   D.   0.1级   参考答案:D   参考解析:   8 通电检验的逐级顺序原则是(  )。   A.   先低压后高压,先干线后支线   B.   先高压后低压,先支线后干线   C.   先低压后高压,先支线后干线   D.   先高压后低压,先干线后支线   参考答案:D   参考解析:   9建筑大楼常用的排水管材料是(  )。   A.   聚乙烯塑料管   B.   硬聚氯乙烯   C.   聚丙烯管(PP管)   D.   ABS工程塑料管   参考答案:B   参考解析:   10 下列设备中,属于供电部门的电力设施是(  )。   A.   变压器   B.   汽轮机   C.   发电机   D.   调相机   参考答案:A   参考解析:11 工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中,炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及(  )。   A.   超声波探伤记录   B.   X射线探伤记录   C.   压力容器施工许可证明   D.   焊接严密性试验合格证明   参考答案:D   参考解析:   12 下列机电工程,属于注册建造师执业的中型工程是(  )。   A.   电压10~35kV且容量3200kVA的变配电站工程   B.   生产能力3亿m3/年的城镇燃气工程   C.   投资2亿元的电炉工程   D.   单项工程合同额1500万元发电工程   参考答案:A   参考解析:   13 气体灭火系统的(  )不允许无关人员进入。   A.   容器的运输通道   B.   容器的储存区域   C.   气体喷头附近区域   D.   防静电接地装置附近   参考答案:B   参考解析:   14 建筑智能化系统检查测试项目不包括(  )。   A.   安装环境   B.   通信协议   C.   设备安装验收检查   D.   硬件测试   参考答案:B   参考解析:   15 黑色金属材料通常是指(  )。   A.   低合金结构   B.   重金属   C.   轻金属   D.   钛合金   参考答案:B   参考解析:   16 气体灭火系统的(  )不允许无关人员进入。   A.   容器的储存区域   B.   容器的运输通道   C.   气体喷头附近区域   D.   防静电接地装置附近   参考答案:A   参考解析:   17 常见的钢制储罐的安装方法中,高空作业最多的是(  )方法。   A.   架设正装   B.   边柱倒装   C.   气吹倒装   D.   水浮正装   参考答案:A   参考解析:   18 对中压风管系统的严密性检验应(  )。   A.   全部做漏光法检测   B.   若漏光法检测不合格时再做漏风量测试   C.   在漏光法检测合格后,进行漏风量测检的抽检   D.   全部做漏风量测试   参考答案:C   参考解析:   19 电梯轿厢导轨和对重导轨达到安装质量标准,必须在井道内(  )。   A.   搭设脚手架   B.   设置安   C.   设置基准线   D.   设置重力锤   参考答案:C   参考解析:   20 《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对手工焊接要求,由于(  )的原因,需要补做冲击试验。   A.   焊条熔敷金属抗拉强度等级变化   B.   焊条直径增大1mm   C.   电流种类和极性变换   D.   低氢型焊条改为非低氢型焊条   参考答案:A   参考解析: 二、多项选择题(多项选择题共10题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)   21 光学水准仪在机电设备安装中主要用于(  )。   A.   立柱垂直度的控制   B.   设备安装标高的控制   C.   大型设备沉降观察   D.   标高基准点的测设   E.   纵横中心线偏差的控制   参考答案:B,C,D   参考解析:   22 焊缝的外观检验的检查项目有(  )。   A.   咬边   B.   凹陷   C.   未焊透   D.   错口   E.   未融合   参考答案:A,B,D   参考解析:   23 锅炉钢架安装验收合格后,进行锅炉组件吊装,其吊装按(  )等原则进行。   A.   先上后下   B.   先下后上   C.   先中问后两侧   D.   先两侧后中间   E.   先中心再逐渐向炉前、炉后   参考答案:A,D,E   参考解析:   24 《注册建造师执业管理办法》规定,不在机电工程注册建造师执业工程范围的是(  )等安装工程。   A.   火电设备   B.   港口设备   C.   海洋石油   D.   体育场地设施   E.   城市及道路照明   参考答案:B,E   参考解析:   25 工业安装工程完毕后,建设单位应组织(  )参加单位工程质量验收。   A.   设备制造单位   B.   施工单位   C.   设计单位   D.   材料供应单位   E.   质量监督站   参考答案:B,C,E   参考解析:   26 风管系统安装完后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的(  )、风管管段之间的连接严密性。   A.   法兰面   B.   咬口缝   C.   翻边处   D.   焊接缝   E.   铆接孔   参考答案:B,C,E   参考解析:   27 管道进行压力试验前应将待试管道上的(  )拆下或加以隔离。   A.   调节阀   B.   安全阀   C.   闸阀   D.   爆破板   E.   仪表元件   参考答案:B,D,E   参考解析:   28 机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有(  )。   A.   工程占地面积   B.   工程造价   C.   工程量   D.   投资额   E.   年产量   参考答案:B,C,D,E   参考解析:   29 应逐个进行壳体压力试验和密封试验的阀门是(  )。   A.   输送可燃流体管道的阀门   B.   输送剧毒流体管道的阀门   C.   输送有毒流体管道的阀门   D.   输送无毒流体管道的阀门   E.   输送非可燃流体管道的阀门   参考答案:A,B,C   参考解析:   30 建筑设备自动监控系统的电动执行机构输出方式有(  )。   A.   直行程   B.   角行程   C.   多转式   D.   单行程   E.   多行程   参考答案:A,B,C   参考解析: 三、案例分析题(请根据背景材料,按要求作答)   31   背景资料:   某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。   工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示。      上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。   在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10d(其他工作持续时间不变),建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。   施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3d,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下,但建设单位没有全部认可。   (1)工艺设备调整工作压缩3d,增加赶工费10000元。   (2)塔机闲置10d损失费:1600元/d(含运行费300元/d)×10d=16000元。   (3)设备钢架制作工作停工110d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。   问题:   1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路。该计划的总工期是多少d?   2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。   3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。   4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。   参考解析:   1.关键线路:①—⑤—⑥—⑩—11—12;总工期:191d。   2.按原计划塔机在工程开工后第37d投入使用;吊装作业不能连续作业;因为设备钢架吊装完成后,工艺设备基础施工尚未完成,还需闲置7d。   3.理由:虽然设备钢架制作耽误1Od,但有7d总时差,采取压缩关键工作(工艺设备调整)3d后,虽然改变了关键线路,可实现总工期不变(191d)。   4.费用补偿要求:(1)合理,(2)不合理,(3)合理。   建设单位应补偿施工单位的总费用:10000+(1600-300)×3+15000=28900(元)。 32 背景资料:   某机电安装施工单位通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。   在施工过程中,由于用户对采暖及给水排水工程中卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求,向施工单位项目部提出变更设计要求。施工单位按照变更设计规定申请,在收到设计变更通知单后,进行了修改。   项目部按照规定对采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等分部、分项工程进行了评定和验收。   问题:   1.指出该机电安装工程项目,划分的分部工程有哪些?   2.主控项目验收有何规定?根据本案例,指出二个主控项目。   3.卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求,能否变更设计?指出正确的设计变更程序。   4.简述建筑智能化系统竣工验收要点。   参考解析:   1.该工程是建筑机电安装工程项目,按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300,本工程的分部工程有:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、电梯工程等五个分部工程;消防工程不是分部工程。   2.主控项目是保证工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目,是确定该检验批主要性能的项目。因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。一般项目是除主控项目以外的检验项目,可以允许有偏差的项目。   例如.管道的压力试验;电气的绝缘与接地测试等均是主控项目。   3.(1)卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求,提出变更设计要求是正确的。   (2)施工单位提出设计变更申请的变更程序   1)施工单位提出变更申请报监理工程师或总监理工程师。   2)监理工程师或总监理工程师审核技术是否可行、审计工程师核算造价影响,报建设单位工程师。   3)建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后,通知设计单位工程师.设计单位工程师认可变更方案,进行设计变更,出变更图纸或变更说明。   4)建设单位将变更图纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至施工单位。   4.建筑智能化系统竣工验收要点有:   (1)系统验收方式:分项验收.分部验收.交工验收,交付验收;   (2)各系统竣工验收的条件:系统安装、检测、调试完成后,已进行了规定时间的试运行;已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。   (3)应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。   (4)竣工验收资料包括:工程合同技术文件;竣工图纸;系统设备产品说明书;系统技术、操作和维护手册;设备及系统测试记录;工程实施及质量控制记录;相关工程质量事故报告。33 背景资料:   某安装公司承接了商业中心(地上5层和地下2层,每层垂直净高为5.0m)的自动扶梯安装工程.工程有自动扶梯36台,规格为:0.65m/s,梯级宽1000mm,驱动功率10kW。合同签订后,安装公司编制好电梯施工组织与技术方案、作业进度计划等.将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。   在自动扶梯安装前,施工人员熟悉自动扶梯安装图纸和技术文件、国家标准和地方标准、自动扶梯厂的产品标准和自动扶梯类型、结构、控制方式、安装技术要求等。依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。   自动扶梯设备进场时,安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收,核对设备、部件、材料、产品合格证明书和随机文件(包括复印件)等是否合格齐全。   在土建交接检验中,建筑结构的预留孔尺寸、标高、跨度、预埋件位置等均符合自动扶梯安装要求。水平基准线标识刻划在建筑物柱子上,符合自动扶梯安装检测要求。   自动扶梯安装是临边施工,要有牢固的立足处,预留孔周围应设有1.2m的栏杆等安全设施。在制造厂的指导和监控下,项目部采用桅杆起重机将自动扶梯桁架吊装到位,使自动扶梯各部件按工艺流程及作业进度计划实施。扶梯安装后,制造厂对自动扶梯进行校验和调试,各分项工程均验收合格,自动扶梯试运行合格交付业主。   问题:   1.安装公司在提交安装告知书时同时还应提交哪些材料?   2.在自动扶梯技术资料验收中,应关注哪几个复印件?   3.自动扶梯安装基准线设定的原则有哪几个?   4.自动扶梯安装验收中有那几个分项工程验收?   参考解析:   1.项目部在提交安装告知书时还应提交的材料有:安装公司及人员资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;自动扶梯制造厂的资质证件。   2.在自动扶梯技术资料验收中应关注的复印件有:自动扶梯梯级的型式试验报告复印件,胶带的断裂强度证明文件复印件。   3.自动扶梯安装基准线设定的原则:安装检测使用方便;有利于保持而不被毁损;刻划清晰容易辨识。   4.自动扶梯安装验收中的分项工程验收有设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收。 34 背景资料:   某安装工程公司通过招标承包了一项机械厂设备安装工程项目,按建筑安装工程费用组成,除去税金和公司管理费后,工程造价为1000万元,按现有成本控制计划,比实际成本还低10%。公司要求项目部通过编制降低成本计划进行成本管理,实现利润60万元。项目部通过对现有成本控制计划中的措施内容认真分析,认为工程中几个重要工序要重新编制施工方案。按新方案人工费、材料费、机具使用费、其他费用可在原来基础上降低,由于采取了降低施工成本的主要经济措施,对影响设备安装精度的因素进行了控制,最终实现利润目标。   问题:   1.简述现行建筑安装工程费用由哪几部分组成。   2.什么是成本降低率?   3.降低机电工程项目施工成本的主要经济措施有哪些?   4.影响设备安装精度的主要因素有哪些?   参考解析:   1.建筑安装工程费   (1)按费用构成要素划分,建筑安装工程费包括:人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费。   (2)按造价形成划分,建筑安装工程费包括:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。   2.成本降低率=(计划成本实际成本)/计划成本   3.降低机电工程项目施工成本的主要经济措施是:   (1)认真做好成本的预测和各种成本计划。在施工中对成本应进行动态控制,及时发现偏差,分析偏差的原因,采取纠偏措施。   (2)认真做好资金的使用计划,在施工中跟踪管理,严格控制各项开支。   (3)及时核算实际发生的成本,做好成本的动态管理。   (4)及时做好各种变更的台账,并进行签证。   (5)及时结算工程款。   4.影响设备安装精度的主要因素有:设备基础沉降不均匀和强度不够,垫铁和二次灌浆、地脚螺栓安装的垂直度和紧固力不符合设计和规范要求,设备制造精度,环境,检测器具等。
2023-09-12 13:52:471

二级建造师历年考试真题哪里有?

环球网校app考试软件有哦,有下载和在线估分的历年真题,章节练习,还有模拟试卷,都有答案和解析的,而且是免费的哦。
2023-09-12 13:53:114

二级建造师考试每题多少分

二级建造师考试题型包含了单项选择题、多项选择题以及案例分析题三种,考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三个。二级建造师考试试题分值根据考试科目和题型的不同具体如下:《建设工程施工管理》:该科目包含单项选择题70道,每题1分;多项选择题25道,每题2分。《建设工程法规及相关知识》:该科目包含单项选择题60道,每题1分;多项选择题20道,每题2分。《专业工程管理与实务》:该科目包含单项选择题20道,每题1分;多项选择题10道,每题2分;案例分析题4大道,共80分。免费领取二级建造师学习资料、知识地图:https://wangxiao.xisaiwang.com/jianzaoshi2/xxzl/n167.html?fcode=h1000026
2023-09-12 13:54:221

求二级建造师历年的考试试题及答案

首先看下考试科目、后面是1、2建历年真题(答案+解析)!建造师考试分为一级建造师和二级建造师考试,一级建造师考试包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》四门科目。二级建造师考试包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目。一级建造师考试题型及分值:(点击查看 一建、二建历年真题、答案、解析!)《工程经济》:单项选择题60题,每题1分,共计60分;多项选择题20题,每题2分,共计40分。合计100分。《项目管理》:单项选择题70题,每题1分,共计70分;多项选择题30题,每题2分,共计60分。合计130分。《法规及相关知识》:单项选择题70题,每题1分,共计70分,多项选择题30题,每题2分,共计60分。合计130分。《专业工程管理与实务》:20道单选题,10道多选题,5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分,共计20分;多选题每道2分,共计20分;案例题前三个每道20分,后两个每道30分,共计120分。合计160分。二级建造师考试题型及分值:《建设工程法规及相关知识》:单选题60,每题一分;多选题20,每题两分;共计100分。《建设工程施工管理》:单选题70,每题一分;多选题25,每题两分;共计120分。《专业工程管理与实务》:单选题20,每题1分;多选题10,每题2分;案例题4,共80分;共计120分。
2023-09-12 13:54:311

二级建造师考试试题分值是多少

二级建造师考试题型包含了单项选择题、多项选择题以及案例分析题三种,考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三个。二级建造师考试试题分值根据考试科目和题型的不同具体如下:《建设工程施工管理》科目包含单项选择题70道,每题1分;多项选择题25道,每题2分。《建设工程法规及相关知识》科目包含单项选择题60道,每题1分;多项选择题20道,每题2分。《专业工程管理与实务》科目包含单项选择题20道,每题1分;多项选择题10道,每题2分;案例分析题4大道,共80分。免费领取二级建造师学习资料、知识地图:https://wangxiao.xisaiwang.com/jianzaoshi2/xxzl/n167.html?fcode=h1000026
2023-09-12 13:54:381

二级建造师考试每题多少分?

二级建造师考试试题分值根据科目的不同具体为施工管理单选题70道、每题1分,多选题25道、每题2分;工程法规单选题60道、每题1分,多选题20道、每题2分;专业实务单选题10道、每题1分,多选题20道、每题2分,案例题4大道,4道共80分。二级建造师考试题型包含了单项选择题、多项选择题以及案例分析题三种,考试科目有《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三个。二级建造师考试试题分值根据考试科目和题型的不同具体如下:《建设工程施工管理》:该科目包含单项选择题70道,每题1分;多项选择题25道,每题2分。《建设工程法规及相关知识》:该科目包含单项选择题60道,每题1分;多项选择题20道,每题2分。《专业工程管理与实务》:该科目包含单项选择题20道,每题1分;多项选择题10道,每题2分;案例分析题4大道,共80分。二级建造师考试二级建造师考试分值二级建造师考试试题分值温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2012年二建建筑实务真题及答案下载 格式:PDF大小:1834.69KB 2022陕西二建专业对照表 格式:PDF大小:397.9KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:54:461

二级建造师历年真题哪里能下载?

可以关注培兴教育公众号,里面有一建二建真题以及解析。希望我的回答可以帮到你。
2023-09-12 13:54:563

二建的历年真题去哪里找?

随便找个网校都有,但是要交钱,所学知识有限,语言表达能力一般,但是已经竭尽全力去回答,希望回答能够帮助到您!
2023-09-12 13:55:113

二建历年考试真题,题目和答案分开的最好

真题用于检验成果和了解历年考试大概类型,模拟题用来提升知识点。
2023-09-12 13:55:394

二级建造师考试都是什么题型?

考试题型
2023-09-12 13:56:1113

二级建造师考试有问答题吗?

二级建造师考试《专业工程管理与实务》科目设置了问答题,该科目除了有单项选择题和多项选择题外,还有4道案例分析题,需要考生根据所提出的问题一一做出解答。二级建造师考试共有三个科目,《施工管理》和《工程法规知识》两科试题类型为选择题。而《专业实务》科目考试是有问答题的,该科目除了有20道单项选择题和10道多项选择题外,还设置了4道案例分析题。二级建造师各科目题型题量分布情况科目名称题型题量《施工管理》单选题(70道);多选题(25道)《工程法规知识》单选题(60道);多选题(20道)《专业工程管理与实务》单选题(20道);多选题(10道);案例题(4道)温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2019年二级建造师水利水电真题及答案下载 格式:PDF大小:7212.07KB 2023年二建《市政实务》真题及答案解析完整版(5.23) 格式:PDF大小:2940.54KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:56:571

二级建造师考试题库哪里有?

先看下考试科目,然后查看 1、2建历年真题(答案+解析)、备考资料建造师考试分为一级建造师和二级建造师考试,一级建造师考试包括《建设工程经济》《建设工程项目管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》四门科目。二级建造师考试包括《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目。一级建造师考试题型及分值:(点击查看 一建、二建历年真题、答案、解析!)《工程经济》:单项选择题60题,每题1分,共计60分;多项选择题20题,每题2分,共计40分。合计100分。《项目管理》:单项选择题70题,每题1分,共计70分;多项选择题30题,每题2分,共计60分。合计130分。《法规及相关知识》:单项选择题70题,每题1分,共计70分,多项选择题30题,每题2分,共计60分。合计130分。《专业工程管理与实务》:20道单选题,10道多选题,5道综合分析题(案例)。其中单选题每题1分,共计20分;多选题每道2分,共计20分;案例题前三个每道20分,后两个每道30分,共计120分。合计160分。二级建造师考试题型及分值:《建设工程法规及相关知识》:单选题60,每题一分;多选题20,每题两分;共计100分。《建设工程施工管理》:单选题70,每题一分;多选题25,每题两分;共计120分。《专业工程管理与实务》:单选题20,每题1分;多选题10,每题2分;案例题4,共80分;共计120分。
2023-09-12 13:57:222

二级建造师考试要看哪些书?

如果您要备考二级建造师考试,可以参考以下的书籍:1.《二级建造师考试大纲解读》这本书可以帮助您了解考试的大纲和考试形式,以及考试重点和难点,从而帮助您更好地备考。2.《二级建造师建筑工程管理与实务》这本书详细介绍了建筑工程管理和实务的相关知识,包括施工组织与管理、安全生产、施工现场管理、施工质量管理等方面的内容,是备考二级建造师考试的必备教材之一。3.《二级建造师工程经济与造价管理》这本书介绍了工程经济学和造价管理的相关知识,包括投资决策、成本核算、工程造价控制等方面的内容,是备考二级建造师考试的必备教材之一。4.《二级建造师工程法规及相关知识》这本书详细介绍了建筑工程法规和相关知识,包括工程合同、工程招标、建筑法律、建筑标准等方面的内容,是备考二级建造师考试的必备教材之一。5.《二级建造师考试全真模拟试题集》这本书包含了大量的二级建造师考试真题和模拟试题,帮助您了解考试难度和类型,并且通过练习可以提高您的考试能力。除此之外,您还可以参考一些辅助教材和资料,如二级建造师考试指导、历年真题解析、考试技巧和经验等,以帮助您更好地备考。
2023-09-12 13:57:381

二级建造师一共多少道题?

二级建造师考试有《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》《专业工程管理与实务》三门科目,三门科目考试题量依次为95道、80道、34道。二级建造师考试一共三门科目,三门科目总题量为209道,其中《建设工程施工管理》考试95道题,《建设工程法规及相关知识》考试80道题,《专业工程管理与实务》考试34道题。二级建造师考试题量分布:《建设工程施工管理》:共95题。单项选择题70、多项选择题25。《建设工程法规及相关知识》:共80题。单项选择题60、多项选择题20。《专业工程管理与实务》:共34题。单项选择题20、多项选择题10、案例分析题4。二级建造师考试单选题每题一分,多选题每题2两分,案例题每题20分。二级建造师考试答题要求:《施工管理》和《工程法规》为客观题,在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》科目为主客观混合题,客观题在答题卡上作答,主观题在答题纸上(专用答题卡)作答。温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2019年二级建造师法规考前模拟试题一 格式:PDF大小:205.06KB 2023年二建《公路实务》真题答案34题全(5.30) 格式:PDF大小:13989.24KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:57:471

二级建造师是全国统一试卷吗 考试题型是什么

是全国统一试卷。二级建造师执业资格考试,实行全国统一大纲,全国统一命题,统一考试的制度,取得建造师执业资格证书经过注册登记后,即获得二级建造师注册证书,注册后的建造师方可受聘执业。 二级建造师考试是全国统一试卷吗 二级建造师考试使用的是全国统考卷,是全国统一的试题,卷考试采用闭卷形式,时间为2-3小时,题型为单选题和多选题及案例题,二级建造师执业资格考试分综合考试和专业考试,综合考试包括《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目,这两个科目为各专业考生统考科目。 专业考试为《专业工程管理与实务》一个科目,该科目分为6个专业,即:建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、机电工程和市政公用工程。考生在报名时根据工作需要和自身条件选择一个专业进行考试。 报考条 件: 一、凡遵纪守法,并具备以下条件之一者,均可报名参加二级建造师执业资格考试: 1、取得工程类或工程经济类中专以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满2年; 2、取得非工程类或非工程经济类中专以上学历,并从事建设工程项目施工管理工作满2年,受聘担任工程或工程经济类专业技术职务的人员。 二、专业工作年限计算:报考条件中涉及时间期限的,均计算到报考当年年底。 二级建造师全国试卷题型及分数 参加二建全国卷考试的考生,需要采用闭卷笔试形式,考试科目有三个,两个综合知识科目,一个专业知识科目,题型有单选题和多选题及案例题。 其中,《建设工程法规及相关知识》的题型包括:60道单选题,每题1分;20道多选题,每题2分,满分100分。《建设工程施工管理》的题型包括:70道单选题,每题1分;25道多选题,每题2分,满分120分。 《专业工程管理与实务》的题型包括:20道单选题,每题1分;10道多选题,每题2分;4道案例题共80分,满分120分。
2023-09-12 13:57:551

二级建造师试卷全国统一吗?

全国统一。二级建造师考试虽然是各省自行组织的考试,但是近年来各省二级建造师考试都是全国统一的,参加的都是全国统一的考试,全国统考的二级建造师考试试题是一样的。全国统一的二级建造师考试使用的是全国统考卷,是全国统一的试题,二级建造师考试科目共三门,包括一门专业科目和两门基础科目,考试题型包括主观题和客观题,其中客观题包括单选和多选题,主观题为案例分析题。二级建造师报考条件:考全科:凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。免试部分科目:符合上述报名条件,具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的,可免试部分科目:免二科:已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目,只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。免一科:已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。增项:须已取得《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》。二级建造师考试科目:《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》、《专业工程管理与实务》。二级建造师考试分值分布情况如下:《建设工程施工管理》:单选题70(每题1分);多选题25(每题2分)。《建设工程法规及相关知识》:单选题60(每题1分);多选题20(每题2分)。《专业工程管理与实务》:单选题20(每题1分);多选题10(每题2分);案例题4(共80分)。温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 陕西2023年二级建造师执业资格考试专业对照表 格式:PDF大小:206.09KB 2022年二建市政工程真题解析(两天三科版) 格式:DO大小:792.35KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:58:081

二级建造师继续教育线上考试试题怎么找答案?

二级建造师继续教育线上考试试题怎么找答案? 把考试的第一题的内容(不要退出考试,另开启网页)在百度文库中输入,你就可以得到一套试题的答案,已有网友把答案与试题传到了网上,把答案抄下来,再在考试中填写答案就行。 二级建造师继续教育考试及格分数线: 二级建造师继续教育的成绩对外就是二种形式,即及格或不及格。通常情况下,只要认真完成继续教育作业,并全勤参加继续教育六天的全部学习,即可达到及格。说实话,建造师继续教育是 *** 行为,通过继续教育学习或更新建筑行业的最新法规和国家的有关政策,同时延长证书有效期三年,就算完成任务,并不像建造师第一次考试那么严格。只要认真做到了,都能达到及格的。 二建继续教育测试题各省一样吗: 各省的试题一般不一样,不过差别不大,题库是一样的,只不过是从题库中随机抽取,所以不可能完全一样,但范围都差不多。 继续教育相对简单一点,如果搜寻的话,太费时间。还不如问问 辽宁二级建造师继续教育线上考试 你是想查成绩是吧?稍安勿躁,尚未阅卷或正在阅卷,尚未出来成绩的意思。 二级建造师继续教育网上考试题,答案 好好学习,天天向上! 努力,二[[⑧]崇拜 吆喝,建[[③],满腹 喜欢,烤[[⑼]钦仰 气愤,式[[⒏]惊恐 觉得,得[[③],忘年交 加油。搭[[②]惊慌 如会。按[[⑧]惊吓 机智,球[[⑺],天二地义 认真,号[[⑺]小巧 认真看书,努力复习! 怎么答二级建造师线上考试试题 二级建造师考试,主要把教材的大纲吃透70%即可通过。没有必要浪费时间去做试题,试题做多了反而起误导作用! 二级建造师继续教育考试 我找到一些,等下发到你讯息里吧 吉林省二级建造师继续教育公共课考试题及答案 二级建造师在每一注册有效期(3年)内应接受120学时的继续教育,其中必修课和选修课各为60学时。必修课60学时中,30学时为公共课,30学时为专业课;选修课60学时中,30学时为公共课,30学时为专业课;取得两个及以上专业执业资格的,除完成原专业周期内的120学时继续教育之外,还需完成其他项专业的专业课(包括必修课和选修课)所规定的继续教育学时;新增项注册专业自增项之日起,三年周期内亦需完成增项专业的专业课规定的继续教育学时。 二级建造师继续教育考试问题 你在网上完成学时后,你就可以进入考试了,你进入考试后,你把考试的第一题的内容(你不要退出考试,另开启网页)在百度文库中输入,你就可以得到一套试题的答案,已有网友把答案与试题传到了网上,你把答案抄下来,你再在考试中填写答案就行。 二级建造师继续教育考试难吗 不难的,就是参加几天的培训,最后一个总结考试。二建你都考过了,继续教育也能过的。放心吧。
2023-09-12 13:58:261

二级建造师考试都是什么题型?

2023-09-12 13:58:383

二级建造师法规考试多少题?

80题。二级建造师法规考试一共有80道选择题,其中60道单项选择题,20道多项选择题,二级建造师《工程法规》为考试统考科目,各专业考试试题一样。二级建造师法规考试一共有80题,二建考试科目包括《建设工程施工管理》《建设工程法规和相关知识》两门基础科目和《专业工程管理与实务》一门专业科目,其中基础科目各个专业考试试题一样,专业科目按专业类别考试。二级建造师专业:建筑工程、机电工程、水利水电工程、市政工程、公路工程、矿业工程。二级建造师各科目考试题量分布:1、《建设工程施工管理》:95题。客观题:单选题70(每题1分);多选题25(每题2分)。2、《建设工程法规及相关知识》:80题。客观题:单选题60(每题1分);多选题20(每题2分)。3、《专业工程管理与实务(六个专业)》:34题。主观题/客观题:单选题20(每题1分);多选题10(每题2分);案例题4(共80分)。二建造师报考条件:考全科:凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。免试部分科目:符合上述报名条件,具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的,可免试部分科目:免二科:已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目,只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。免一科:已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准! 2018年二建市政真题及答案下载 格式:PDF大小:2683.84KB 2023年二建《建筑实务》真题及答案解析完整版(5.30) 格式:PDF大小:3263.15KB资格考试有疑问、不知道如何考点内容、不清楚报考考试当地政策,点击底部咨询猎考网,免费领取复习资料
2023-09-12 13:59:081

二建考试题型有哪些 评分标准是什么

二级建造师考试考三门,《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目试题题型为单项选择题、多项选择题;《专业工程管理与实务》试题题型为单项选择题、多项选择题、案例题。 二级建造师的考试题型 二级建造师考试科目为《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》三门,《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观题,《专业工程管理与实务》试题包括客观题和主观题,具体题型如下: 1、《建设工程施工管理》客观题:单选题70(每题1分);多选题25(每题2分)。 2、《建设工程法规及相关知识》客观题:单选题60(每题1分);多选题20(每题2分)。 3、《专业工程管理与实务(六个专业)》主观题/客观题:单选题20(每题1分);多选题10(每题2分);案例题4(共80分)。 二级建造师的评分标准 1、二级建造师考试中单选题选对得分,选错不得分。 2、二级建造师考试中多选题只选对部分,每选对一条给0.5分,最多2分,有5个选项,只要选择错一条,本题得0分。如果多项选择题只有2个正确(最少2个),你全选对,则得2分,有1个选对,其余未选得0.5分,选错一个就为0分。 3、主观题评分标准 (1)简答题:按要点或踩分点给分,答对一个要点给相应的分。 (2)计算题:按计算步骤给分,列出一个正确步骤给相应的分,答案正确给相应的分。
2023-09-12 13:59:161

二级建造师考试全国统一的试题吗?

二级建造师执业资格实行全国统一大纲,各省,自治区,直辖市组织命题考试的制度。考试时间是不一样但卷子都是全国题库里抽的。所以复习的时候看哪个省份的卷子没有太大差别。
2023-09-12 14:00:227

二级建造师考试分AB卷还是分AB答题卡?

不分。目前的二级建造师考试不是AB卷,而是花卷,就是题目是一样的,题目的顺序不一样有N种。答题卡有两种横排的和竖排的。目前的二级建造师考试试卷《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》是花卷;《专业工程管理与实务》既不是AB卷也不是花卷,就一种试卷。为了防止考试作弊及公平合理二级建造师考试的《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2个科目采用花卷。就是题目及答案是一样的,题目的顺序(序号)不一样有N种。因为《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科都是客观题,在答题卡上答题(涂答案),如果题目及顺序都一样就就给作弊带来了便利条件。如果采用不一样的试题又显失公平。所以采用花卷是最佳的选择。《专业工程管理与实务》是主观题和客观题都有,以主观题为主(共120分,主观题占80分);没有必要采用花卷。建造师考试概况:建造师分为一级建造师和二级建造师。英文分别译为:Constructor和AssociateConstructor.一级建造师执业资格实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,原则上每年举行一次考试。建设部负责编制一级建造师执业资格考试大纲和组织命题工作,统一规划建造师执业资格的培训等有关工作。二级建造师执业资格实行全国统一大纲,各省、自治区、直辖市命题并组织考试的制度。建设部负责拟定二级建造师执业资格考试大纲,人事部负责审定考试大纲。培训工作按照培训与考试分开、自愿参加的原则进行。一级建造师执业资格考试为滚动考试(每两年为一个滚动周期),参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过应试科目为合格。符合免试条件,参加2个科目(建设工程法规及相关知识和专业工程管理与实务)考试的人员必须在一个考试年度内通过应试科目为合格。2009年一级建造师考试时间确定为9月5-6日举行。
2023-09-12 14:01:251

2007二级建造师《建筑工程施工管理》考试试题及答案

1.建设单位有义务组织设计方、监理方、施工方进行施工图会审,   会审意见应该由____【D】__做好记录、并整理成施工图会审纪要。P220…….   A。建设单位   B。设计单位   C。监理单位   D。施工单位   2、下列说法中错误的是(A)   项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映各组成部分的逻辑关系。   正确的是:项目结构图是对一个项目的结构逐层分解以反映该项目的各组成部分。   3、安装工程费用的题目好像是:   直接工程费是500万元,间接费是40万元,措施费按10%计算,   则工程造价利润的基数是(C)   C590万元 D594万元,   解法:500+500*10%+40   而不是:500+(500+40)*10%+40   这道理的关键是出考人把三个费用的关系在题目中颠倒了一下,很多人就做错了。   4、属于于施工安全的制度保证体系中的日常管理有(D)   A安全生产责任制度 B安全生产教育培训制度   C安全生产值班制度 D安全生产交接班制度   6、环境保护措施中有误的是()   适当将有毒有害废弃用作土方回填。   7、适宜大的组织结构是(矩阵组织结构)   8、关于施工组织设计中说法错误的是(C)   C.编制施工总进度计划是前提是编制好施工准备工作计划。   是反过来的说法才是正确的。   9、案例中的:对于国家优质品牌的水泥,应执行(B)   A全检, B免检 C抽检 D测检   10、下列说法中错误的是(B)   B,由于项目经理工作失误,政府主管部门只追究其法律责任,企业只追究其经济责任。   11、案例中的项目经理,对楼板进行钢筋埋设的改进,在安装脚手架时,增加的一名专职安全员属于项目动态控制的(C)   A管理措施 B组织措施   C技术措施 D经济措施   12、案例中材料下料的依据是(施工定额)   13、案例中的包装费一般由(A)承担   A供方 B需方 C D   14、意外事件暂停施工由 ( 责任方) 承担工,决定工期能否顺延。   A业主 B承包人 C监理单位 D责任方   15某框架结构因使用的水泥进场后未经复试便浇筑了混凝土,模板拆除后发现有大量裂纹,实际为水泥安定性不合格,施工单位将该层楼板混凝土全部凿除,并更换了一国家名优生产厂家的水泥。   (1)该施工单位对该工程质量事故的处理方法为(C)   A、修补处理 B、加固处理   C、返工处理 D、限制使用 E、报废处理   (2)一工程地处城市繁华路段,四周砌筑了围挡……   (3)该围墙高度要求不低于(C)米   A、1.5 B、2 C、2.5 D、3   (4)夜间施工的时间应为(06:00----22:00点)   选项为几点至几点的时间段   (5)夜间施工场界环境噪声不得超过( A )dB。   A、55 B、60 C、65 D、70   16、作业前应由(项目技术负责人)向承担施工的人员进行书面技术交底  17、对于特殊过程的控制,按一般过程质量控制的规定难于执行的情况下,可通过专业技术人员编制 (作业指导书), 报批准后执行。   18、案例中质量保证体系的运行,主要通过(A)的方式展开控制。   A、计划----实施-----检查------处理   19、一个工程项目总进度目标论证的工作步骤如下,正确的顺序是 (A) :   …………   ①进行项目结构的分析   ②进行进度计划系统的结构分析   ③确定项目的工作编码   ………………   A ①---②----③   20、下列不属于人工费是 ( )   A生产工人的基本工资 B生产工人的辅助工资   C生产工人的劳动保护费 D技术管理人员的津贴   21、下列属于措施费的有(忘了,)   22、案例中的工期说法正确的是(B)   A、总日历天数(除法定节假日外)计算   B、总日历天数(包括法定节假日)计算   23、考点:因素分析法的计算   24、设备采购合同通常采用( 固定总价合同 )合同。   29、某承包企业承包了一条高速公路,并将其划分为10段分别承包给10家施工单位,10家施工单位分别和发包方签订了施工合同,这时一种典型的____平行承发包_A___模式。   A 平行承发包 B. 施工总承包**   C .施工总承包管理 D.**   30、下列属于现场质量检查方法中的实测法的是 (C)   C、好像是:砌体的垂直度检查   31、下列不属于直接成本组成的是( )   A……….B…什么材料的检测费………C……….D…………..   32、通过职业健康安全管理体系中的管理评审,以确保体系的(B)   A安全绩效的 B持续适宜性、充分性、有效性   C职业健康安全总目标的实现 D风险评价、风险识别、风险控制   33.当业主采用平行发包模式时,以下表述正确的是(A)。   A.各个施工承包人都直接与业主签订合同   34、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制(总进度纲要)论证总进度目标实现的可能性。   35、.在工程网络计划中,关键工作是指(A)的工作。   A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小   B.双代号时标网络计划中无波形线   C.单代号搭接网络计划中时间间隔为零   D.双代号网路计划中两端节点均为关键节点   36.施工承包合同规定,工程师的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施工正常进行处理原则是( D)。   A.检查检验不合格时,双方分担承担费用   B.检查检验不合格时,发包人承担费用   C.检查检验合格时,承包人承担费用、工期顺延   D.检查检验合格时,发包人承担费用、工期顺延   37、图中的双代号时标网络计划中B工作的自由时差和总时差分别是(A)   A,1和2, B,1和1,   C,0和1, D,0和2   38、从第29天起按承包人的同期向 (银行贷款利率) 支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。   39、好像是施工成本核算的顺序排列正确的是(A)   .人工费的核算.....   .......... 1。机械使用费的核算,,   ............   2,其他打措施费核算   3,分包工程成本核算,,   4,间接费的计算,   5,项目月度施工成本报告的编制。   .....................   40,施工过程中由于各方面原因所致,确实需要修改原安全技术措施时,必须经   (原编制人 ) 同意,并办理修改审批手续   多选有!!!!!!!!!   72对于调值公式法的说话下列正确的是( 忘了, )   73、特种作业人员有( )   A架子工队 B木工   C水泥工 D钢筋工   E电工   74、三检:( )   自检,互检,交接检   75、机械设备的质量控制主要包括()   A工程项目设备质量控制   B施工机械设备的质量控制   76、进度控制的组织体系包括:(P130)   77、图中的网络计划图画法有错的是(AE)   A多个结点 B多个虚工作   C 多个起点 D 出现循环回路 E编号顺序不当   78、施工安全管理的“三消灭”是指(ABD)   A、消灭违章指挥 B、消灭违章作业   C、消灭事故源头 D、消灭“惯性事故” E、……   79、属于安全隐患整改的“五定”要求(ABCD)   A、…定整改责任人…B、…定整改措施…   C、…定整改完成人…D、…定整改验收人…   E、…定整改计划…   80、施工企业质量管理体系文件的构成有( ABCD )   A、…质量手册… B、…程序文件…   C、质量计划…… D、质量记录……   E…质量目标…   81、案例中项目管理层制订的成本计划指标中,属于成本计划质量指标的有(BD)   A、① 设计预算成本计划降低额 B、②设计预算成本计划降低率   C、③责任目标成本计划降低额 D、④责任目标成本计划降低率   E、⑤计划成本指标   82、从施工成本管理各项具体任务的关系分析,实施成本控制的依据和基础包括(CD)   A成本考核 B成本核算   C成本预测 D成本计划   E成本分析   83、案例中的赢得值法的基本参数包括(CDE)   AB不选,因为他们是基本评价指标。   84、分析结果是(CD)   C、费用偏差为超支9600元,D、进度偏差为滞后6000元   85、工程材料质量的检验方法有(ABDE)   A书面检验 B外观检验   C计量检验 D无损检验   E理化检验 86、安全事故处理的原则为( ABCE)不放过。   A.事故原因不清楚 B.事故责任者和员工没有受到教育   C.事故责任者没有处理 D.不向上级提交书面事故报告   E.没有制定防范措施   88、索赔意向通知主要说明(ABCD)   A索赔事件发生的时间地点和简单事实的描述 B索赔事件的发展动态   C索赔依据和理由 D索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响   E索赔金额   89、索赔成立的三个条件:()   A损失已经发生   B损失不属于承包人的行为责任和风险范围   C按规定提交的索赔意向通知和索赔报告   95题的题目是:   下列属于施工文件档案管理的主要内容包括(ACD)   A技术管理 B质量监理   C质量控制 D质量验收   E安全交底
2023-09-12 14:01:401