《建筑工程施工合同》范本

【 #书信函# 导语】建筑施工合同协议书，目的就是为了保证双方之间的合法权利和利益，防止在违约的情况下，没有相应的惩罚措施。下面是由 为大家整理的建筑施工合同协议书范文，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！ 　　 1.建筑施工合同协议书范文 　　甲方：_________________ 　　乙方：_________________ 　　甲方在_____________，建筑总面积约__________平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同： 　　一、承包方式 　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：_________________红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。 　　二、承建项目 　　乙方按照设甲方提出的要求承建。甲方房屋主体为活动板房，同时作好防渗处理。 　　三、承包价格 　　______元。 　　四、付款方式： 　　工程竣工验收后全部付清。 　　五、质量要求 　　乙应当按照甲方要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 　　六、注意安全 　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 　　七、工期要求：______天。 　　八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 　　甲方签字(章)：_________________ 　　乙方签字(章)：_________________ 　　日期：_________________ 　　 2.建筑施工合同协议书范文 　　甲方(出租人)：_______________ 　　乙方(出租人)：_______________ 　　根所国家、省有关法律、法规和本市的有关规定，甲、乙双方在自愿、公平、诚信、等价有偿原则的基础上，经充分协商，乙方同意将________________________________________双方一致同意共同遵守下列事项： 　　一、乙方自愿将坐落在______市_________________的部分房屋(单间门面)的使用权(建筑面积约______平方米，该房屋的房屋质量、面积、及具体倍置以该房屋现场为准)及该房屋所在地址的店营业执照(名称以工商机关核准字号为准)的经营权一并承包给乙方经营，甲方自负盈亏。 　　二、该承包合同首期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。时期已满重签合同书。 　　三、该项目首期承包金额均为__________________，双方确认上述费用不包含员工工资费等一切经营费用。 　　四、承包金已方按年支付，先付后经营。承包金支付方式：______。 　　五、本合同答订时支付第一年承包金____________及此类推，以后每年的______月______日支付下半年度的承包金。 　　六、甲方应做好门前三包，费用自负，同时负责临街诉各项社会性工作及承担年发生的费用或物业管理费用等。经营中产生的水、电、电话费、宽带费、人员工资、运输费等费用均由乙方自行承担。 　　七、承包期内，未经乙方同意甲方不得转包经营。且甲方未事先征得乙方并按规定报经有关部门核准的书面同意，不得擅自改变房屋的结构和使用性质， 　　八、甲方如需对房屋进行改造或装修，应开事先征得乙方同意，并向有关部门申请，经审批同意后方可进行装修。承包期满，甲方对承包的房屋进行装修后，自行安装的设备可拆除，固定装修不得拆除或破坏，退租时保持完整，无偿归乙方所有。 　　九、甲方负责租赁房屋的消防和安全工作，不得在房屋内存方易燃、易爆、化学危险品，由于甲方原因而给乙方造成损失的，应由甲方负责赔偿，并承担由此而产生的民事和刑事责任。 　　十、承包期内，因不可抗力原因或因城市规划、市政建设需要致使本合同不能继续履行或造成损失，甲乙双方互不承担责任。 　　十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字后，甲方收到乙方的首期承包金之日起生效。 　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ 　　_________年____月____日_________年____月____日 　　 3.建筑施工合同协议书范文 　　甲方：_______________(以下简称甲方) 　　乙方：_______________(以下简称乙方) 　　经甲乙双方友好协商，乙方承包修建甲方_________改造___附属工程的有关事宜，达成以下合同： 　　一、工作内容 　　宣传栏、教学楼内墙刮瓷粉,刷乳胶漆,外墙刮腻子粉,刷外墙涂料,挖排水沟土方,现浇混凝土散水排水沟,花池等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。 　　二、工程价款与支付方式 　　1.工程价款：宣传栏单价￥_________元。办公区域改造单价￥____元。合计_____元。 　　2.该建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。 　　3.工程结算以财政局评审中心评审价，工程款由乙方垫资,竣工验收合格,甲方一次性付清乙方工程款。 　　三、材料与施工组织 　　1.砖、砂、水泥等材料由乙方自行采购运至施工地点。 　　2.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。 　　3.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。 　　四、甲乙双方义务与权利 　　1.甲方负责现场指导、协调。 　　2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理。 　　3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。 　　4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的保养工作。如在质量缺陷责任内，乙方不进行缺陷修复，甲方从工程款中扣除。 　　5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。 　　6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。 　　7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。 　　8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。 　　五、其它 　　1.本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，具有同等法律效力， 　　2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。 　　3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ 　　_________年____月____日_________年____月____日 　　 4.建筑施工合同协议书范文 　　发包方（甲方）：__________________ 　　承包方（乙方）：__________________ 　　因甲方承包________________工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将________________施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议： 　　一、工程概况 　　1、工程名称：________________________ 　　2、工程地点：________________________ 　　3、工程规模：________________________ 　　二、承包范围 　　1、正负零以上：泥工上主体；内外粉刷；钢筋绑扎和预制。 　　2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。 　　三、工程质量 　　1、合格。 　　2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下 　　严格把关工程质量、生产安全、工程进度，严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。 　　四、工期 　　以承建方时间为准。 　　五、结算方式 　　泥工；钢筋工以建筑面积计算元每平方米。 　　六、工程款支付方式 　　以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70%，主体完工付到90%，工程全部完工付清余款。 　　七、违约责任 　　1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。 　　2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。 　　八、如有特殊情况，双方友好协商解决 　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 　　甲方（签章）____________乙方（签章）___________ 　　________年______月_____日________年______月_____日 　　 5.建筑施工合同协议书范文 　　发包方（甲方）：__________________ 　　承包方（乙方）：__________________ 　　兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。 　　一、工程概况： 　　1、工程名称：________________ 　　2、工程地点：________________ 　　3、承包内容：________________ 　　4、承包范围：________________ 　　5、承包方式：________________ 　　6、质量要求：________________ 　　7、工期要求：________年____月____日至____年____月____日。 　　二、甲方工作： 　　1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。 　　2、负责向乙方提供临时水电。 　　三、乙方工作： 　　1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。 　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。 　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 　　四、关于质量的约定： 　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等）作为本工程的质量评定验收标准。 　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 　　五、关于工期的约定： 　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。 　　六、关于价款和结算的约定： 　　1、双方商定本工程合同承包价格________元（人民币） 　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 　　3、付款方式：a、开工后____日内，甲方付款____%元作为乙方的前期进场费。b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款____%元c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款____%元。d、竣工验收合格后，甲方付款____%元。e、余款____%元待壹年保修期满后结清。 　　七、关于材料的约定： 　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。 　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 　　八、关于安全生产的约定： 　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。 　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。 　　九、关于违约责任的约定： 　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。 　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。 　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。 　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。 　　甲方（签章）____________乙方（签章）___________ 　　________年______月_____日________年______月_____日

【 #书信函# 导语】在不断进步的社会中，我们用到协议的地方越来越多，签订协议可以使事务的结果更加完美化。越来越多的人通过协议书来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。下面是 考 网整理分享的建筑工程施工合同协议书怎么写，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！ 　　 1.建筑工程施工合同协议书怎么写 篇一 　　甲方：_______ 　　乙方：______ 　　甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_______________行业市场，就______（包括手机、笔记本）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议： 　　一、合作内容 　　1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。 　　2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。 　　二、甲方权利及义务 　　（一）甲方的权利 　　1、根据____________行业市场的"发展需要，甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号； 　　2、甲方对订购终端制定销售政策； 　　3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括： 　　（1）提供终端备机； 　　（2）在________________区至少设有一个售后服务站； 　　（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题； 　　（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。 　　4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括： 　　（1）车辆要求：自有货车至少______辆，送货人员至少______人； 　　（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员； 　　（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员； 　　（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等； 　　5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂家直供证明，否则不予扫串 　　（二）甲方的义务 　　1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策； 　　2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统； 　　3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务； 　　4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施； 　　5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款； 　　三、乙方的权利及义务 　　（一）乙方的权利 　　1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利； 　　2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提下，对订货终端型号有选择的权利； 　　3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策； 　　4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标； 　　5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案； 　　6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。 　　（二）乙方的义务 　　1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购； 　　2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务； 　　3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务； 　　4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。 　　四、资费标准 　　1、短信费：______元条（按条）； 　　2、功能费：______元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）； 　　3、上网业务包月资费套餐：______元月人，区内不限流量，____________外流量按：______元分钟计算； 　　4、如开通其他业务，按现行资费标准收取 　　五、分成方式 　　1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本； 　　2、在功能、短信等费用上进行分成 　　3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50% 　　六、结算周期 　　1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算； 　　2、每月____日前提供上个月的业务出账单，双方进行对账； 　　3、账单核对无误后，____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处； 　　4、甲方依据乙方开具的发票在每月____日前将上月结算款汇至乙方结算账户 　　七、乙方结算 　　账户公司名称：__________________公司地址：__________________邮编：__________________开户行名称：__________________账号：________________________ 　　八、违约责任 　　1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题； 　　2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间； 　　3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。 　　九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。 　　十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为________年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。 　　甲方：______________ 　　法定代表人（或授权代表）签字：______ 　　盖章：____________ 　　签约日期：____________ 　　乙方：____________ 　　法定代表人（或授权代表）签字：______ 　　盖章：______ 　　签约日期：____ 　　 2.建筑工程施工合同协议书怎么写 篇二 　　发包方：______________（以下简称甲方） 　　承包方：______________（以下简称乙方） 　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 　　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。 　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。 　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。 　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。 　　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： 　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。 　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。 　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。 　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。 　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。 　　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的`或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。 　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。 　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________ 　　__________年________月_______日__________年________月_______日 　　 3.建筑工程施工合同协议书怎么写 篇三 　　单位（甲方）：______________________________ 　　施工单位（乙方）：__________________________ 　　根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。 　　一、工程名称：_______________________。 　　二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。 　　三、工程内容 　　1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 　　2.绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）; 　　3.工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种.种植起算）; 　　4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植; 　　5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 　　四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。 　　五、付款方式 　　1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_______%; 　　2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_______%; 　　3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_______%; 　　4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。 　　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。 　　八、其他约定 　　____________________________________________。 　　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。 　　甲方（签章）：________________乙方（签章）：________________ 　　__________年________月_______日__________年________月_______日 　　 4.建筑工程施工合同协议书怎么写 篇四 　　委托方（甲方）：_____________身份证号：_________________________________ 　　承接方（乙方）：_____________身份证号：_________________________________ 　　工程项目：_____________________________________________________________。 　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 　　第一条：工程概况 　　1、工程地址：__________________________________________。 　　2、施工内容：___________________________________________。 　　3、委托方式：___________________________________________。 　　5、工程开工日期：______年_____月______日 　　6、工程竣工日期：______年______月______日 　　工程总天数：________天 　　第二条：工程价款 　　工程价款（金额大写）________________元 　　第三条：保修期 　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。 　　第四条：违约责任 　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 　　2、在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额_____%支付违约金。 　　第五条：争议解决 　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。 　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。 　　第六条：合同生效 　　1、本合同双方盖章，签字后生效。 　　2、本合同甲乙双方各执_____份。 　　甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________ 　　_____________年__________月_________日 　　 5.建筑工程施工合同协议书怎么写 篇五 　　发包方（以下简称甲方）：_____________________ 　　承包方（以下简称乙方）：_____________________ 　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 　　一、工程概况 　　（一）工程名称：_____________________ 　　（二）工程地点：_____________________ 　　二、工程承包范围：___________________________________，安全维护及整改。 　　三、合同工期：_______天。 　　四、工程造价 　　工程造价为：______________元整 　　五、质量标准 　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容） 　　3、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。 　　4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 　　六、承包方式 　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 　　七、工程计价 　　1、本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》（_______，《_______省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第_______号），《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 　　3、具体工程量以甲方签证单为准。 　　八、工期 　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上（以_______市气象局报告为准），一次停水、停电_______小时以上。 　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 　　九、工程款的支付 　　1、工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。 　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。 　　十、违约责任 　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。 　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 　　十一、安全生产和文明施工 　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 　　十二、争议的解决 　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 　　十三、其他 　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。 　　甲方：______________________乙方：______________________ 　　代表人：___________________代表人：_____________________ 　　日期：______年_____月_____日

建筑施工合同有个示范文本，从网上下一个就是

是证明甲方与乙方共同建立了债务关系的一个前提文件。

有效的建设工程施工合同的内容有，施工双方的姓名或名称、住所等信息；工程的名称、范围、质量、材料等信息；建设工期；竣工验收、质量保修范围；以及质量保证期等内容。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

在建筑工程方面，大家需要知道的是合同如何拟定的问题，其实不同的合同拟定的内容不同，比如说建筑施工合同怎么拟定呢，签订建筑施工注意事项是什么，在施工之前大家要知道一些详细的内容，这样的话才能让施工变得有法律效益，对于双方来说才更有保护方式，所以说下面的这些内容都要大家了解和熟悉。建筑施工合同怎么拟定？1．施工合同的双方即发包方与承包方，首先都必须具备国家所规定的条款，具备施工所需要的手续。其次施工合同的签订必须要在遵循国家相关法律法规的条款下，由承包方与发包方平等自由协商所决定，不得有外部压力的存在。2．再次，要对工程的整体情况做一个简要的介绍，对工程的名称、地点以及其施工的方式与内容以及其工程的开始于完结时间做一个大概的了解。然后，就是明确发包方与承包方双方各自的工作内容，确保工程按照预期进度进行。3．再然后就是关于价格的相关协定，包括什么时候付款、分几期付款、每次付总额的多少以及采用何种付款方式，最后的结算期限是多少等的约定。再然后就是关于施工的材料与其施工整体上的质量的约定，发包方要按时按需提供材料，承包方要对材料进行妥善的保管以及合理的使用，如果不是正常原因，造成材料损耗的，承包方要负责相应的赔偿。其所使用的材料要符合相关的标准，其质量要严格把关。4．然后就是关于违约的相关约定，规定承包方如果中途对此工程再进行转让或者非不可抗因素影响造成其逾期完工等情况，或者是出现其他的干扰工程的相关因素，明确了责任，提供追究的依据。5．在施工合同的最后就是工程双方承包方与发包方各自的签字或者盖章，并要写上所签订合同的具体日期。6．至此，一份简单的施工合同范本就基本成型了。虽然不是很完善，没有囊括施工的方方面面，但大体上有了基本的结构。你会发现，其实施工合同也就那些方面的内容，只需要将其完善即可。在以后需要拟定或者查看施工合同时，可以看看本文的施工合同范本的基本结构和主要内容，在脑海里有一个大体的框架，可以帮助你解决相关方面的烦恼。签订建筑施工合同的注意事项？1．合同内容的严谨性和合法性（1）确保合同措辞的严谨性，目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的《建设工程施工合同》示范文本，但也有使用业主与承揽方协商起草的其它合同文件。建设部与国家工商局共同制定的示范文本，签订合同前仔细阅读和理解通用条款十分重要，如果使用由业主起草的合同文本，则更应该仔细研究，对关键词和关键语句含义要达成共识，避免在理解合同条款时产生多义性和随意性。（2）确保签订合同的合法性，签订合同的内容要合法，内容的合法性具体表现在工程合同的各项条款中。合同的主要条款规定了双方的权利和义务，反映了当事人对合同的要求，工程合同价款中，履行方式及违约责任等必须符合法律规定的要求。关系到有关双方权利和义务等各项条款，在订立合同时应考虑全面、细致，避免出现责任不清。2．审查发包人和分包人的资质等级及履约能力和信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人和分包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作。我国法律规定，从事建筑工程设计、房产开发的企业或从事工程监理、建筑施工的企业都必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当是依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法取得企业法人营业执照、是否取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性以及发包方的履约能力和信用情况。在现实工程中对分包方的审查相对审查发包方更为重要，施工单位与分包单位的法律纠纷在工程中最为普遍也最为棘手，如何防止各分包单位的违约对施工单位来说至关重要。3．施工合同最重要的几项内容工期、质量、造价是建设施工企业的最重要问题，因此有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容，必须详细考虑和制定。（1）对工期的规定。实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。开工日期有破土之日、验线之日或合同签订之日之说；竣工日期有验收合格之日、交付使用之日、申请验收之日之说。无论采用那种，均应在合同中予以明确约定。（2）对工程质量的规定。根据《国务院建设工程质量管理条例》的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。（3）对工程造价的规定。建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程中都不可能避免设计变更、现场签证和材料差价的发生，所以均难以一次性包死，不作调整。因此，合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的签发、确认做出明确的规定。这样，将对后续结算工作的顺利进行提供依据。关于建筑施工合同怎么拟定的问题，上面都介绍了具体的内容，比如说施工合同的施工所需的手续，还有工程整体的介绍，施工的主要内容等等。签订建筑施工合同的注意事项有很多需要重视的问题，比如说造价的规定，质量的规定，还有交付的日期等等，都是需要重视的细节的问题，大家都需要了解。

在合同拟定时，预付款条款一般要注意三个问题：1、预付款的额度，比如按合同价的10％左右计；2、预付款的支付时间与方式，比如在合同签订后30日内支付预付款的50%，在承包人主要人员及主要机械到位后30日内再支付50%，支付预付款时承包人需提供预付款保函。3、扣回工程预付款的时间和比例，比如在工程进度款支付至25%到75%之间按工程进度款比例扣回。这三个方面一般没有强制性的规定，主要由招标单位根据实际情况灵活掌握，但不要对投标人过于苛求。

建筑工程施工合同应该包含的内容：1、工程的具体范围；2、建设工程的具体施工期限和质量要求；3、建设工程的总价款、拨款和结算；4、工程竣工完之后的验收、相互协作等条款。【法律依据】《民法典》第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

【 #书信函# 导语】在建筑工程施工前，往往都需要双方签订合同协议书，以此来保障双方的合法权益。下面是由 考 网为大家整理的建设工程合同协议书范文2021年，仅供参考，欢迎大家阅读。 　　 1.建设工程合同协议书范文2021年 　　甲方（委托人）：_______合同编号：_______ 　　乙方（施工方）：_______签订日期：_______ 　　一、装饰施工地点： 　　______________。 　　二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。 　　三、工程概况： 　　1、工程总价：______________。 　　2、装修内容：______________。 　　四、关于工程付款方式的约定： 　　1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币（60%）即人民币_______元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_______元整。质量保修一年。 　　2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。 　　3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。 　　五、工程施工变更： 　　1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。 　　2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 　　3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。 　　4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。 　　六、违约责任： 　　1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。 　　2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。 　　3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。 　　七、合同的终止： 　　1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。 　　八、合同的生效： 　　1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 　　2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 　　3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲方持二份，乙方持一份。 　　九、解决合同纠纷方式： 　　本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由_______仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交_______法院裁决。 　　甲方（公章）：_______________乙方（公章）：______________ 　　法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________ 　　_____________年_____月______日____________年_____月______日 　　 2.建设工程合同协议书范文2021年 　　甲方：______________身份证号：______________ 　　乙方：______________身份证号：______________ 　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。 　　一、工程概况 　　1、工程名称：______________ 　　2、工程地点：______________ 　　3、乙方承包范围：__________下料工程。 　　4、承包方式 　　甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。 　　5、承包单价 　　地库钢筋下料_______元/吨，5#主楼钢筋下料_______元/m2。 　　二、质量要求 　　乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。 　　三、双方的责任与义务 　　1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费_______元/人。 　　2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。 　　3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。 　　4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天_______元/人的生活补助费。 　　四、结算支付方式 　　地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人_______元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。 　　五、违约责任 　　施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。 　　六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。 　　甲方(盖章)：__________________乙方：_______________________ 　　代表人(签字)：_______________身份证号码：__________________ 　　_________年________月_______日_________年________月_______日 　　 3.建设工程合同协议书范文2021年 　　甲方（委托人）：___________________________ 　　乙方（居间人）：___________________________ 　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 　　一、委托事项 　　1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 　　二、乙方的义务 　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 　　2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 　　三、甲方义务 　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的_________%向乙方承担违约金。 　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____________%。 　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_______________元整；在正常施工的两个月内，应支付_______________；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_______________%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后____________日内全部结清。 　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 　　五、居间费用的承担 　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担_________差_________等_________费用）。 　　六、保密事项 　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付__________________元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。 　　七、合同终止 　　1、本合同签字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 　　八、争议解决方式 　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 　　九、其他事项 　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 　　甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________ 　　____________年_________月______日____________年_________月______日 　　 4.建设工程合同协议书范文2021年 　　甲方：________________________ 　　乙方：________________________ 　　根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议： 　　一、工程概况 　　1、工程名称：____________________________________； 　　2、工程地点：____________________________________； 　　3、建筑结构：____________________________________； 　　4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。 　　5、承包方式：包工、包料。 　　6、工程造价暂定____________万元。 　　二、付款方式与结算 　　1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮______%后结算给乙方。 　　2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。 　　三、工期 　　1、本工程有效工期为______天。 　　2、开工时间：___________年_________月________日前（以甲方进场通知为准）。 　　3、竣工时间：（按实际开工日计算） 　　四、质量及材料要求 　　1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。 　　2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。 　　3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。 　　4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。 　　五、工程款支付方法 　　1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到__________地面（现浇完毕） 　　2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的_____%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。 　　3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。 　　4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金_____%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。 　　5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方，以此类推。 　　6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位： 　　开户银行：__________银行：__________的帐户上。 　　六、工程竣工验收及交付 　　1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。 　　2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。 　　3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。 　　七、甲、乙双方权责 　　1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。 　　2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。 　　4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。 　　5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。 　　6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。 　　7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。 　　8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。 　　八、违约 　　1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。 　　2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。 　　3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。 　　4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。 　　甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________ 　　___________年_________月________日___________年_________月________日 　　 5.建设工程合同协议书范文2021年 　　甲方：__________________ 　　乙方：__________________ 　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程劳务用工事项协商一致，订立本合同。 　　一、项目部：__________________。 　　二、工程名称：__________________。 　　三、工程地点：__________________。 　　四、劳务施工内容：__________________。 　　五、工期 　　用工开始日期______年______月______日，用工结束日期______年______月______日。 　　六、结算方式：采用以下第种结算方式。 　　第壹种结算方式：包干单价。根据______市“九三”预算定额规定计算建筑面积，每平方米单价______元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。 　　第贰种结算方式：计时工资。乙方的工资标准为______/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。 　　第叁种结算方式：计件工资。根据______市“九三”预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日，结算标准______元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。 　　第肆种结算方式： 　　劳务用工合同总价： 　　1、无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为______元/人。乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，甲方一次性将结算余额全部支付乙方；若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前______天向乙方结算已完工程量______%的人工工资，其余______%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。 　　2、乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后______日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。 　　3、乙方人员增加，须经甲方书面同意，否则增加的人员甲方不予结算工资。 　　4、乙方施工结束后，若人工费超过合同总价，超出部分由乙方承担。 　　七、质量：__________________。 　　八、文明施工、标准化管理 　　施工现场乙方必须达到______级文明工地要求；必须达到______级标化工地要求。 　　九、双方责任 　　（一）甲方责任 　　1、编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育，并提供施工图纸。 　　2、提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。 　　3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。 　　（二）乙方责任 　　1、乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件（身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等），保证提供证件的真实性和有效性。 　　2、进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。 　　3、保证向甲方填报各种资料的真实性，禁止弄虚作假，维护公司正常的经营管理秩序。 　　4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。 　　5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。 　　6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工，确保工程进度。如乙方不能按期完成计划，甲方可以采取相应措施以保证进度，所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。 　　7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥，增强自我管理意识，做到安全施工，文明施工。 　　8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担；进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。 　　9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度，不符合甲方要求的，甲方有权辞退。 　　10、严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。 　　11、对甲方所提要求存在异议时，可采取协商办法处理。 　　12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，由此所引起的一切后果，乙方承担全部责任，并无条件退场。 　　十、工程质量与验收 　　1、验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。 　　2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。 　　3、未达到本合同约定的质量标准，乙方需进行返工，直到达到本合同约定的质量标准，并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中，乙方不得再要求增加费用。 　　4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 　　5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担；此类返工不顺延工期。 　　十一、安全施工 　　1、无重大安全事故。 　　2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。 　　3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施；如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担；乙方认为甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。 　　4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安全带等安全措施，禁止吸烟。 　　十二、产品保护 　　1、在工程尚未验收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和赔偿。 　　2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作，以及公共部位的成品保护。 　　十三、违约责任 　　1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任。 　　（1）接到甲方的进场通知未按期进场。 　　（2）因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。 　　（3）现场施工管理混乱且不及时整改。 　　（4）乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。 　　（5）乙方不能达到甲方施工要求。 　　2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款；因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。 　　3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担违约责任，违约金按乙方结算金额______计算。 　　4、乙方发生重大安全事故，视情况乙方承担50-80%的责任。 　　十四、其他事项： 　　1、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。 　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后终止。 　　甲方（盖章）______________________________ 　　项目责任人（签字）________________________ 　　乙方班组全体成员（签字、指印）___________ 　　合同订立日期：___________年______月______日

合作建筑协议书范本（通用5篇） 　　在日新月异的现代社会中，协议书使用的频率越来越高，签订协议书可以解决现实生活中的纠纷。大家知道协议书的格式吗？以下是我整理的合作建筑协议书范本（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 　　合作建筑协议书1 　　合伙人：甲 ，男，身份证号 ，家庭住址： 　　合伙人：乙 ，男，身份证号 ，家庭住址： 　　合伙人：丙 ，男，身份证号 ，家庭住址： 　　合伙人本着公平、公正、平等、互利，相互尊重、相互帮助、相互扶持、共同创业、共同致富的原则，订立合伙协议如下： 　　第一条甲乙丙三方自愿合伙经营 （项目名称），总投资为 万元，其中 甲出资 万元，占 %股份；乙出资 万元，占 %股份；丙出资 万元，占 %股份。 　　第二条本合伙依法组成合伙企业，若后期需要办理工商登记，由甲负责。 　　第三条本合伙企业经营期限为十年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理相关手续，但必须召开股东会议，举手表决。 　　第四条所有合伙人共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏，经营盈余按照各自的投资比例分配，组织债务按照各自投资比例负担。不得歧视他人或随意脱离组织、出卖组织，如发现有故意危害集体利益行为者，视为自动放弃股份。 　　第五条他人可以入伙，但必须经甲乙丙三方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 　　第六条合伙人在合作期内不得在经营状况不好或亏损时提出退股，若提出则视为自动放弃股权；任何合伙人不得不经所有合伙人同意擅自与他人合伙经营与本组织相竞争的业务，如发现视为自动放弃股权。放弃股权者其名下股份将均分给其他合伙人即股东。 　　第七条出现下列事项，合伙终止： 　　（一）合伙期满； 　　（二）合伙三方协商同意； 　　（三）合伙经营的事业已经完成或无法完成 　　（四）其他法律规定的情况。 　　第八条合伙人不得向他人透露集体资金状况。 　　第九条任何成员不得聘请其亲戚和家庭成员负责公司（集体内）重要职务，如财务、人事等。 　　第十条本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。协议中未提到的约定，全部按照《合伙企业法》最新办执行。 　　其它事项： 　　1、违约与责任 ：甲乙丙方宣誓恪守各项条款，如有违约，则违约方要依法向守约方赔偿经济损失，本合同终止。 　　2、本合同未尽事宜，甲乙丙双方本着互谅互让、友好协商的原则解决，解决不成时，则由经济仲裁部门或人民法院裁决。 　　3、本合同文本为中文。 　　4、本合同壹式叁份，甲乙丙双方各执壹份，具同等效力。 　　5、本合同三方签字按手印生效。 　　6、本合同有效期为合伙经营期限。 　　签字（或盖章）之日生效 　　甲方： 　　乙方： 　　丙方： 　　年 月 日 　　合作建筑协议书2 　　甲方： 　　乙方： 　　此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 　　一、工程概况： 　　1、工程名称： 　　2、工程地点： 　　3、工程内容： 　　4、工程数量： 　　二、合同价额 　　劳务分包工程的合同价额（小写）：元， 　　大写： 　　三、合同目的 　　经双方协商，一致同意乙方在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。 　　四、甲方的基本权利和义务 　　1、甲方按工程结算价款的 %向乙方收取管理服务费。如乙方拒不履行时，甲方可在工程款中扣除。乙方在索取发票时应向甲方预交相关税金并配合甲方完成税金的缴纳，如乙方拒不履行或延时履行时，甲方可在工程款中扣除。 　　2、如乙方做出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理服务费不予归还，并支付此行为给甲方造成的费用及损失。 　　3、甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可，不参与乙方经营管理。但有权对该项目施工过程中的质量、安全、进度进行监督，可以对乙方提醒安全、质量、进度等后期会影响甲方信誉等的相关事宜，督促乙方改进。 　　4、甲方在本协议生效之后，工程款一旦转入甲方账户后，甲方应及时按乙方要求并符合甲方财务要求转账给乙方，不得无故拖延。 　　5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 　　五、乙方的基本权利和义务 　　1、乙方可以获取甲方对其义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。 　　2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。 　　3、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关业务。 　　4、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 　　5、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。 　　6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和本协议相关制度。 　　7、负责解决经营事件，负责解决施工、用工等纠纷，相关经营条件及施工设备自主负责解决。 　　8、认真负责进行施工项目的质量、进度和安全，对发生的质量、进度问题和安全事故乙方负完全责任，并向甲方提交一份质量、进度、安全承诺书。 　　9、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济和处罚。 　　10、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。 　　11、乙方实施的工程项目，其产生税金、社会保险费、意外保险费等一切费用均由乙方承担。 　　12、乙方应按国家相关法律法规雇佣人员，完善用工手续、及时缴纳个人所得税及社会保险费等费用。如乙方拒不履行或延时履行时，甲方可在工程款中扣除。 　　13、乙方每月应向甲方提供民工工资发放册原件、电子版表格及各类成本发票（提供的真实可靠的人工费、材料费、机械使用费等成本票据总额不低于结算价款的80%）。 　　六、乙方在经营活动中，若出现安全、质量责任事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责声明。 　　本合同以签订日期为生效日，工程完工后失效，一式二份，甲、乙双方各执一份。 　　甲方：（签章） 乙方：（签章） 　　代 表： 代 表： 　　日 期： 日 期： 　　合作建筑协议书3 　　甲方： 　　乙方： 　　为了充分发挥双方的优势，挖掘潜力，开拓市场，共同发展，以求得最佳的社会效益和经济效益，昆明纳仁市政工程设计有限公司和云南铭辉勘察设计有限公司为联合建筑设计合作事项，经双方协商达成如下协议： 　　一、合作时间及期限 　　20xx年12月1日——20xx年11月30日共2年 　　二、合作价款及付款方式 　　2.1双方合作完成建筑设计项目，乙方按1.7元/㎡付给甲方协作费（以最终实际面积进行结算）。 　　2.2合作项目乙方按建设方付款金额的比例支付给甲方，甲方按照乙方支付及结算的金额开据正式发票给乙方。 　　2.3合作项目的其它费用支出（包括甲方为项目所支出的费用）由乙方支付。 　　2.4配合乙方开设银行帐户壹个，供合作项目使用，合作期满，归还甲方。 　　三、甲方的责任： 　　3.1负责对图纸的审核、会签。 　　3.2负责与乙方设计人员技术交流。 　　3.3负责与审图公司进行协调工作。 　　3.4甲方在收到校交图三日内审定完成并通知乙方送审图公司。 　　3.5配合乙方技术人员对建设方提出的合理技术变更进行签证。 　　四、乙方的责任： 　　4.1按照甲方的技术要求进行施工图设计。 　　4.2负责与甲方进行技术交流。 　　4.3负责甲方审核后对图纸的修改、补充达到甲方的技术要求。 　　4.4负责将设计成果送审图公司审图。 　　4.5负责与建设方进行技术交流和现场的协调工作。 　　五、合同条款： 　　5.1对该协议工作认真负责，共同完成该协议。 　　5.2在执行工作中为对方的商业机密进行保护，对知识产权进行保护。 　　5.3在履行协议过程中发生的问题，双方协商解决。 　　5.4本合同协议时限期满后，甲、乙双方如需继续合作，双方可在此协议基础上于期满前三个月继续签定延长期限协议，若未续签协议时期满结算帐务后协议自动终止。 　　甲方：（签章） 乙方：（签章） 　　代 表： 代 表： 　　日 期： 日 期 　　合作建筑协议书4 　　甲方：xxx建筑工程有限公司 (以下简称甲方) 　　乙方：(以下简称乙方) 　　为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。 　　第一条、工程概况 　　1、工程名称：。 　　2、工程地点：。 　　3、施工内容及范围：。 　　4、工程质量：合格 。 　　5、工期： 。 　　6、合作方式： 　　由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。 　　第二条、项目管理模式 　　一、项目合同管理 　　1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。 　　2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。 　　3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司)，报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。 　　二、项目班子管理 　　1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。 　　2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。 　　第三条、项目管理费用及保证金 　　1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费)，由甲方统收统支。 　　2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。 　　3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。 　　4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。 　　5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金)，可按工程进度分阶段缴纳。 　　第四条、项目管理人员构成及工资标准 　　1、甲方委派 为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。 　　2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：(含五类保险)： 元/月; 元/月(通讯费由乙方解决)，乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。 　　3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。 　　4、乙方委派 为乙方项目管理代表，其余项目人员为。 　　第五条、财务管理 　　一、资金管理 　　1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。 　　2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙 　　方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。 　　3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次处罚壹至伍万元。 　　二、财务管理 　　1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。 　　2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。 　　3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。 　　4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。 　　三、税收管理 　　1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。 　　2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票，(建筑工程成本发票不得低于工程款70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。 　　3、工会经费按四川省人民政府川办(2006)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。 　　4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。 　　第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理 　　一、工程质量管理 　　1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。 　　3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。 　　二、工程职业健康安全管理 　　1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。)后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。 　　2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。 　　3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。 　　4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。 　　5、按规定应办理保险的.，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。 　　三、环境、标化管理 　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。 　　2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。 　　3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。 　　四、进度管理 　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。 　　2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。 　　五、工程资料管理 　　乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发 　　[2007]21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为 万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。 　　六、生产要素管理 　　乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同，须交甲方备案。 　　七、违约责任 　　1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。 　　2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。 　　3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予以处罚。 　　4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的 1 %进行处罚。 　　5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方承担。 　　6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 　　第八条、争议解决方式 　　在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。 　　甲方签字： 　　乙方签字： 　　年 月 日 　　合作建筑协议书5 　　合作人： 　　合作人： 　　根据国家有关建筑工程合作合同规定，本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则，特制订以下协议： 　　一、合作工程名称： 　　二、合作工程地点： 　　三、合作时间：从工程开工至本工程交工验收结算收款，人利润平均分，帐目清楚，都无意见后签字终止。 　　四、合作方式：分 股，股份制式。即 各持一股，二人责任、债权、债务同担，风险均担，利益共享。 　　五、责任分工：由负责与建设方签订工程合同，负责甲乙方关系融洽。 负责工地原材料购买工作。但分工必须合作，相互协商，以尽量减少工程成本费用为原则，各单项项目工程单价，施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量，同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。 　　六、投资办法：由共同集资、借支，以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号，每收一次工程款必须入此帐号，专款专用，由负责款项收支。由 留一枚私人印章在银行。 掌握财务公章，我们二人中不 　　管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款，如谁有违反就负责一切违约后果责任，甚至开除其谁的合作权利。 　　七、记帐方式：定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后，方可各记一份帐，互相签字认可，如有大笔外花费用，须由二人提前商量同意。 　　八、现场管理：二人分工后但必须密切配合，共同分享现场，组织指挥决策权利，共同商讨施工方案。管理办法：制度措施贯彻，至于现场管理的具体细节条款，由工地项目经理和施工员一起制订，我们二人审批。 　　合作人签字： 　　合作人签字： 　　年 月 日 ;

　甲方（委托人）： 某某建筑公司 　　联系地址： 　　乙方（居间人）： 　　联系地址： 　　联系电话： 　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 　　一、委托事项 　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 　　二、乙方的义务 　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 　　2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金 万元。 　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 　　三、甲方义务 　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。 　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的3%。 　　2、居间成功后，在甲方签订合同时向乙方支付 整， 正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整；在正常施工的两个月内，应支付***；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 　　五、居间费用的承担 　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担**差*等**费用）。 　　六、保密事项 　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。 　　七、合同终止 　　1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 　　八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 　　九、其他事项 　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 　　合同签订地： 合同签订日： 　　甲方：（盖章）： 法定代表人或委托代理 人： 　　乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：

　　在不断进步的社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议是提高经济效益的手段。什么样的协议才是有效的呢？以下是我精心整理的建筑工程协议书5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 建筑工程协议书 篇1 　　甲方(发包方)： 　　乙方(承包方)： 　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就彰武市金科大厦工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 　　一、工程概况 　　1、工程名称 　　2、工程地址： 　　3、结构类型： 　　4、建筑面积 　　5、合同价款：合同价款以正式建筑工程施工合同确定数额为准。 　　6、施工场地条件：20xx年6月 日之前应完成“三通一平”，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具，施工道路由乙方负责，公共道路由乙方负责，费用由甲方承担，甲方提供施工用电及一级箱到现场，施工中由乙方按实际发生量支付水电费。 　　7、工期，合同工期为2．5年，开工日期20xx年6月 日至20xx年10月31日，总工期为 天。 　　8、工程质量：合格 　　二、承包范围及承包方式： 　　1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩、土方、土建、给排水、暖通、电照等，下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目，乙方负责预埋、预留等内容。 配合专业分包工程项目界限。 　　a、基础土方工程的挖土、外运、回填在本合同内土方外运回填，运距据实签证为准。 　　b、桩基另行分包。 　　c、电梯、消防、喷淋通风、弱电等专业项目另行分包。 　　2、甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包主体工程，并由有关部门依据相关规定实施处罚。 　　三、付款方式： 　　l、乙方收到工程款同时提供正式收款发票 　　乙方垫资施工至 (住宅)、(办公)、(商业)等单体地上每局部五层拨付一次，乙方上报已完成的工程量，甲方在7个工作日内审核并支付己完工程量的75％，如果甲方没有审核完毕，参照乙方上报工程量计算为依据拨付。 　　2、工程全部完工验收合格后支付合同价款的90％，与30日内结算完，甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95％工程款。 　　3、剩余5％为工程质量保修金(按国家规定合同保修范围内)，自验收合格之日起满一年，期满与十五日内支付全部工程质量保证金。 　　4、甲乙双方竣工计算期限，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月内审计完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价 　　部门裁定。 　　四、结算方式： 　　1、工程造价土建安装工程造价按辽宁省08年定额，三类工程取费，作为甲乙双方工程结算造价。 　　2、执行20xx年《辽宁省建筑工程基础定额》《辽宁省建筑装饰装修工程消耗量定额》《辽宁省建筑安装工程消耗定额》及相关定额、相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《辽宁省建设工程造价信息》及地方工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定设备、材料价格采用经甲方确认市场价格调整，机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算，并按相关文件调整执行。 　　3、采购价格认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的双方认定价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期因乙方原因材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据，材料上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，工程逾期因甲方原因材料价格下降时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，材料上涨时，按同期材料价格调差依据。 　　五、工程设计变更： 　　l、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证，凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，按计划(或变更)要求施工，凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理和乙方授权代表签字盖章生效。乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算依据，由此发生的工程费用结算方法执行。 　　2、设计变更：工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续，将不增加价款调整。 　　六、工程管理： 　　l、乙方现场临时设施：各分项加工场地，设备、料场要按照施工总平面布置，不得影响外网管线及相关配套附属设施工程施工。 　　2、工程竣工后(以质检站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供3份完整的竣工资料(档案馆、甲、乙方)同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。 　　3、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。 　　七、违约责任： 　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认证后工期可以顺延。 　　2、因甲方原因造成的停建、缓建、甲方应在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成的.工程量的工程款。 　　3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金，如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。 　　八、本意向书为工程结算依据，具有法律效力，本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设施工合同为准。 　　九、未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。 　　十、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。 　　甲方(盖章)： 　　法定代表人： 　　乙方(盖章)： 法定代表人： 　　20xx年5月25日 建筑工程协议书 篇2 　　甲方(发包单位) 　　乙方(承包单位) 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。 　　一、 工程名称： 　　二、工程地点： 　　三、工程内容：土建部分，水电等 　　四、工程工期： 　　五、工程质量要求：合格 　　六、工程包工总约：万元左右。 　　七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费? 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15% 以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程 质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。 　　九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。 　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求 　　3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 　　十一、甲方责任： 　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作 　　4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 　　十二、乙方责任： 　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 　　3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。 　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 　　(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。 　　(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 　　十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。 　　1、安全生产协议书; 　　2、治安、保卫、防火等协议书。 　　十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。 　　十五、违约责任： 　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： 　　(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 5 ‰的违约金; 　　(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 5 ‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： 　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金; 　　(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 5000元的违约金 . 　　(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 　　十六、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。 　　十七、争议： 　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 　　十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 　　十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。 　　三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份。 　　甲方(合同章) 乙方：(合同章) 　　法定代表人： 法定代表人： 　　委托代理人： 委托代理人： 　　地址： 地址： 　　电话： 电话： 　　开户银行： 开户银行： 　　帐号： 帐号： 　　年 月 日签 建筑工程协议书 篇3 　　甲方：（以下简称甲方） 　　乙方：（以下简称乙方） 　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵犯，明确甲乙双方安全责任，遵循平等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。 　　一、工程名称： 　　二、工程地点： 　　三、安全内容： 　　1、吊篮由乙方配置。 　　2、吊篮在使用前，乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。 　　3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽，安全帽由乙方负责购买。 　　4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带，不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。 　　5、在施工过程中，乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工，并有相应的安全资料记录。 　　6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施，并采取必须的安全防护措施，严格按安全操作规程施工，消除事故隐患。 　　7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。 　　四、本工程实行三包，即包质量、包安全、包工期，无论在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方负责。 　　本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。 　　甲方：乙方： 　　代表人（签字）：代表人（签字）： 　　时间： 年月日 时间： 年月日 建筑工程协议书 篇4 　　甲方： 　　乙方： 　　甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺利进行，经甲乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下： 　　一、甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约平方米，现以包工包料的方式由乙方承包，承包价以每平方米元计算，总共元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。 　　二、乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。 　　三、甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：一定要有二层模板)、顶木、 　　排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。 　　四、乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。 　　五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。 　　六、乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。 　　七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。 　　八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴2.1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴2.1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖2.1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴1.5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。 　　九、批荡前，把屋内所有杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。 　　十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。 　　十一、甲方给乙方的建筑时间为________年____月____日至________年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000元正。 　　十二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。 　　甲方签名： 　　乙方签名

《民法典》对建筑企业有哪些影响？建企如何应对变局、开拓新局?-工保网1、建筑施工活动必须有利于保护环境《民法典》第9条规定：通过将“有利于节约资源、保护生态环境”确立为从事民事活动必须遵循的基本义务，体现了生态有价、损害担责的现代环境价值观。第326条规定：把遵守环保要求和用途管制作为合法行使用益物权、设立建设用地使用权的边界范围和前提条件。第509第3款规定：把“避免浪费资源、污染环境和破坏生态”作为合同正当履行所需承担的基本义务，有助于“加快形成节约资源和保护环境”的生产方式。全面约束，严厉追责，第1232规定：侵权人故意违反法律规定污染环境，破坏生态环境造成严重后果的，被侵权人有权请求惩罚性赔偿。第1235条规定：对生态环境损害赔偿的责任人规定了多项费用，极大加重了恶意违法者应承担的民事责任，具有提高违法成本的明显导向。随着绿色节能施工理念在建筑工程项目中的不断深入，对施工管理提出了更高的要求：在绿色节能施工过程中，做好绿色施工组织专项规划，统筹安排整体施工组织规划，做好绿色建筑施工优化。同时需要企业对施工的各个环节进行科学、有效的管理，同时应充分的重视企业的经济、技术创新和推广，从而更好的推动建筑行业发展，使绿色节能施工得以在建筑工程中全面普及，确保建筑行业实现经济效益和社会效益双赢的局面。2、坚守“依法发包、承包、分包”《民法典》重申了建设工程发包、承包、分包的相关规定，包括发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。这些规定与原合同法的相关规定基本一致，依法发包、承包、分包是建筑业企业必须坚守的管理底线。3、必须确保施工工程质量合格《民法典》第799条规定：“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”第793条规定：“建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。”在施工过程中，工程质量是相当重要的。即使施工合同无效，但只要工程质量合格或者修复后的工程质量合格，法律仍会保护施工企业的工程价款请求权。保证工程质量合格，是施工企业的首要任务。4、保证相邻建筑物及人群不受影响《民法典》第295条规定：“不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设备等，不得危及相邻不动产的安全。”1258条规定：“在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害，施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，应当承担侵权责任。”《民法典》强调了对相邻权的保护和侵权行为的处罚，对提供施工便利、不得妨碍通风采光日照、确保相邻建筑物安全等提出了具体条例，对于施工企业施工安全管理水平和处理施工侵权纠纷能力有了更高层次的要求。5、解除施工合同应保证守约方正当权益《民法典》第806条规定：“承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。解除合同后，已完成的质量合格工程，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第793条的规定处理。”最高人民法院相关司法解释还规定了未按约定支付工程价款、已经完成的工程质量不合格并拒绝修复等其他可以解除施工合同的情形。解除施工合同对发承包双方都会产生重大影响，因此必须做到慎重稳妥、依法依约，否则违约解除一方将承担重大不利后果。鉴于此，施工企业必须认真研究法律规定和合同约定，避免出现类似风险。

法律主观：建设工程施工合同和劳务施工合同的区别。二者的区别：1.标的种类不同。工程分包的是建设工程，分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程;工程劳务分包人是取得工程中的劳务，提供劳动力。2.完成方式不同。工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人只提供劳务即劳动力。3.签订条件不同。承包单位分包工程，必须经过业主的同意;承包单位进行劳务分包则不需要业主同意。4.合作管理方式不同。工程分包要对分包工程进行施工中的统一协调管理，承包人收取分包人的管理费;工程劳务分包人提供的劳动力，是工程承包人人工建设内容的一部分，属于工程承包人的内部劳动的一部分，承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理，但不能收取管理费。5.价款结算不同。工程分包人向工程承包人结算的是工程价款;劳务分包人向工程承包人结算的是工费，是按劳动力单价和工时数量进行结算的。法律客观：《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

　　在建筑城市住宅楼或者一些高档写字楼商场楼房的时候，我们都会制定一份细节方面没有问题的建筑施工合同，但是如果放到农村建筑的施工场所中，就会发现这方面的法律合同有所缺失，有一些没有经验的农村朋友们甚至会忽略农村建筑施工合同的拟定过程，由此导致了后期自己本身利益受到损害，因此今天为大家举例介绍的就是关于农村建筑施工合同签订的范本，相信必要的时候可以派上一定的用场。　　　　农村房屋建筑合同(一)　　甲方：姓名：身份证号码：__________　　乙方：姓名：身份证号码：__________　　甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。　　一、用具设备。　　二、承建项目　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。主要包括主体房屋三层、单独两间院内平房、院墙、大门楼。　　三、工程工期　　1、甲方规定动工时间为年月日至年月日，乙方不得提前和推后。　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方总施工费20%。　　四、　　五、承包价格付款方式每平方米人民币大写：壹佰玖拾元整(190.00元)，建筑面积按竣工后实际测量为准。　　第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方元;　　第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方元;　　第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方元;　　工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。　　六、质量要求　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方施工费中扣除。　　房屋建成后一年内，若出现屋顶、墙体炸裂;墙体倾斜等质量问题的，乙方必须进行免费维修，并且甲方不再付给乙方全部质量保证金。　　七、安全生产及其它　　安全施工，杜绝一切不安全事故。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。　　在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。　　其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。承包方式包liuxue86.com工不包料，甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。　　甲方签字(章)：　　乙方签字(章)：　　签字日期：年月日　　农村房屋建筑合同(二)　　甲方(以下称业主)：乙方(以下称承包商)：依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其　　他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。　　一、工程概况　　工程名称：房屋建筑工程(以下称本合同工程)　　工程地点：　　二、工程承包范围　　承包范围：本合同工程项目的施工、完工、缺陷修复和保修期内的保修。本房屋工程项目包括：房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满足规范和甲方要求　　三、承包方式和合同价　　1、本合同价费用为完成本合同工程项目的不含材料费用的其他　　全部费用。经双方确认，为人民币元(大写：　　2、合同价包括了合同规定的明确和隐含的全部责任，以及为工　　程的正确施工、试验、检验、维护、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品(不含用于本工程的材料费)。　　3、合同价包括了合同规定的劳务、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的费用。　　4、在合同履行过程中，业主提出的任何建议、方案、要求，不管承包商是否采纳，承包商不得提出任何追加费用的要求。除非因业主要求而引起规模、标准变化而引起的费用变化可由双方协商进行合同费用调整外，其余一切情况合同费用均不作任何调整。　　5、除非合同中另有规定以外，合同价适用于合同文件中规定或包括的任何项目的任何实施方法，承包商不得因施工方法不同或改变施工方法而提出任何追加费用的要求。　　6、承包商采用的任何施工方案和技术措施均应得到业主的批准和认可。如承包商的施工方案和技术措施未得到业主批准，由此引起的费用、后果均由承包商负责。　　四、支付　　工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，第二层完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。　　五、误期赔偿费　　1、由于承包商的原因造成工程延期的，承包商必须向业主支付误期赔偿费，业主可从应向或即将向承包商支付的任何金额中扣除此项赔偿费，但不排除用其他方式收回此款。此赔偿费的支付并不能解除承包商应完成工程的责任或合同规定的其他责任。　　2、本合同误期赔偿费每天按合同价的5%计算，由承包商向业主支付。　　六、税费　　1、本合同价包含承包商在工程实施中应缴纳的一切税费。　　2、承包商签订合同前应充分了解和理解政府对相关税费的规定，合同一旦签订，在合同执行期间不再作调整。　　七、合同工期　　1、本合同承包商进场时间暂定为年月日，整个工程在年月日之前完成。　　2、本条款所规定的合同工期，是指合同内的工程实体通过竣工验收的时间。　　3、了达到工期目标，承包商必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如业主认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求，业主可指示承包商加快进度或修改原施工计划。承包商不得因此而向业主提出任何的补偿。　　4、承包商必须按业主要求，在开工前作出实施性施工组织设计和各分部分项工程的进度计划报业主审批。经过批复的实施性施工组织设计和进度计划将作为本合同书的一部分。　　5、业主保留对工程暂时停工的权利，承包商不应拒绝。　　八、工程移交后保修服务期　　1、根据即将出台的《建筑工程质量保修条例》明确的房屋建筑工程的最低保修期限，本合同约定本工程在正常使用条件下，地基基础工程和主体结构工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期限为5年;保修期从工程竣工验收合格之日起计算。　　2、未明事项，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定进行。　　九、材料、设备的采购、供应和保管　　1、业主负责本合同所有材料、设备的采购和供应，承包商有义务为业主的材料、设备的采购提供协助、指导和搬运。　　2、承包商除在施工组织设计中给出业主采购的材料、设备供货计划外，还应在施工过程中提前提出材料、设备的采购的通知。　　3、工地交货的材料、设备由承包商负责保管。业主无论何时均不对承包商的施工机具、设备、临时设施的损失或损坏承担任何责任。　　　　十、安全、文明施工　　1、安全、文明施工必须满足武汉市的有关管理规定的要求。　　2、承包商应严格遵守国家《安全生产法》和武汉市关于安全的有关规定，并对自身发生的一切安全事故负全部责任。　　3、若由于承包商安全、文明施工问题而造成业主被他人索赔，业主保留向承包商索赔的权利。　　十一、质量　　1、工程质量标准：国家质量检验评定标准及本合同条款的有关约定。　　2、无论业主是否进行并通过了各项检验，均不解除承包商对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于业主的原因引起，而此类质量问题承包商须及时通知业主。　　3、无论工程材料是由否有业主供应，均不解除承包商所负的工程全面质量的责任，承包商应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。　　　　十二、本合同技术条款　　十三、其他事项　　1、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文本视为本合同的组成部分。　　2、承包商在此与业主立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工、修补缺陷并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　3、考虑到承包商将进行本工程的施工、完工、修补缺陷、并在质量保修期内承担工程质量包修责任，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包商。　　十四、合同生效　　本合同至签订之日起生效，甲、乙双方各执正本一份。　　合同订立时间：年月日合同订立地点：　　甲方：(签字、手印)　　乙方：(签字、手印)住所：住所：　　电话：电话：　　　　建筑施工合同的签订是比较关键的，它们在一定程度上就决定了我们本身的利益是不是会受到损耗，在后期发生纠纷的时候，合同中的说明文字和细节方面的规定也可以派上关键的用场，除此之外，更进一步的还可以得知合适的建筑施工合同应该根据具体场所的不同进行详细细致的改良，比如相对于城市建筑施工合同而言，农村建筑施工合同在制定方面的要求标准更加苛刻，具体可以参考上文以及自己的具体情况进行签订。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~

建筑施工合同1 　　甲方：____________ 　　乙方： 　　为实施好______县20______年度大中型水库库区基金项目，解决______、______人饮问题，现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务，经双方协商同意，特签订合同如下： 　　一、工程名称：20______年度大中型水库库区基金项目。 　　二、建设内容和规模 　　1、 内容：______、______人饮工程。 　　2、 规模：按设计图纸和预算。 　　三、工程造价 　　工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元（￥34.00万元），工程造价按实际验收工程量审计结算为准。 　　四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包质量。 　　五、工程日期：开工时间为 年 月 日，竣工时间为 年 月 日，工期为 天。 　　六、甲乙双方责任 　　甲方：按时提供施工设计图纸，施工期间，甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。 　　乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施 　　工，严格把好质量关，在施工期间要接受甲方质量检查和监督， 　　凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。 　　七、搞好安全生产：乙方在施工中应注意安全，乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关，由乙方自行负责。 　　八、工程付款方式：工程竣工后，经甲方组织相关部门进行验收合格后，付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后，再付15%。提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题，保证金如数退还。 　　九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效，至工程竣工验收，并保证金退还清楚后自行终止。 　　十、本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，财政局一份。 　　甲 方：______县水库移民工作管理局 　　法人代表： 　　项目负责人： 　　乙 方： 　　法人代表： 　　项目负责人： 　　签订日期： 年 月 日 建筑施工合同2 　　发包方(甲方)： 　　承包方(乙方)： 　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，签订本合同，以兹共同遵守。 　　第1条 工程名称、工程地点 　　1.1工程名称：武陟力威新能源设备制造有限公司厂区围墙。 　　1.2工程地点：武陟县乔庙乡前赵村力威厂区。 　　第2条 承包范围、承包方式 　　2.1承包范围：工程范围包括围墙地基和围墙主体。北围墙长415米、西围墙长135米，南围墙长415米、东围墙长135米。 　　2.2施工内容包括：基础垫层(60cm宽40cm厚3:7灰土垫层);基础(50cm高砖基础2层，37cm高砖基础2层);西、北方向两个围墙墙体砌筑2.5m高砖围墙，顶部做高60mm、外伸60mm砖压顶房;东、南方向两个围墙墙体砌筑0.85m高砖;四面墙体每隔4米砌筑一个墙垛，墙垛要求砌筑37cm宽;墙体不做粉刷。 　　2.3承包方式：包工包料。 　　第3条 合同价款 　　3.1本合同总价为 　　3.2本合同价款包括施工所需要的全部费用，包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包安全文明、包措施费、包施工用水用电费、已完成工程的成品保护费、可能发生的材料的二次搬运费等施工中须发生的一切费用以及管理费、利润(不包含税金，乙方提供村委会收据)等全部费用。 　　第4条 工期 　　4.1工期：日历天，开始工作日期为年月日。 　　4.2因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响施工进度，工期不予顺延。 　　4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方审核确认并加盖甲方公章后工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此造成的窝工、停工损失。 　　第5条 工程变更 　　根据工程需要，甲方下发的设计变更通知单，乙方不得拒收，并严格按照变更要求进行施工。若增加工程施工量，工程费用另外计算。 　　第6条 竣工结算 　　工程完工经验收合格后，按实际验收合格的工程进度进行结算。 　　第7条 付款方式 　　7.1乙方向甲方提供账号，甲方以银行划款的方式进行结算。 　　7.2材料进场甲方支付第一笔款7.3乙方将围墙墙体砌筑1m高后甲方支付第二笔款 　　7.4乙方将围墙墙体完工后甲方支付第三笔款 　　7.5甲方预留元作为质保金，工程完工一年后支付 　　第8条 甲方工作 　　8.1开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明一份，并向乙方进行现场交底，办理施工所涉及的各种配合、协调工作。 　　8.2指派为甲方驻工地代表，联系电话：同履行。对工程质量、进度、安全进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其他事宜。 　　第9条 乙方工作 　　9.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，制定施工方案和进度计划，交甲方审定。 　　9.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。 　　9.3乙方自备管线设施，承担在本工程施工期间所发生的水费、电费。 　　9.4承担在本工程施工期间所发生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切损失，并负全部法律责任。 　　第10条 工程质量 　　10.1工程质量：合格(符合GJ现行有关规范及质量要求)。 　　10.2符合设计要求。 　　10.3 按照有关法律、法规规定，乙方对所承包的工程质量负无限责任。 10.4乙方每完成一项工程，必须经甲方验收合格，方准进入下道工序。 10.5乙方应随时接受甲方对工程质量进行监督检查，因乙方施工的质量问题造成的损失及工期延误，乙方承担全部责任及费用。 　　10.6乙方必须遵守甲方制订的工程质量管理办法，对公司组织的三级大检查中发现的质量问题，乙方必须认真进行整改、回复。 　　10.7乙方承包的工程，在竣工验收后由于质量问题引起的索赔，甲方直接从质保金中扣除赔偿金，不足部分，由乙方另行支付。 　　10.8由于乙方施工质量存在瑕疵，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担全部责任及费用。 　　第11条 工程验收 　　11.1由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。 11.2工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。 　　第12条 安全文明 　　12.1乙方施工前必须进行安全技术交底，保证安全用电，安全防护、负 　　责对进场施工机械及工具进行检测，确保机械工具安全。 　　12.2乙方必须对工人进行三级安全教育且每周不少于两次安全知识培训。 12.3因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承担责任及费用。 　　12.4乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，由乙方负全部责任及费用。 　　12.5乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。 12.6乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后方可实施。防护措施费由乙方承担。 　　第13条 材料供应 　　13.1材料由乙方采购，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，除无条件返工外对工程造成的损失由乙方负责。 　　13.2施工中甲方或监理有权抽查乙方采购尚未使用的材料，如发现乙方使用的材料、设备不符合合同约定质量标准，乙方不得使用，已经使用的必须拆除重做，并将不合格材料清除出现场，由此造成的损失及工期延误的责任均由乙方承担。 　　第14条 违约责任 　　14.1乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一页

　　2017建筑施工合同【一】 　　招标编号( ) 　　甲方(建设单位)： 　　乙方(施工单位)： 　　遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。 　　一、工程项目的综合说明 　　1、名称：2、地址：3、规模：4、结构及层数：5、发包方式：6、发包范围：7、年月天。 　　8、质量要求。 　　二、工程造价 　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为： 　　人民币： 元(大写： ) 　　人民币： 元(大写： ) 　　2、价格计算依据： 　　(1)标定的定额为： 　　(2)标定的取费标准： 　　(3)政策性调价文件截止日期： 　　三、材料采购供应 　　材料采购、运输、保管的责任和计价依据： 　　对材料质量的要求： 　　四、工程款支付方式 　　1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。 　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。 　　3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %;留 %做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。 　　4、施工期允许调整的内容和依据： 　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 　　1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。 　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。 　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。 　　六、工程保修 　　本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。 　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合 　　同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。 　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决： 　　1、由仲裁委员会仲裁; 　　2、向 人民法院起诉。 　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。 　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人(签字)： 代表人(签字)： 电话： 电话： 　　签约日期： 　　签约地点： 　　2017建筑施工合同【二】 　　发包方(甲方)： 　　法定代表人： 　　承包方(乙方)： 　　法定代表人： 　　依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 　　第一条 工程项目 　　一、工程名称： 　　二、工程编号： 　　三、工程地点： 　　四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。 　　五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。 　　第二条 工程期限 　　一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历天)，自____ 年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 　　二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。 　　三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 　　1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者; 　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者; 　　3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工; 　　4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 　　5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 　　6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 　　7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 　　8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。 　　四.工期提前。 　　施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。 　　1.提前的时间; 　　2.乙方采取的赶工措施; 　　3.甲方为赶工提供的条件; 　　4.赶工措施的经济支出和承担; 　　5.提前竣工收益(如果有)的分享。 　　第三条 施工准备 　　一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。 　　二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 　　第四条 物资供应 　　一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________ 　　二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购; 　　三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 　　四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________ 　　第五条 工程质量 　　一、本工程质量经双方研究要求达到：____________ 　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 　　第六条 工程价款的支付与结算 　　一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款，计人民币________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________. 　　二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。 　　三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 　　四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。 　　五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 　　第五条 施工与设计变更 　　一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。 　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损 失， 应由责任方负担： 　　1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 　　2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。 　　3.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。 　　第六条 安全施工 　　一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。 　　二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 　　三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 　　第七条. 工程分包 　　1.乙方可按协议条款约定分包部分工程。 　　2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。 　　第八条 违约责任 　　承包方的责任： 　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 　　二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 　　发包方的责任： 　　一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 　　三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 　　四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 　　五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 　　第十条 纠纷解决办法 　　建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第( )项处理：(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。 　　第十一条 合同的生效与终止 　　一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。 　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 　　三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 　　甲方：____ 　　法定代表人：___ 　　乙方：____ 　　法定代表人：___ 　　合同签订日期：_____ 　　签约地点：________ 　　 我精心推荐

建筑工程施工合同与承揽合同有以下不同：1、概念不同，建筑工程施工合同承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同；2、形式要求不同，承揽合同没有合同形式要求，建设工程合同应当以书面形式体现。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第七百七十条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬，承揽方式，材料的提供，履行期限，验收标准和方法等条款。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。

一、合同的签订 建设工程合同 是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、 施工合同 。建筑 工程合同 有哪些应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行 招标 发包的建设工程，其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、 投标 书和中标通知书的主要内容相一致，承发包双方签订了建设工程合同后，不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。 二、合同的主要内容 可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款，并特别注意以下条款： (1)工程名称、地点、范围和内容; (2)工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期; (3)工程质量保修期及保修条件; (4)工程造价; (5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式; (6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式; (7)材料的供应及材料进场期限; (8)工程变更; (9)违约、索赔和争议; (10)当事人约定的其他事项。 若涉及到使用国际组织或者外国政府资金的项目，可能会被要求采用FIDIC条款，其他类型的建设工程项目也可以参照FIDIC条款起草并签署相关的合同文本。

建筑工程协议书范文汇编九篇 　　在现实社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议可以使双方受到法律的保护。想写协议却不知道该请教谁？下面是我精心整理的建筑工程协议书9篇，欢迎大家分享。 建筑工程协议书 篇1 　　建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人如实地、尽可能详细地填写并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部分。 　　 1.工程关系方的名称和地址 　　工程所有人 承包人 工程分包人 其他关系 　　 2.被保险人名称和地址： 　　 3.被保险工程名称 　　 4.被保险工程地点 　　 5.被保险项目、保险金额/赔偿限额及每次事故免赔额 　　5.1物质损失项目投保金额每次事故免赔额 　　建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料） 　　（1）工程承包价 　　（2）工程所有人提供的材料或设备安装项目 　　每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故 　　施工用机具及设备（详见所附清单）：清除残骸费用，灭火费用，专业费用，其他费用，总保险金额 　　5.2特种危险赔偿限额 　　危险种类赔偿限额（不超过保额80%） 　　地震、海啸、洪水、风暴、暴雨每次事故免赔额（不低于损失的20%） 　　5.3费率 　　5.4总保险费 　　 6.保险期限 　　6.1建筑期：______个月，自____年__月__日起至____年__月__日止，其中包括__天的试用期 　　6.2有限责任保证期：个月，自年月日起至年月日止（须与工程合同规定的保证期一致） 　　 7.否投保第三者责任 　　如是，请列明：___________ 　　7.1每次事故赔偿限额 　　7.2累计赔偿限额 　　7.3每次事故物质损失免赔额 　　7.4费率及保险费 　　 8.工程 　　8.1建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑结构、建筑材料 　　施工用机具及设备（详见所附清单）：清除残骸费用、灭火费用、专业费用、其他费用、总保险金额 　　 9.工程关系方中的任何一方是否已向其他保险公司投保与本工程有关的保险 　　保险公司____________保险种类____________保险金额____________ 　　 10.特别条款 　　 11.备注 　　请随同本投保单提供下列文件 　　（1）工程合同 　　（2）承保金额明细表 　　（3）工程设计书 　　（4）工程进度表 　　（5）工程地质报告 　　（6）工地概图 　　投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实，对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容（包括责任免除部分）的说明已经了解，同意按照该条款和附加内容投保安装工程一切险。 　　投保人及被保险人（签章）______________ 　　电话______________ 　　地址______________ 　　日期___________________ 　　以下内容由保险公司填写： 　　经办人及日期___________________ 　　核保人及日期____________________ 建筑工程协议书 篇2 　　发包方（以下简称甲方）： 　　身份证号码： 　　承包方（以下简称乙方）： 　　法定代表人： 　　身份证号码： 　　现甲方区村大街巷号原有____层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 　　本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 　　一、工程名称：甲方私人住宅加建。 　　二、工程地点：_________________。 　　三、工程限期：从____年___月___日至_____年____月___日止，共_____天。 　　四、工程议价：人民币____万元整。 　　五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 　　六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在____楼加建____层楼房。 　　建房水泥采用______，楼面用钢筋混凝土，室内倒____条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用____砖，墙面扇灰二遍，贴________砖。东面留______窗____个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘____cm。 　　上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 　　七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 　　八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 　　九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 　　十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 　　十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 　　十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 　　十三、本合同共一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 　　发包方： 　　____年___月___日 　　承包方： 　　法定代表人： 　　____年___月___日 建筑工程协议书 篇3 　　工程名称：番禺区市桥西环皇冠蛋糕店综合楼1、厂房2、厂房3 　　甲方：广州市番禺区市桥西环皇冠蛋糕店 　　乙方：广州市番禺区第五建筑工程公司 　　根据《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》规定要求内容，经双方协商，对本工程的施工安全生产措施费达成以下协定共同遵守，并作为工程施工合同的补充。 　　一、双方责任：甲乙双方共同遵守《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》，并按其内容执行。 　　二、根据文件内容要求甲方将安全措施费划拨给乙方专款专用，做到符合《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的要求。 　　三、按照文件要求，甲方支付给乙方安全生产措施费为工程造价的1.22%，合计：14.55万元。 　　 四、安全措施费的支付计划要求 　　（一）、经有关部门审查符合开工条件应支付30 % 　　（二）、经有关部门中间安全评价合格后支付 60 % 　　（三）、工程竣工安全评价合格后支付10% 　　 五、违约责任： 　　（一）由于甲方未支付或未及时支付安全生产措施费而造成安监机构对乙方企业责罚及企业信誉等损失，以及未办理好施工许可证的，乙方有权追讨甲方造成的损失并作出补偿。 　　（二）、由于乙方原因，提取了工程施工安全生产措施费而达不到安监机构有关规定的，责任由乙方负责。 　　六、以上条款共同遵守。未尽事宜，双方协商解决。 　　甲方： 　　乙方： 　　（公章） 　　（公章） 　　代表： 代表： 　　日期： 年 月 日 　　日期： 年 月 日 建筑工程协议书 篇4 　　甲方： 　　乙方： 　　为切实加强安全生产管理，明确责任，经甲乙双方协商，一致同意订立本协议，以共同遵守。 　　一、甲方的职责： 　　1、根据政府主管部门有关文件和公司相关制度，制订相应的规章制度，并及时转达到项目部，积极引导乙方作好安全宣传工作。 　　2、将安全生产、文明施工、环境保护有关要求及时向乙方传达和交底，并督促和检查乙方实施情况，对乙方落实不到、实施不全的地方有权责令整改。 　　二、乙方的职责和义务 　　1、乙方应积极做好安全宣传工作，施工前应组织所有施工人员进行安全交底教育。 　　2、乙方应制订适用于本项目的安全生产、文明施工、环境保护方面的细则，并认真加以实施。 　　3、服从甲方的管理，认真对待甲方及主管部门的指导和检查，对存在的问题及时整改。 　　4、项目部管理人员人人都负有对安全生产、文明施工、环境保护的责任，尤其是专职安全员必须加强责任心和自身素质的提高，项目经理应积极配合安全员的工作。 　　5、加强安全管理工作，建立安全生产责任制和安全检查制度，制订安全生产方案，确保安全生产。 　　6、制订安全生产目标：确保工程无重大伤亡事故，杜绝死亡事故，重伤事故控制在万分之二以内，工伤责任事故控制在零，一般事故控制在国家规定范围内。 　　7、发生工伤事故应立即上报项目部和项目负责人，并及时上报公司，在公司和项目部的指导和帮助下妥善处理，并承担事故应有的责任。 　　8、本协议一式三份，甲乙双方和甲方工程部各一份。 　　甲方： 乙方： 　　代表： 代表： 　　年 月 日 建筑工程协议书 篇5 　　协议编号：LCXMB（建设安）字（20xx）-1 　　工程名称：**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程 　　管理单位（甲方）：中铁八局**铅矿项目部 　　施工单位（乙方）：四川畅阳建筑工程有限公司（柏继学施工队） 　　签订地点： 中铁八局**铅矿项目部办公室 　　签订时间： 　　工程施工安全协议条款 　　协议名称：**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程安全协议 　　管理单位（甲方）：中铁八局**铅矿项目部 　　施工单位（乙方）：四川畅阳建筑工程有限公司（柏继学施工队） 　　按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定，结合本工程具体情况，为确保施工过程中的安全，双方达成如下协议。 　　1. 工程概况 　　1.1工程名称： 　　1.2工程地点： 　　1.3 主要工程内容：**铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。 　　1.4 计划开工日期： 20xx 年 08 月 27 日 　　1.5 计划竣工日期： 工程完工施工人员全部退场 　　2.施工单位（乙方）的责任和义务 　　2.1施工安全责任地段（范围）：、整个施工工地；、各种施工物资及材料制作、堆放场地；、施工围墙外的人行道；施工单位（乙方）保证在这一地段（范围）内进行施工作业，并对施工安全全面负责。 　　2.2建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制，本工程项目施工安全负责人 ,全面负责本工程的施工安全，工程项目现场安全负责人 ,常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。 　　2.3结合本工程性质和特点，保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。主要安全防范措施是 执行《安全生产法》，建立安全保障体系，设专职安全员，落实安全生产责任制，严格执行安全措施，安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训。施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运，保护环境，四口五临边防护，工地消防保卫等工作，做到安全文明施工。 　　2.4向管理单位（甲方）提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料，以利管理单位（甲方）掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。 　　2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护，如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的`损坏，须及时恢复到原设备状态；造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏，须立即通知设备管理单位，配合设备管理单位进行修复，并承担全部修复费用，由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。 　　2.6坚持文明施工，加强施工周边环境，行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理，如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。 　　2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理，如因管理不善，保护措施执行不力造成人生安全事故，负全部责任。 　　2.8因工程施工，需拆除、迁移 通讯电气、给排水管网 设备，按规定与设备管理单位办理相关手续。 　　2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查，并对检查出现的安全问题按要求限期整改。 　　2.10其他责任和义务：1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作，避免责任事故发生。 　　2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。 　　3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理，不得找借口推诿延误，事故所发生的一切费用将由乙方承担。 　　2.11乙方应加强对施工人员的管理，严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定，施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全，所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证，并报一份完整的名单到甲方，再由甲方报辖区派出所备案，以便加强管理。 　　2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度，工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材，严禁各类事故的发生，如发生上述事故，一切责任均由施工单位承担，甲方不负任何责任。 　　2.13施工队应加强施工现场的管理工作，严禁闲杂人员和小孩进入施工现场，由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。 　　3管理单位的责任和义务 　　3.1对本工程施工中涉及 人员、设备、车辆安全的施工进行全过程监督。 　　3.2因施工造成 通讯、电气、给排水管网 　　设备损坏，应及时组织抢修，尽力减少损失和影响。 　　3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作，尽力为工程施工提供条件。 　　3.4管理方（甲方）在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚，视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。 　　4.发生事故时须逐级上报，不得隐瞒。 　　5.协议生效与终止 　　5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效，工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。 　　6.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 　　7. 此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。 　　管理单位：甲方中铁八局**铅矿项目部 　　代表签字： 　　项目部安质部经办人： 　　年 月 日 　　施工单位：乙方四川畅阳建筑工程限公司（柏继学施工队） 　　代表签字： 　　年 月 日 建筑工程协议书 篇6 　　××建筑工程公司(甲方) 　　××装修设计公司(乙方) 　　为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。 　　一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。 　　二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。 　　三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。 　　四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。 　　五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。 　　六、本协议自签订之日起生效。 　　七、本协议书一式两份，双方各执一份。 　　附件：《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。 　　甲方 ××建筑工程公司(盖章) 　　法人代表：××(签字) 　　乙方 ××装修设计公司(盖章) 　　法人代表：××(签字) 　　××××年×月×日 　　甲方地址：×××××× 乙方地址：×××××× 　　邮政编码：×××××× 邮政编码：×××××× 　　电话兼传真：×××××× 电话兼传真：×××××× 　　银行账号：×××× 银行账号：×××× 　　联系人：×××联系人：××× 建筑工程协议书 篇7 　　甲方：黑龙江省金源房地产开发有限公司 　　乙方： 　　经甲乙双方协商，甲方同意将香坊区煤管街棚户改造项目——土方工程，交由于乙方施工。现就合作事宜，达成协议如下： 　　一、工程概况： 　　1、香坊区煤管街棚户改造项目 　　2、工程地点：香坊区哈成路煤管街地段 　　3、承包范围：土方开挖工程（约20万米） 　　二、双方单价的确定： 　　甲乙双方将在进场施工前，签订正式一口价施工合同，此土方价格不得低于当时市场价格，或也可按定额执行。 　　三、土方量的确定： 　　按照基坑开挖方案计算土方工程量。 　　四、拨付方式： 　　每挖3万米土，拨款工程款一次。 　　五、保证金及返还： 　　乙方需交付工程保证金30万元整，待乙方进场施工时，在第一次土方款拨付时，一并返还。 　　甲方： 乙方： 　　年 月 日 建筑工程协议书 篇8 　　建设单位： (以下简称甲方) 　　根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准，由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责，经双方协商，特订本协议，共同遵守。 　　一、工程任务： 　　1．工程名称： 　　2．工程数量： 　　3．包工形式： 　　二、施工期限： 　　1．本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。 　　2．确定的日期必须严格遵守，以只争朝夕的精神，互相创造便利条件，保证按期完成，否则根据情节，酌情处理。 　　三、工程价款： 　　1．本工程全部造价 万元。 　　2．预算工资总额元。 　　3．定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。 　　4．取费标准按照交革建字 第 号文件执行。 　　5．工资费用付款办法：按工程进度分期付款，竣工验收后一次结算，按照银行规定办理付款手续。 　　6．乙方应交县建设局 ％的施工管理费，由甲方付款时扣收，转交建设局。 　　四、工程管理与质量验收： 　　1．由甲方、乙方确定专人组成工程质量检查验收小组，根据工程进度进行分段验收，不符合工程质量要求的，要及时返工。工程竣工后，由县建设局参加，进行一次综合性的工程验收。 　　2，以国家施工验收规范及施工图为验收标准，如有违反标准者，应查清原因，按国家规定及时处理。 　　3．在施工中遇有较大变更，应取得原计划单位的同意后，由甲方预先通知乙方，同时作好变更手续。 　　4．此项工程由建设单位 同志，施工单位 同志负责，双方互相配合，指导施工。 　　五、安全： 　　加强安全教育和检查工作，预防发生事故，确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故，由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。 　　六、材料、机具供应： 　　1．材料应堆放在适当位置，在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料，由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。 　　2．大型工具、脚手架、跳板等，由 方负责·小型工具、运输工具，由乙方负责。乙方如难以解决．由甲方大力协助。 　　3．施工现场所需电源、水源，由甲方负责。如水源、电源供应不足时，甲方应负责安排其他工作．否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。 　　七、本协议内容所不能包括的，见补充协议。 　　八、本协议自双方签章，县建设局批准之日起生效。 　　九、本协议一式八份，除由甲、乙双方各执一份外，并报送有关单位备查。 　　建设单位： 　　负责人： 　　施工单位： 　　负责人： 　　年 月 日 建筑工程协议书 篇9 　　甲方： 　　乙方： 　　甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺利进行，经甲乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下： 　　一、 甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约平方米，现 　　以包工包料的方式由乙方承包， 承包价以每平方米元计算，总共元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。 　　二、 乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。 　　三、 甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：一定要有二层模板)、顶木、 　　排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。 　　四、 乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。 　　五、 在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。 　　六、 乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。 　　七、 每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。 　　八、 楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼 　　大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴 　　2.1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴 　　2.1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖 　　2.1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴 　　1.5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。 　　九、 批荡前，把屋内所有杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。 　　十、 付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。 　　十 　　一、 甲方给乙方的建筑时间为________年____月____日至________年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000元正。 　　十 　　二、 此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。 　　甲方签名： 　　乙方签名

有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益②恶意串通，损害国家、集体或者第三者利益③以合法形式掩盖非法目的④损害社会公共利益⑤违反法律、行政法规的强制性规定。 　　相关法律知识： 　　建筑工程为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程。 　　其中房屋建筑物的建造工程包括厂房、剧院、旅馆、商店、学校、医院和住宅等，其新建、改建或扩建必须兴工动料，通过施工活动才能实现;附属构筑物设施指与房屋建筑配套的水塔、自行车棚、水池等。线路、管道、设备的安装指与房屋建筑及其附属设施相配套的电气、给排水、暖通、通信、智能化、电梯等线路、管道、设备的安装活动。 　　建筑与建设工程的区别 　　《建设工程质量管理条例》第二条规定，本条例所称建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 　　显然，建筑工程为建设工程的一部分，与建设工程的范围相比，建筑工程的范围相对为窄，其专指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，因此也被成为房屋建筑工程。 　　故此，桥梁、水利枢纽、铁路、港口工程以及不是与房屋建筑相配套的地下隧道等工程均不属于建筑工程范畴。

法律分析：建筑安装工程施工合同应包括：1、建筑、安装工程范围；2、建设工期：开工和单项、全部工程竣工日期；3、工程质量；4、技术标准；5、工程造价；6、技术资料交付时间；7、材料设备供应责任；8、拨款或货款数额和结算办法等。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三条 订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力，用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。第四条 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。第七条 用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。用人单位应当建立职工名册备查。第八条 用人单位招用劳动者时，应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者要求了解的其他情况；用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。第十条 建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

1.信息技术教师个人工作总结 　　转眼间一学期的工作已经结束，回顾本学期的工作，有辛勤过后的快乐，也有耕耘过后的收获，但也存在着很多不足与遗憾，总体来说，不管是教学还是教研组和其他方面，都让我收获颇多，下面我对本学期的工作做一简单总结： 　　一、思想方面 　　在思想上我积极要求进步，忠诚x的教育事业，积极参与学校x组织的各项活动，坚决服从组织安排。一学期来，我严格要求自己，积极创新，努力进取，树立正确的世界观、人生观和价值观，不断提高思想觉悟和教学水平。 　　二、教学方面 　　本学期我担任三年级、五年级x个班的信息技术教学，同时担任我校综合教研组长和校信息员的职务。作为一名信息技术教师，本学期我力求在教学上有所突破，我花费大量的时间和精力在网上搜索教学资料进行学习，制定了一套可行的教学进度计划，并在实施的过程中，根据学生对知识接受层次的不同，适当放慢进度，在其接受能力范围内进行有效教学，因材施教，以教材为基础，同时不断拓展知识面，寻求学生最感兴趣的东西去激发他们的学习积极性。教学效果也是非常明显的，本学期我指导的两位学生的电脑制作作品也荣获了“合肥市中小学生电脑制作”一等奖。 　　同时，为了准备xx省信息技术教学评比暨基本功大赛，我研读了大量的专业书籍，从理论上充实自己;常常隐匿于机房，钻研教学软件和练习基本功;经常奔波于其他学校听课，磨课，不断提高自己的课堂教学技能和水平。通过充分的准备和四天不分昼夜的比赛，最终取得了一等奖的成绩。在这里也要感谢学校的支持和许多同事的帮助。 　　三、教研组的工作 　　本学期我有幸担任我校综合教研组长一职，综合学科比较特殊，学科较多，有的学科甚至只有一名教师，因此，教研活动的开展往往受到限制。怎样使我们综合组的教研真正有效地开展，又能体现综合学科教研的特色?怎样让我们综合组成为一个优秀的团队?怎样量身定做我们的综合组计划?……作为没有任何教研组长工作经验的我来说，有太多的疑虑和担心了。而最终“综合组学科教研周”活动的成功开展，一次次的综合学科教师和学生的获奖，丰富而多彩的综合组师生活动等等。 　　我们用实力证明了我们团队的力量，最终获得了“优秀教研组”的殊荣。许多人对我的工作给予了肯定的评价，而我只能说我是用学习和服务的心态去努力做好我该做的，如果说是我的教研组计划制定的好，或者说作为综合组长，我组织开展的教研组活动有效，又或是说我从一开始就注意收集我们组的各项文字和图片等资料，向着“优秀教研组”的目标而去。那么我想说如果没有综合组每一位教师的支持，那么再完美的教研组计划、再精彩的活动策划可能都只是纸上谈兵和空中阁楼了。因此“优秀教研组”的荣誉称号，有我们组每一位教师的功劳，同时也有校领导的支持和语、数兄弟教研组的帮助。感谢你们! 　　四、学校信息员工作 　　本学期我担任了我校信息员一职，我的工作是负责校园网站的更新，同时负责将我校园网新闻向xx教育信息网发送。在这要说明一点，基本上只要是上了我们校园网的新闻我都会在第一时间发送到xx教育网，但是可能由于种.种原因，并不是说有我上传到xx教育信息网后台的新闻都能被审核，所以当有的老师撰写的新闻没有出现在xx教育信息网上的时候，请谅解。本学期我校上传到xx教育信息网的许多新闻还是非常有价值的，但是新闻数量相比一些兄弟学校还是稍微少了一点。因此希望下学期大家能积极撰稿，支持我的工作，同时也是做好学校的宣传工作。 　　五、其他工作 　　在机房管理方面，我能够严格要求学生，做到正确开关机，让其养成良好习惯。我尽自己的努力管理好机房的每台机子，并时不时对机房卫生进行全面打扫。另外，我积极参加一些集体活动，例如我参加了“xx区教职工卡拉OK大赛”、“xx区教职工羽毛球比赛”、我校六一活动，我执教了区内的一节公开课和一节录像课。这些活动，有的取得了很好的成绩，有的仅仅是参与，但是我想更多的是精神上的收获。 　　在做好以上工作的同时，我严格遵守学校的各项规章制度，处理好学校工作与个人之间的关系，在本学期做到了全勤，一边完成学校的各项任务，一边准备教材和学习自己的专业知识。 　　回顾这一学期的工作，基本上是比较顺利地完成了各项任务。当然，在我享受工作所带来的喜悦时，也发现一些工作中存在的问题。在今后的教育教学工作中，我将立足实际，创造性地搞好信息技术课的教学以及教研组的工作，使我的工作有所开拓，不断进取，更加严格要求自己，努力工作，不断的提升与完善自我! 2.信息技术教师个人工作总结 　　在学校领导的关心支持下，我在这一年立足实际、搞好教学，并且不断更新知识、提高自身素质。现将这个学年工作总结如下： 　　一、立足实际、搞好教学 　　我校的学生在信息技术方面的状况比较特殊，因为拥有一些转学生，与其它学科不同的是这些转学生之前从没有学过信息技术，在这方面是个空白，甚至不明白鼠标的用法，不明白开关机的方法，而其他的学生呢？已经会在网上邻居查找游戏，明白怎样将一个文件夹共享、隐藏、给共享加访问权限，有的时候老师都拿他没有办法。怎样让一个从未接触过信息技术知识的学生，熟练地掌握最基本的知识，我进行了“分层教学”的模式，并加强个别辅导、实现同学间一帮一、多帮一，基本解决了常规教学中难以攻克的难题。 　　二、立足教学、搞好教研组工作 　　在教务处的要求与指导下，这个学期的工作是十分正常的，每个月都有工作小结，集中学习的时间、地点，资料落实，并有记载，每月至少有一次专题性理论学习，资料针对强。 　　三、加强学习，提高业务水平 　　我平时注重自己的文化、业务学习，能攻记一本教学理论书，泛读两种以上杂志，撰写必须质量、教学论文，卡片摘记每月十张以上。任何教学活动总离不开理论与实践相结合这条主线，信息技术更是如此。在学校领导的支持下，我参加了20xx年市教育局组织的培训，并从中汲取了不少经验。 　　根据上述总结，我深深感到，只要立足实际，认真分析和研究好教材、大纲，研究好学生，争取学校领导、师生的支持，就能创造性地搞好信息技术课的教学，就能使我的工作有所开拓，有所进取。 3.信息技术教师个人工作总结 　　怀着对教育的梦想，我捧着一颗火热的心踏上了神圣的讲台。一个学期已过去,新的学期即将来临，在这半年里我深刻体会到了做老师的艰辛和快乐，我把自己的青春倾注于我所钟爱的教育事业上，倾注于每一个学生身上。一个学期的工作已经结束，收获不少，下面我对上学期的工作作一总结,为新学期的工作确立新的目标。 　　一、思想认识。 　　在上一学期里，作为一个***员，我在思想上严于律己，热爱*的教育事业，全面贯彻*的教育方针，以*员的要求严格要求自己，鞭策自己，力争思想上和工作上在同事、学生的心目中都树立起榜样的作用。积极参加学校组织的各项政治活动，如学校的*员冬训活动。一学期来，我服从学校的工作安排，配合领导和老师们做好校内外的各项工作。我相信在以后的工作学习中，我会在*组织的关怀下，在同事们的帮助下，通过自己的努力，克服缺点，取得更大的进步。新学期即将来临，我将更加努力工作，勤学苦练，使自己真正成为一个经受得起任何考验的***员。 　　二、教学工作。 　　在教学工作方面，整学期的教学任务都非常重，担任初一共十三个班级的信息技术课，但不管怎样，为了把自己的教学水平提高，我坚持经常看电脑报、信息技术奥赛书籍等，还经常网上找一些优秀的教案课件学习，还争取机会多出外听课，从中学习别人的长处，领悟其中的教学艺术。平时还虚心请教有经验的老师。在备课过程中认真分析教材，根据教材的特点及学生的实际情况设计教案。一学期来，认真备课、上课、听课、评课，及时批改作业、讲评作业，做好课后辅导工作，广泛涉猎各种知识，形成比较完整的知识结构，严格要求学生，尊重学生，发扬教学民主，使学生学有所得，不断提高，从而不断提高自己的教学水平和思想觉悟，并顺利完成教育教学任务。 　　在教学中，由于这个学期学校正在改造，所以没有安排机房，这对于信息技术课程来说，主要是突出学生的动手能力，所以教和学都有了一定的困难，但是为了上好这门课，也为了激发学生学习的兴趣，我作了充分的准备，每堂课上之前我都查找各种资料和图片，或者找一些学校老的电脑配件给学生们看，尽可能地让课堂让课堂气氛活跃，树立起他们学习的信心和激发他们学习台阶信息技术的兴趣。在整个教学过程中，由于是教室上课，所以我特地每节课都增加课本外的计算机基本知识，如像“计算机的发展史”，“dos基本命令”等。还辅导家里有电脑的同学学习一些课外操作知识，也收到了很好的效果，发现学生中还有很多电脑小高手的，如辅导学生信息技术奥赛，辅导学生制作网页，还辅导学生用word制作小报，也取得了丰硕的成果，辅导学生的小报制作获得了吴江市初中组三等奖。辅导的过程也很艰辛，通过这些辅导，使自己的辅导经验增加了，学生也学到了东西，增强了他们学习的兴趣和学习的信心。 　　这学期我还一个人承担了校本课程《asp网页制作》课题的开发和教材编写。从接到任务的开始，我就感到压力是非常重的。首先这是初中生学习asp网页制作，是一种新的尝试性教学模式，在整个教材编写探索过程中我查阅了很多的书籍和资料；其次asp是对有一定编程基础的学生学习的，一般是大学生学习的内容，在初高中还没有任何的教材可借鉴；再次，我还是刚刚从大学毕业出来的，教学经验还不足，既然学校把重任交给了我，我当然还是努力承担并把它一定要做好，所以我根据自己所学的经验一边探索一边编写，经过一个多月的努力终于编写完成。在每个星期二和五都花一个多小时辅导有潜力的学生学习这门课程，通过一个学期的实践教学，取得了很好的成绩。在新的学期里我将继续保留成功点并不断改进自编教材，尝试新的教学方法，争取有新的突破。 　　三、学校工作。 　　我严格要求自己，工作实干，并能完成学校给予的各项任务。由于我们是信息技术教师，这个特殊的职业决定了我们必须还有很多的学校工作要做，我服从*和学校领导的安排，兢兢业业，主要完成了学校电脑的维护，全体师生的床位卡、胸卡等的排版和打印，还完成了学校的种类成绩统计和打印，并完成了学校领导安排的所有任务。在以后的工作，我将一如既往，脚踏实地，我会更加积极地配合学校领导完成各项任务，为学校的美好明天更加努力。 　　四、考勤方面。 　　我在做好各项教育教学工作的同时，严格遵守学校的各项规章制度。处理好学校工作与个人之间的关系，一个学期里没有缺席过一次，晚上也是坚持天天加班，一边完成学校的各项任务，一边准备教材和学习自己的专业知识。在新学期中，我应更加勤恳，为学校作的事，自己更加努力学习专业知识，使自己的业务水平更上一层楼。 4.信息技术教师个人工作总结 　　不知不觉中一个学期就要结束了，回顾这个学期的工作，基本上是比较顺利的。我所享有的收获，我会用于下个学期的工作中，我所碰到的问题我会认真思考，想办法解决。在这个学期中，本人能在保持原有良好工作态度的基础上，不断进步，不断进取，不断学习，虚心向有经验的老师学习。为了保持优良的工作姿态，以使下一学年能以更优秀的面貌去继续工作，现将本人这学期的工作情况进行全面的总结，总结如下： 　　一、思想方面 　　在这学期里，我从思想上，利用师德师风教育活动端正自己;从行动上学电脑技术，学教学技能等;在生活上注意形象，为人师表。一学期来，我积极参加政治学习，努力提高自身的思想觉悟，服从学校的工作安排，默默无闻地配合领导和老师们做好校内外的各项工作，得到了领导和同事的肯定。这些肯定使我在以后的工作中变得更有信心、有动力去做好每一样工作。 　　二、工作方面 　　这学期我担任高一x班和高二xx两个班的信息技术课的教学，由于xx月中下旬高二学生要参加xx省学业水平测试，后期在高二的教学上又增加了近x倍的课时，使得工作量加大，我与同学科的邢老师一起对机房进行了重新的整理和安装新的题库。为这次考试做出了很好的铺垫，学生们发挥的很好，多数都是做过的原题。 　　为了做好微机室管理工作，更好地完成教学任务、为教学服务，本学期继续以发现和培养具有综合素质的学生为小组长，具体分工，连带促进，使各班每个组在上课时都能相互配合，共同遵守微机室的规章制度，按老师要求进行正确操作，养成良好的学习习惯和卫生习惯。同时认真做好各项记载。 　　在设备维护方面，本学期本人对学校的微机进行了检修、保养，力求它们能够正常的工作，为学生创造一个良好的学习环境。 　　三、业务方面 　　作为一名信息技术老师，应具有比别人更超前的目光，及时掌握最新的科技资讯。为此，我平时还虚心请教有经验的老师，经常上网浏览新课程教学及信息技术教学等资料，学习更多、更好、更新的知识。同时积极参加教研活动，多争取机会听评课，从中学习别人的长处，领悟其中的教学艺术，努力使自己向一名科研型教师看齐。 　　四、考勤方面 　　我在做好各项教育教学工作的同时，严格遵守学校的各项规章制度。处理好学校工作与私人之间的.关系，不迟到不早退，有时还会加班加点，这同时煅练了自己。对学校的工作尽职尽责，不论是学校分到的哪一项工作，我都配合同事尽自己的努力把工作做好。 　　“越是对事业爱得深，越感到自己对事业的不尽职。”在以后的教学工作中，我会在保持原有优良作风的基础上不断发展，我一定要发扬优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成绩。 5.信息技术教师个人工作总结 　　学期即将结束，回顾这一学期，本人能够努力工作，认真学习，从多方面进行计算机教学和管理工作。有辛勤的耕耘，有收获的喜悦，也有不足与遗憾，现总结如下： 　　一、教学方面 　　1、备课，认真写好教学计划，提前备好课，写好教案。平时做到周前备课。备课时认真钻研教材，学习好《xx技术课程指导纲要》，虚心向老教师学习、请教。力求吃透教材，找准重点、难点。为了上好每一节课，我上网查资料，集中别人的优点确定自己的教学思路，常常工作到深夜。为了学生能更直观地感受所学的知识内容，我积极制作课件，准备各种直观教学软件，搜集制作各知识点优秀案例展示给学生。 　　2、上课上好课的前提是做好课前准备，不打无准备之仗，尤其本学科主要课程都要上机完成，每节都要认真做好上机备课，检查机器状态，有无“不可用机器”。上课时认真讲课，力求抓住重点，突破难点，精讲精练。运用多种教学方法，从学生的实际出发，注意调动学生学习的积极性和创造性思维，使学生有举一反三的能力。在学生完成上机任务时，在各台计算机前巡视，注意对学困生进行手把手的辅导，课后及时做课后记，找出不足。 　　二、个人学习 　　积极学习各种理论，以充实自己，以便在工作中以坚实的理论作为指导，更好地进行教育教学。我还利用业余时间认真学习网络知识，学习制作网站，为学校的教育教学服务。同时，帮助其它老师制作多媒体课件，同时负责本学期建成的多媒体教室的日常管理工作。 　　1、加强自身基本功的训练，课堂上做到精讲精练，注重对学生能力的培养，知识上做到课课清、段段清。 　　2、对差生多些关心，多点爱心，再多一些耐心，使他们在对计算机的认识上有更大进步。 　　3、加强机房纪律和机器使用道德方面的教育，使学生不仅在班级集中注意力学习，在机房上机时也要按规定严格约束自己。 　　4、利用各种方法，训练学生提高、集中注意力。 　　5、在网站设计和多媒体课件制作上下功夫，努力使学校的网站和学校的多媒体课件的水平在原有的基础上有更大的进步。 　　教育工作，是一项常做常新、永无止境的工作。社会在发展，时代在前进，学生的特点和问题也在发生着不断的变化。作为有责任感的教育工作者，必须以高度的敏感性和自觉性，及时发现、研究和解决学生教育和管理工作中的新情况、新问题，掌握其特点、发现其规律，尽职尽责地做好工作，以完成我们肩负的神圣历史使命。 　　一份春华，一份秋实，在教书育人的道路上我付出的是汗水和泪水，然而我收获的却是那一份份充实，那沉甸甸的情感。我用我的心去教诲我的学生，我用我的情去培育我的学生，我无愧于我心，我无悔于我的事业。让我把一生矢志教育的心愿化为热爱学生的一团火，将自己最珍贵的爱奉献给孩子们，相信今日含苞欲放的花蕾，明日一定能盛开绚丽的花朵。

财务分析中重要财务指标的计算与分析一、变现能力比率1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计标准值：2.0。意义：体现企业的偿还短期债务的能力。流动资产越多，短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强。分析提示：低于正常值，企业的短期偿债风险较大。一般情况下，营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计保守速动比率=（货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额）/流动负债标准值：1/0.8意义：比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。因为流动资产中，尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货，因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比，以衡量企业的短期偿债能力。分析提示：低于1的速动比率通常被认为是短期偿债能力偏低。影响速动比率的可信性的重要因素是应收账款的变现能力，账面上的应收账款不一定都能变现，也不一定非常可靠。二、资产管理比率1、存货周转率=产品销售成本/[（期初存货+期末存货）/2]标准值：3。意义：存货的周转率是存货周转速度的主要指标。提高存货周转率，缩短营业周期，可以提高企业的变现能力。分析提示：存货周转速度反映存货管理水平，存货周转率越高，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容。2、存货周转天数=360/存货周转率=[360*（期初存货+期末存货）/2]/产品销售成本标准值：120。意义：企业购入存货、投入生产到销售出去所需要的天数。提高存货周转率，缩短营业周期，可以提高企业的变现能力。分析提示：存货周转速度反映存货管理水平，存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金或应收账款的速度越快。它不仅影响企业的短期偿债能力，也是整个企业管理的重要内容。3、应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]标准值：3。意义：应收账款周转率越高，说明其收回越快。反之，说明营运资金过多呆滞在应收账款上，影响正常资金周转及偿债能力。分析提示：应收账款周转率，要与企业的经营方式结合考虑。以下几种情况使用该指标不能反映实际情况：第一，季节性经营的企业；第二，大量使用分期收款结算方式；第三，大量使用现金结算的销售；第四，年末大量销售或年末销售大幅度下降。4、应收账款周转天数=360/应收账款周转率=（期初应收账款+期末应收账款）/2]/产品销售收入标准值：100。意义：应收账款周转率越高，说明其收回越快。反之，说明营运资金过多呆滞在应收账款上，影响正常资金周转及偿债能力。分析提示：应收账款周转天数，要与企业的经营方式结合考虑。以下几种情况使用该指标不能反映实际情况：第一，季节性经营的企业；第二，大量使用分期收款结算方式；第三，大量使用现金结算的销售；第四，年末大量销售或年末销售大幅度下降。5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数={[（期初存货+期末存货）/2]*360}/产品销售成本+{[（期初应收账款+期末应收账款）/2]*360}/产品销售收入标准值：200。意义：营业周期是从取得存货开始到销售存货并收回现金为止的时间。一般情况下，营业周期短，说明资金周转速度快；营业周期长，说明资金周转速度慢。分析提示：营业周期，一般应结合存货周转情况和应收账款周转情况一并分析。营业周期的长短，不仅体现企业的资产管理水平，还会影响企业的偿债能力和盈利能力。6、流动资产周转率=销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2]标准值：1。意义：流动资产周转率反映流动资产的周转速度，周转速度越快，会相对节约流动资产，相当於扩大资产的投入，增强企业的盈利能力；而延缓周转速度，需补充流动资产叁加周转，形成资产的浪费，降低企业的盈利能力。分析提示：流动资产周转率要结合存货、应收账款一并进行分析，和反映盈利能力的指标结合在一起使用，可全面评价企业的盈利能力。7、总资产周转率=销售收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]标准值：0.8。意义：该项指标反映总资产的周转速度，周转越快，说明销售能力越强。企业可以采用薄利多销的方法，加速资产周转，带来利润绝对额的增加。分析提示：总资产周转指标用於衡量企业运用资产赚取利润的能力。经常和反映盈利能力的指标一起使用，全面评价企业的盈利能力。三、负债比率1、资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%标准值：0.7。意义：反映债权人提供的资本占全部资本的比例。该指标也被称为举债经营比率。分析提示：负债比率越大，企业面临的财务风险越大，获取利润的能力也越强。如果企业资金不足，依靠欠债维持，导致资产负债率特别高，偿债风险就应该特别注意了。资产负债率在60％─70％，比较合理、稳健；达到85％及以上时，应视为发出预警信号，企业应提起足够的注意。2、产权比率=（负债总额/股东权益）*100%标准值：1.2。意义：反映债权人与股东提供的资本的相对比例。反映企业的资本结构是否合理、稳定。同时也表明债权人投入资本受到股东权益的保障程度。分析提示：一般说来，产权比率高是高风险、高报酬的财务结构，产权比率低，是低风险、低报酬的财务结构。从股东来说，在通货膨胀时期，企业举债，可以将损失和风险转移给债权人；在经济繁荣时期，举债经营可以获得额外的利润；在经济萎缩时期，少借债可以减少利息负担和财务风险。3、有形净值债务率=[负债总额/（股东权益-无形资产净值）]*100%标准值：1.5。意义：产权比率指标的延伸，更为谨慎、保守地反映在企业清算时债权人投入的资本受到股东权益的保障程度。不考虑无形资产包括商誉、商标、专利权以及非专利技术等的价值，它们不一定能用来还债，为谨慎起见，一律视为不能偿债。分析提示：从长期偿债能力看，较低的比率说明企业有良好的偿债能力，举债规模正常。4、已获利息倍数=息税前利润/利息费用=（利润总额+财务费用）/（财务费用中的利息支出+资本化利息）通常也可用近似公式：已获利息倍数=（利润总额+财务费用）/财务费用标准值：2.5。意义：企业经营业务收益与利息费用的比率，用以衡量企业偿付借款利息的能力，也叫利息保障倍数。只要已获利息倍数足够大，企业就有充足的能力偿付利息。分析提示：企业要有足够大的息税前利润，才能保证负担得起资本化利息。该指标越高，说明企业的债务利息压力越小。四、盈利能力比率1、销售净利率=净利润/销售收入*100%标准值：0.1。意义：该指标反映每一元销售收入带来的净利润是多少。表示销售收入的收益水平。分析提示：企业在增加销售收入的同时，必须要相应获取更多的净利润才能使销售净利率保持不变或有所提高。销售净利率可以分解成为销售毛利率、销售税金率、销售成本率、销售期间费用率等指标进行分析。2、销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/销售收入]*100%标准值：0.15。意义：表示每一元销售收入扣除销售成本後，有多少钱可以用於各项期间费用和形成盈利。分析提示：销售毛利率是企业是销售净利率的最初基础，没有足够大的销售毛利率便不能形成盈利。企业可以按期分析销售毛利率，据以对企业销售收入、销售成本的发生及配比情况作出判断。3、资产净利率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]*100%无标准值。意义：把企业一定期间的净利润与企业的资产相比较，表明企业资产的综合利用效果。指标越高，表明资产的利用效率越高，说明企业在增加收入和节约资金等方面取得了良好的效果，否则相反。分析提示：资产净利率是一个综合指标。净利的多少与企业的资产的多少、资产的结构、经营管理水平有着密切的关系。影响资产净利率高低的原因有：产品的价格、单位产品成本的高低、产品的产量和销售的数量、资金占用量的大小。可以结合杜邦财务分析体系来分析经营中存在的问题。4、净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]*100%标准值：0.08。意义：净资产收益率反映公司所有者权益的投资报酬率，也叫净值报酬率或权益报酬率，具有很强的综合性。是最重要的财务比率。分析提示：杜邦分析体系可以将这一指标分解成相联系的多种因素，进一步剖析影响所有者权益报酬的各个方面。如资产周转率、销售利润率、权益乘数。另外，在使用该指标时，还应结合对“应收账款”、“其他应收款”、“待摊费用”进行分析。五、现金流量流动性分析1、现金到期债务比=经营活动现金净流量/本期到期的债务本期到期债务＝一年内到期的长期负债＋应付票据标准值：1.5。意义：以经营活动的现金净流量与本期到期的债务比较，可以体现企业的偿还到期债务的能力。分析提示：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。2、现金流动负债比=年经营活动现金净流量/期末流动负债标准值：0.5。意义：反映经营活动产生的现金对流动负债的保障程度。分析提示：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。3、现金流动负债比=经营活动现金净流量/期末负债总额标准值：0.25。意义：企业能够用来偿还债务的除借新债还旧债外，一般应当是经营活动的现金流入才能还债。分析提示：计算结果要与过去比较，与同业比较才能确定高与低。这个比率越高，企业承担债务的能力越强。这个比率同时也体现企业的最大付息能力。六、获取现金的能力1、销售现金比率=经营活动现金净流量/销售额标准值：0.2。意义：反映每元销售得到的净现金流入量，其值越大越好。分析提示：计算结果要与过去比，与同业比才能确定高与低。这个比率越高，企业的收入质量越好，资金利用效果越好。2、每股营业现金流量=经营活动现金净流量/普通股股数无标准值。意义：反映每股经营所得到的净现金，其值越大越好。分析提示：该指标反映企业最大分派现金股利的能力。超过此限，就要借款分红。3、全部资产现金回收率=经营活动现金净流量/期末资产总额标准值：0.06。意义：说明企业资产产生现金的能力，其值越大越好。分析提示：把上述指标求倒数，则可以分析，全部资产用经营活动现金回收，需要的期间长短。因此，这个指标体现了企业资产回收的含义。回收期越短，说明资产获现能力越强。七、财务弹性分析1、现金满足投资比率=近五年累计经营活动现金净流量/同期内的资本支出、存货增加、现金股利之和。资本支出，从购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金专案中取数；存货增加，现金股利，均从现金流量表主、附表中取数。标准值：0.8。意义：说明企业经营产生的现金满足资本支出、存货增加和发放现金股利的能力，其值越大越好。比率越大，资金自给率越高。分析提示：达到1，说明企业可以用经营获取的现金满足企业扩充所需资金；若小於1，则说明企业部分资金要靠外部融资来补充。2、现金股利保障倍数=每股营业现金流量/每股现金股利=经营活动现金净流量/现金股利标准值：2。意义：该比率越大，说明支付现金股利的能力越强，其值越大越好。分析提示：分析结果可以与同业比较，与企业过去比较。3、营运指数=经营活动现金净流量/经营应得现金经营所得现金=经营活动净收益+非付现费用=净利润-投资收益-营业外收入+营业外支出+本期提取的折旧+无形资产摊销+待摊费用摊销+递延资产摊销标准值：0.9。意义：分析会计收益和现金净流量的比例关系，评价收益质量。分析提示：接近1，说明企业可以用经营获取的现金与其应获现金相当，收益质量高；若小於1，则说明企业的收益质量不够好。

就是结婚领证的地方

如果你在为外贸网站的引流头疼，很多方式和手段都想用，但精力有限，找到最适合自己的方式，深入研究，才会有令人满意的结果。1.关键词搜索——挖掘搜索关键词的潜在用户如果你选择稳定投放引流，可以试试SEO推广，但相对来说周期长、转化慢。想短期见效的话，还是要用GoogleAdwords，精准迅速，当客户输入关键词检索的时候，就会获取相关的信息，那我们要注意做好三个方面：1.选择要投放的核心关键词、Google下拉关键词；2.编写详细的附加信息、广告文案；3.学会看消费人群、受众特点等数据效果。2.社交媒体营销——开发用户和投放广告社交媒体平台有很多，主流的Facebook,Instagram，Pinterest等，B2B的社交媒体营销更推荐Linkedin，B2C零售可以选择Facebook，时尚类、美妆类的产品通过Instagram和Youtube营销再合适不过了。其中社交媒体营销有免费和付费两种：免费的玩法包括私信开发客户，加入相关群组，积累一定的数量，往网站引流，并分享网站上的文章。付费玩法就是广告营销，社会媒体平台的广告属于信息流展示广告，主动推送给用户看，设置好用户受众，精准投放。Facebook广告是为外贸网站引流的最佳渠道之一。但需要一定预算以及测试时间，测试产品并找到转化率最高的产品。突出与激发冲动型消费是Facebook广告图片的最重要的特征，让客户留意到我们的图片，多次测试，把最能激活客户购物欲望的图片作为展示图。目前Ueeshop自建站平台作为国内首家完成Facebook店铺技术对接，实现网站+Facebook店铺同步；实现品牌推广与用户转化同步进行。填上FacebookID即可进行Facebook推广数据追踪和分析；多个社交账号可直接登录网站并进行购买产品；支持多样式分享按钮，一键分享网站产品到各大社交平台，Ueeshop自建站平台全方位玩转网站引流营销。3.EDM营销——电子邮件营销，轻松获得大流量作为外贸网站，email资源影响流量。如果通过以前在其他平台或者第三方平台积累到一定数量的客户电子邮件，那么可以尝试制作一个产品邮件来引流，但是注意营销频率不宜太高，避免引起反感。4.实时更新——引导鼓励用户在网站产品页面评论为什么要做产品页面留评论呢？你的网站页面一旦被Google检索收录以后，它还会经常来访，确定你的网页是否有更新。网站产品更新较少的时候，产品评论更新则是最好的方法。通过让用户留下评价的方式让网站页面保持更新状态，评论越多页面内容就越多，长期下来排名也会提升。这是个需要长期坚持的步骤，时间越长效果越好。此外，评价会让新客户知道产品的情况，引发从众心理，哪怕只有少数好评，对转化率也是有所提升。

把握细节，认真做好会前演练各种形式的会前演练，对发现和解决会务工作中可能出现的问题，更好地落实会议方案中的各项任务，具有难以替代的重要价值。对会议细节进行逐项演练。大型会议的会务工作涉及的工作环节多，容易出现疏漏，因此在会前要对每场会议的每项任务和分工进行逐项推演，对可能出现的情况和问题提早研究解决办法，在此基础上制定详细的分工明细表，使每个人都清楚自己的任务，并了解其他人的任务，确保工作没有漏洞、任务没有漏项、人员没有漏位。

1. 关于集体方面的名言或诗句 关于集体方面的名言或诗句 1. 关于歌颂优秀我集体的名言,警句或诗句 1、人心齐，泰山移。——谚语 2、三个臭皮匠，顶个诸葛亮。——谚语 3、众人拾柴火焰高。——中国谚语 4、民齐者强。——荀子 5、团结一条心，石头变成金。 6、用众人之力，则无不胜也。——《淮南子》 7、团结就是力量。——谚语 8、万夫一力，天下无敌。——刘基 9、二人同心，其力断金。——《易经》 10、单丝不成线，独木不成林。——俗语 11、集体是力量的源泉，众人是智慧的摇篮。 12、一个篱笆打三个桩，一个好汉要有三个帮。——毛泽东 、只要人手多，石磨挪过河。 16、不管一个人多么有才能，但是集体常常比他更聪明和更有力。——奥斯特洛夫斯基 17、村子团结力量大，家庭团结幸福多。——（藏族）谚语 18、凝聚产生力量，团结诞生希望。 19、天时不如地利，地利不如人和。——孟轲 20、孤雁难飞，孤掌难鸣。 21、三人省力，四人更轻松，众人团结紧，百事能成功。 2. 关于歌颂优秀集体的名言警句或诗句 1. 一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。——雷锋 2. 一堆沙子是松散的，可是它和水泥、石子、水混合后，比花岗岩还坚韧。——王杰 3. 个人之于社会等于身体的细胞，要一个人身体健全，不用说必须每个细胞都健全。——闻一多 4. 一朵鲜花打扮不出美丽的春天，一个人先进总是单枪匹马，众人先进才能移山填海。——雷锋 5. 活着，为的是替整体做点事，滴水是有沾润作用，但滴水必加入河海，才能成为波涛。——谢觉哉 6. 人是要有帮助的。荷花虽好，也要绿叶扶持。一个篱笆打三个桩，一个好汉要有三个帮。——毛泽东一燕不能成春。——克雷洛夫 7. 人民是土壤，它含有一切事物发展所必须的生命汁液；而个人则是这土壤上的花朵与果实。——别林斯基 8. 单丝不成线，独木不成林。——俗语 9. 三个臭皮匠，顶个诸葛亮。——俗语 10. 团结就是力量。——谚语 11. 一堆沙子是松散的，可是它和水泥、石子、水混合后，比花岗岩还坚韧。——王杰 12. 人是要有帮助的。荷花虽好，也要绿叶扶持。一个篱笆打三个桩，一个好汉要有三个帮。——毛泽东 13. 我不应把我的作品全归功于自己的智慧，还应归功于我以外向我提供素材的成千成万的事情和人物。——歌德 14. 我们知道个人是微弱的，但是我们也知道整体就是力量。——马克思 15. 万人操弓，共射一招，招无不中。——《吕氏春秋》 3. 关于集体的名人名言 集体名言，警句，格言，语录 · 要永远觉得祖国的土地是稳固地在你的脚下，要与集体一起生活，要记住，是集体教育了你。哪一天你若和集体脱离，那便是末路的开始。 --- 《奥斯特洛夫斯基两卷集》 · 谁若认为自己是圣人，是埋没了的天才，谁若与集体脱离，谁的命运就要悲哀。集体什么时候都能提高你，并且使你两脚站得稳。 --- 《奥斯特洛夫斯基两卷集》 · 任何一种不为集体利打算的行为，都是自杀的行为，它对社会有害，也就是对自己有害。 --- 马卡连柯：《论共产主义教育》 · 一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。 --- 雷锋 · 谁若与集体脱离，谁的命运就要悲哀。 --- 奥斯特洛夫斯基 · 个人如果但靠自己，如果置身于集体的关系之外，置身于任何团结民众的伟大思想的范围之外，就会变成怠惰的、保守的、与生活发展相敌对的人。 --- 高尔基 · 要永远觉得祖国的土地是稳固地在你脚下，要与集体一起生活，要记住，是集体教育了你。那一天你若和集体脱离，那便是末路的开始。 --- 奥斯特洛夫斯基 · 谁若认为自己是圣人，是埋没了的天才，谁若与集体脱离，谁的命运就要悲哀。集体什麽时候都能提高你，并且使你两脚站得稳。 --- 奥斯特洛夫斯基 · 热爱劳动吧。没有一种力量能象劳动，既集体、友爱、自由的劳动的力量那样使人成为伟大和聪明的人。 --- 高尔基 · 我们必须以现实做出发点，我们既不能象孙行者的摇身一变，脱离这个现实的世界，翻个筋斗到天空里去，那么我们只有向前干的态度，只有排除万难向前奋斗的一个态度……现实就根本是有缺憾的，必然是不完全的，必然是有着许多不满意的，甚至必然是不着许多令人痛心疾首的，我们既不能逃避现实，就不能逃避这种种，就只有设法来对付这种种；一个人或少数人来对付不够，就只有设法造成集体的力量来对付。 --- 《韬奋文集》 个人之于社会等于身体的细胞，要一个人身体健全，不用说必须每个细胞都健全。 闻一多. 一燕不能成春。 克雷洛夫. 谁若认为自己是圣人，是埋没了的天才，谁若与集体脱离，谁 的命运就要悲哀。集体什麽时候都能提高你，并且使你两脚站得稳。 奥斯特洛夫斯基 。 参考资料： 4. 关于集体的格言谚语有哪些 ●人多力量大，柴多火焰高 ●众人拾柴火焰高 ●土多好打墙，人多力量强 ●众人扶船能过山 ●只要人手多，石磨挪过河 ●百事靠人多，牌轩抬过治 ●用众人之力，则无不胜也〈淮南子〉 ●千斤担子众人挑 ●万人万双手，拖着泰山走 ●天上星多黑夜明，地上树多成森林 ●十个种竹，一年成林，一人种竹，十年成林 ●微风聚在一起，就有台风的力量（越南） ●人不众，帽不压风 ●巨大的松涛声，是从每棵树上发出来的（欧洲） ●轻霜冻死单根草，狂风难毁万木林（蒙古） ●蚊子如果一齐冲锋，大象也会被征服（伊朗） ●好虎架不住群狼 ●恶狼难敌众犬，好手难打又拳 ●好手不敌双拳，双拳不如四手 ●狼众食人，人众食狼 ●鸟多不怕鹰，人多把山平 ●树要成林，人要成群 ●大树成林不怕我，十根细线拧成绳 ●一虎势单，众鸟遮日 ●风大就凉，人多就强 ●人多力大，龙虎害怕 ●蚂蚁多了咬死人 ●若是大家都走到河里，鳄鱼便不敢张嘴（马尔加什） ●星多夜空亮，人多智慧广 ●一个人的聪明有限，众人的智慧无穷 ●人多讲出理来，稻多打出米来 ●一人不敌二人智 ●一人计短，百人计长 ●一人做事不到，二人谋事有余 ●一人主张，不如二人商量 ●一只眼看不远，千只眼看穿天 5. 关于集体的名言 天时不如地利，地利不如人和。——先秦u2022孟子 团结就是力量。——谚语 一个人像一块砖砌在大礼堂的墙里，是谁也动不得的；但是丢在路上， 挡人走路是要被人一脚踢开的。——艾思奇 单丝不成线，独木不成林。——俗语 二人同心，其力断金。——《易经》 万人操弓，共射一招，招无不中。——《吕氏春秋》 民齐者强。——荀况 唯宽可以容人，唯厚可以载物。——薛宣 聪明人与朋友同行，步调总是齐一的。——法国谚语 一致是强有力的，而纷争易于被征服。——伊索 若不团结，任何力量都是弱小的。——拉封丹 上下同欲者胜。——孙武 共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。——奥斯特洛夫斯基 人心齐，泰山移。——中国谚语 6. 有关集体的格言 要永远觉得祖国的土地是稳固地在你脚下，要与集体一起生活，要记住，是集体教育了你。那一天你若和集体脱离，那便是末路的开始。 —— 奥斯特洛夫斯基 一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。 —— 雷锋 热爱劳动吧。没有一种力量能象劳动，既集体、友爱、自由的劳动的力量那样使人成为伟大和聪明的人。 —— 高尔基 儿童集体里的舆论力量，完全是一种物质的实际可以感触到的教育力量。 —— 马卡连柯 不管一个人多么有才能，但是集体常常比他更聪明和更有力。 —— 奥斯特洛夫斯基 一个人如果单靠自己，如果置身于集体的关系之外，置身于任何团结民众的伟大思想的范围之外，就会变成怠惰的、保守的、与生活发展相敌对的人。 —— 高尔基 任何一种不为集体利益打算的行为，都是自杀的行为，它对社会有害。 —— 马卡连柯 人的巨大的力量就在这里——觉得自己是在友好的集体里面。 —— 奥斯特洛夫斯基

作为一名优秀的求职者，你要有足够强大的心理素质，同时要具有品德与能力兼备。

增收支撑政策措施是指针对特定群体或行业，政府采取的一系列政策措施，以促进其收入的提高。这些措施可以包括减税、发放补贴、调整最低工资标准、提高社会保障等方面的政策。这些政策旨在减轻收入较低或经济困难的人群或行业的负担，提高其可支配收入水平，从而促进内需增长和经济稳定。例如，在中国，为了支持农民增收，政府制定了一系列农村扶持政策，如农村土地流转和集约化经营、农业生产补贴、农民工就业培训等。同时也通过税收优惠等手段吸引企业投资发展农村产业，促进城乡居民收入差距缩小和社会经济协调发展。

为了贯彻人事部《企事业单位评聘专业技术职务若干问题暂行规定》（人职发（1990）4号，积极稳妥地使我部专业技术职务评聘工作转入经常化，进一步完善和深化专业技术职务聘任制度，全面地开展专业技术人员考核工作，建立健全专业技术人员考绩档案，特制定本办法。　第一条　对专业技术人员进行考核，是实行专业技术职务聘任制的基础和前提，是专业技术职务聘任的一个重要组成部分，是选拔人才，合理使用人才的重要依据，也是为专业技术人员续聘、晋升、奖惩提供依据的有效手段。对于保证专业技术职务评聘工作的科学性和公正性，调动广大专业技术人员的积极性，认真履行岗位职责，激励先进、 鞭策后进都有着十分重要的意义。　第二条　专业技术人员考核要严格掌握思想政治标准，以履行岗位职责或任期目标的工作实绩为主要内容，对照不同专业系列、岗位的职责，确定各类人员的考核内容和细则。考核内容一定要有明确的数量、质量和效益的要求，体现科学定量的考核原则。　第三条　考核坚持实事求是、公正合理的原则。采取定性和定量相结合，专家、领导和群众评议相结合的方法。考核结果与本人见面。　第四条　对专业技术人员的考核，必须坚持制度化、经常化。凡未经考核的专业技术人员，不能参加专业技术职务的评聘晋升，对拒不参加考核者，按解聘对待。　　考核结果要分为优秀、称职、基本称职和不称职四个档次，作为续聘、缓聘、低聘、解聘和晋升，奖惩的主要依据，充分体现奖优罚劣、鼓励竞争、优上劣下和按劳分配原则。　第五条　建立健全专业技术人员的考绩档案，做好考绩档案的管理工作，考核结果要记入考绩档案。专业技术人员调转工作时，应将考绩档案随同人事档案一并移交。　第六条　考核工作要按照专业技术人员聘任权限进行。各类各级专业技术人员（包括兼任专业技术职务的单位领导）按聘任职务参加考核。待聘专业技术职务的人员（包括研究生和见习期满的大、中专毕业生），也应参加考核。　第七条　各单位要建立健全各级考核组织。　　（一）组建考核工作领导小组，由行政正职担任组长，领导本单位的考核工作，审定考核结果。　　（二）组建单位专业技术人员考核委员会（简称考核委员会），由单位主管领导任主任，人事、业务技术主管部门及有关部门负责人参加。考核委员会一般由7～13人组成，负责审议考核小组的考核结果。　　（三）组建部门专业技术人员考核小组（简称考核小组）由本部门主要行政领导任组长，业务负责人和技术骨干参加。考核小组一般由3～7人组成，负责考核本部门专业技术人员。　　（四）考核小组成员应由作风正派、办事公道、政策性强并具有中级以上专业技术职务的人员担任。在考核本人或亲属时实行回避制度。　　（五）人事部门负责考核的日常工作。　第八条　考核方式根据各单位特点一般可分为定期考核和项目考核。　　（一）定期考核分为年度考核和任期届满考核。年度考核，一般在下一年第一季度完成。任职期满考核在聘期届满二个月内完成。　　（二）项目考核，是指对专业技术人员承担的重大或周期超过1年的科研项目或课题，完成情况的考察和评价。　第九条　考核程序：　　（一）个人述职：被考核人员，根据考核标准及内容，对照任职的岗位职责，实事求是地填写《专业技术人员考核表》，撰写工作总结，在一定范围内述职。　　（二）评议考核：考核小组组织对述职人员进行民主评议，根据个人总结及民主评议情况，对照考核标准进行考核评价，根据考核结果排序推荐，并写出考核评语。　　（三）人事部门将考核结果汇总，报考核委员会审核。确定优秀、称职、基本称职和不称职人员的名单（优秀一般不超过15％，基本称职5％～10％，不称职5％以内），提出奖惩和使用意见，报考核工作领导小组审定，单位行政正职批准。　　单位行政领导（含副职）的考核结果报部审批。　　（四）考核结果与本人见面后存入考绩档案。　第十条　考核工作中，必须执行严明的纪律，做到实事求是、严肃认真。对于弄虚作假、徇私舞弊、以权谋私、打击报复等行为者，一经查出，按党纪、政纪严肃处理。　第十一条　考核工作是一项非常重要的工作，涉及面广，政策性强、关系到广大专业技术人员的切身利益，是对他们进行正确评价合理使用的关键环节，各单位应予以高度重视，严肃对待。认真组织好本单位的考核工作，按照部《关于制定专业技术人员考核标准的原则意见》，结合实际情况，制定本单位的考核标准和细则，考核结果报部备案。　　本办法由部人事劳动司负责解释。

通信工程可以算是所有工科专业里面难度最高的那个等级的专业了。通信工程的课程一般有：高等数学、线形代数、概率论与数理统计、复变函数、普通物理、电路分析、模拟电子电路、数字电路与逻辑设计、通信原理、信号与系统、电磁场。以上这些应该是所有通信专业的学生都会学的。剩下的专业课就不一定一样了，看每个学校的设置不同会不同。基本上会涵盖几个大类（不一定每个课程都有）：计算机类：如数据结构、数据库、微机原理。嵌入式类：如单片机原理、DSP原理、EDA原理。网络类：宽带通信网、接入网、光纤通信网、网络管理、交换原理等等介质传输类：电信传输原理、光纤通信原理、电波与天线原理、移动通信原理等等

信息技术老师的缺口还是挺大的。信息技术老师好就业，教师是目前比较火热的行业。国家对教师非常重视，国家对教师的需求量会越来越多。信息技术老师就业前景是非常好的。互联网的高速发展+小学新增科目“信息技术”学科，越来越多的人投身网络行业，从而导致信息技术、大数据、开发软件等成为考生喜欢报考的专业，所以信息技术老师的需求量也会与日俱增。信息技术教师注意事项信息技术在基础教育中不被重视的现实引发了教师们的疑问“信息技术课程生存的空间到底有多大”，不少教师认为信息技术课程与课程整合在培养学生的能力素质上具有相同的目标，二者实际上在做着同一件事情，因此怀疑信息技术课程存在的价值性。整合后的课程承担的是应用层面的信息技术内容。它作为课程教学（如语文）的工具手段，强调的是在教学（或者学习）过程中的信息技术手段的运用。信息技术课承担的不仅包括一般的信息素养，还要向学生传授技术层面的内容以及必要的信息技术思想、方法、原理。

祝福高考加油的成语有：1、独占鳌头2、登科及第3、艳冠群芳4、喜气盈门5、旗开得胜6、百事称心7、一帆风顺8、一步登天9、心想事成10、出人头地11、冠压群芳12、金榜题名13、直取苍龙14、道山学海15、一鸣惊人16、一骑绝尘17、六六大顺18、九九归真19、七星高照20、蟾宫折桂21、八面威风22、首屈一指23、十全十美24、学无止境25、名列前茅26、出类拔萃27、八方来运28、朝气如虹29、拨云见日30、功成名就31、梦想成真32、一举夺魁33、事事顺利34、一马当先35、鱼跃龙门36、马到成功37、前程似锦38、学海无涯39、九九洪福40、连中三元41、一枝独秀42、如愿以偿43、鹏程万里44、三元及第45、如愿以偿46、光耀门楣47、一鼓作气48、披荆斩棘49、有志竟成50、游刃有余51、策顽磨钝52、一往无前53、矢志不渝54、登科及第55、精益求精56、鱼跃龙门57、直挂云帆58、计日程功59、鹏程万里60、蟾宫折桂

设短对角线对的角为X则6x=360，解x=60。所以短对角线分的是2个等边三角形，故3＊4＝12

发生安全事故的原因是什么？下面就让我们来学习吧。小编告诉你安全事故的原因是什么？发生安全事故的根本原因：一是人们对安全的理解不足，安全意识差；二是机械设备的安全保护性能差，施工人员操作不规范；三是安全防护措施不到够。应对安全事故的措施：一：提高意识，完善机构。提高企业各级领导的意识。认识到安全生产对企业声誉、名誉、国家财产和建设者的重要性。要牢记安全生产与生产、安全与效益、安全与进程的关系。当三者与安全发生冲突时，要坚持安全第一的原则；建立安全生产管理组。职责是：落实法规、政策、措施，制定计划，完善制度，解决问题，主持调查，提出改进措施。2：完善制度，严格预防。建立和完善各级部门的安全生产责任制。使任何人、任何部门都有义务，做好安全生产责任制。让任何人、任何部门在施工前检查车辆的各项性能，并严格遵循操作规程。施工现场做好维护工作，确保机器无故障，无超负荷运行，以确保机器无故障和无安全事故隐患，避免安全事故发生。2.制定相应的安全技术措施制度。安全隐患随处可见，因此在施工组织设计时，应对施工过程中存在的不安全因素进行预防和分析，以控制和消除施工过程中的隐患，从技术和管理上采取措施，防止安全事故的发生。3.建立安全检查制度。实施每个分项目安全员。3：加强培训，提高素质1.加强管理层人员培训，提高安全生产管理素质。企业要定期、定期、分批培训各级领导干部、工程技术人员和生产管理人员，认真学习建设工程安全生产相关法律法规，提高管理安全素质，做到控制生产能力、掌握安全技术，提高安全生产意识。2.加强对施工人员的岗前培训，提高他们的安全生产意识。参加建设的人员必须接受安全技术教育，熟练掌握并遵守本工作及各项安全技术操作规程，定期进行安全技术评估，合格者方可上岗。总结：施工安全事故涉及范围广、原因多、突出。必须提高认识，完善管理机构，方可正常施工。

我觉得，要做好超市的增收节支，有三个方面需要注意：一、计划与采购进行前期按照不同地区不同产品进行统一采购因为现在现在价值链上销售环节处于主导地位这样可以更好的节约成本也可以清晰发现自己的经营状况二、预算在固定时段内进行预算这样既可以很好的在资金上调配资源也可以引导公司进行新业务的发展和旧业务的剥离三、建立信息系统在当前来说，商品价格变化很快，有些需求较大的商品，可以按价格波动来算库存，所以针对信息进行快速反应也可以节约成本希望对你有所帮助！

求职者面试时如何向面试官显示潜力 求职者面试时如何向面试官显示潜力，面试官除了看重求职者的以往的经验外，还需要考虑是否有发展潜力，尤其是跨行转岗的求职者。所以面试的时候，求职者在说明自己过去的工作经验时也要多多展示发展潜力。那求职者如何显示潜力呢。 求职者面试时如何向面试官显示潜力1 求职者要向面试官显示潜力，可以把每一个例子都按下面的格式写出来： 1.问题是什么？ 2.我做了些什么？ 3.结果怎样？ 需要注意的是，求职者在说明例子的时候，可以多说遇到的问题与困难，以及自己采取的解决办法，最好是有计划A与计划B。有经验的面试官也许会在这个例子中挖掘不同的问题，比如你换能做什么？你为什么会这样做？你是如何想到这个解决方法的？你怎样应付不同的情况？如果出现了其他情况，你又打算怎么办？ 对于以上问题，求职者也需要在面试前就做好准备，告诉面试官你懂些什么，你是怎样运用所具备的知识做出成绩的等等。 其实，要向面试官显示潜力，在应答过程中还需要做到以下几点： 1、所说内容有新意 当面试官提到一个普遍性问题时，你要有自己的想法， 比如这个问题：你是这么看待这个行业的。 2、回答有深度 一个专业性问题就可以看出这个求职者是否有工作见识，如果只是在面上讲，而不深入去谈，那说明有一定的分析能力，但工作见识不足。 3、对行业认识深刻 问到行业的问题，有经验的求职者都可以侃侃而谈，但区别在于你对行业的认识是跟流于表面，还是真的认真想过这个问题。 求职者要在面试中展现自己的潜力，一是平时要多积累，做到心中有墨水，面试官问什么都能答，也有自己的思考和看法;二要靠临场发挥好，不能茶壶里煮饺子——有嘴倒(道)不出。 求职者面试时如何向面试官显示潜力2 其实只要面试官会问出这三种问题，基本上也就证明了这个公司还是很有潜力的！ 第一个问题：如果面试成功，预计在公司干多久？ 其实这是非常普遍的一道问题，但是要知道如果面试官连这个问题都不问的话，那么就说明他们公司根本不在意人员的流失，甚至可能因为流失率大而导致面试官已经麻木，所以当问出这个问题的时候，才会是真的"在考虑这个公司的发展。 当然回答这个问题其实也是有技巧的，直接回答一年、两年太尴尬，要是回答一直在又觉得特别敷衍。所以在回答的时候，一般不只是要回答出具体的时间，而且要说出理由，比如：我预计是先在公司磨练两到三年，如果适合我发展的话，那我就会长期，如果感觉不适合的话那就只好另谋高就了。这样的回答不仅是模棱两可的回答，甚至也会给面试官一种你是想要有所作为的人才。 第二个问题：是否结婚，有没有打算要孩子？ 可能很多人觉得这个问题是关于个人隐私的，所以很讨厌，但是不得不说这是面试官常用的问题。如果一个公司是在潜力期的话，必然会问这个问题。因为公司是不可能在潜力期就招聘到一群没多久就会生孩子的职工，这样的话对于公司的发展是非常不利的，当然大企业除外。 而且这个问题其实对男性和女性还是有区别的，问女性的话一般如果听到的答案是近几年考虑结婚生子，那么一般就面试失败了，而如果是问男性的话，如果也是同样的答案，一般就会问及男性的住址，如果是偏远的话，估计也会面试失败。可能这对于求职者确实不公平，但是对于公司而言，近几年是潜力期爆发的关键，所以这类公司不会选择这类求职者录用的，相反这也证明了这家公司确实有想要发展的潜力，无疑也是求职者最好的选择。 第三个问题：你是否愿意无偿加班？ 当提出这个问题的时候，那么你要注意了，说明这个公司会有经常加班的准备，虽然说经常加班可能不是什么好事情，但是反向思考的话，无疑也是在证明这家公司的业务很多，很繁忙。这就要考虑自己了，如果是一心求职想要发展不在乎加班的话，其实这是不错的选择，当然有些人对于加班很是敏感，那就还是不要考虑的好。 其实这三个都是最常见的问题，也是很多求职者会碰到的问题，但是如果连这三个问题都不会问的话，那么只能说明这种公司正在平稳发展，相对于求职者升职的空间也就会狭小很多，不过却也是一种比较适合平稳的人加入的公司。所以最终如何决定还是要靠自己，不管自己如何选择，总会是一种求职路上的完美经历。

读书小报既简单又漂亮的画法如下：准备材料：一张白纸，铅笔，彩色笔。1、首先在手抄报的底部画上一摞书，在书本上方画上一栋房子，注意画出细节，在书本的两侧画上树枝。2、接着在右上方写上主题，并在右侧画上方形边框，边框上方画上彩虹，主题左侧画上一个书本边框。3、继续给左下角画上圆形边框，就可以涂色了，先给手抄报边缘涂蓝色，主题涂红色，书本涂上彩色。4、再来给房子涂黄色和粉色，树枝涂绿色，边框涂上蓝色、紫色和红色条纹，彩虹涂彩色。5、最后，在三个边框中画上横线，一份漂亮的读书小报就完成了。

GSM手机调制解调分别在BTS的空中接口和手机天线之间，GSM系统中，语音媒体是要先经过G网的手机——（调制）——G网的BTS——G网的BSC——G网的MSC——C网的MSC——C网的BSC——C网的BTS——（解调）——C网手机。语音信号在调制后，从BTS到MSC属于网络内信息传递，外部没有截取的能力。。。G网和C网，两个系统是分别独立的，都要经过 各自 的MSC来完成电路的交换。。。两个网络之间的互联互通是通过各自的MSC对接来实现的。。。一个网络系统（C网也好，G网也好）中有成百至上千个BTS，BTS由BSC管理控制，一个BSC可以控制管理几十个BTS，一个MSC可以管理十几个BSC。。。一个城市中，一个运营商的一套系统中也许只有一个MSC，这几个MSC对接，实现整个城市的BTS物理互联。。。我是电信公司的，就拿我们城市的C网来讲吧，只有一个MSC，还分别管理着几个地市和郊县的BSC。。。我们城市一共4个BSC，每个BSC下有50个BTS。。。。楼主理解了没有？我对移动的G网的网元数量及结构不了解了，但是移动通信原理是一样的。。。比如说，移动的G网手机拨打移动的G网手机，那么接通请求的控制信息就是从G网手机——G网基站——G网BSC——G网的MSC，这时，G网的MSC要寻找目的用户的小区位置以及待机状态，若空闲，则建立进行于目的用户的连接，此时接通请求的控制信息继续由G网的MSC传到目的用户所在的G网BSC——目的用户所在的G网BTS——目的用户的G网手机。。。建立电路连接后，语音的交互也是这个路径进行传递的。。。再比如说，我使用移动的GSM电话拨打133号码，拨号信息送到G网的MSC，MSC发现是C网的号码，会下发指令，向电信C网的MSC发出请求接通的信息，C网的MSC接收到信息，然后查看该用户是否处于空闲状态，如果是，则给G网的MSC回信息，允许接通，然后建立通话，放回铃音。。。如果不是空闲状态，C网的MSC会给G网的MSC回消息，拒绝建立通话，这时，G网的MSC会给G网拨号的用户放回铃：“您拨打的电话正在通话中。。。”LZ明白？？？双网双待的手机，假如你左边有个C网基站，右边有个G网基站，虽然语音交互在同一个手机上，但是信号来自两个不同的方向，来自 两套 完全不同 且 各自独立 的系统。。。

题目:已知abcd为菱形，高为de,de垂直于ab,求对角线ac的长:假设边长为x,高de为y那么sina=y/xcosa=√(x^2-y^2)/x1-2(cos(a/2))^2=cosacos(a/2)=√((x-√(x^2-y^2))/(2x))那么ac长度=2xcos(a/2)=√(2x*(x-√(x^2-y^2)))

1、天时不如地利，地利不如人和。——先秦·孟子2、只有美的交流，才能使社会团结，因为它关系到一切人都共同拥有的东西。3、唯宽可以容人，唯厚可以载物。——薛宣4、人心齐，泰山移。5、单个的人是软弱无力的，就像漂流的鲁滨逊一样，只有同别人在一起，他才能完成许多事业。——叔本华6、上下同欲者胜。——孙武7、一致是强有力的，而纷争易于被征服。——伊索8、能用众力，则无敌于天下矣；能用众智，则无畏于圣人矣。——孙权9、一个人如果单靠自己，如果置身于集体的关系之外，置身于任何团结民众的伟大思想的范围之外，就会变成怠惰的、保守的、与生活发展相敌对的人。——高尔基10、团结就是力量。11、凡是经过考验的朋友，就应该把他们紧紧地团结在你的周围。——莎士比亚12、天时不如地利，地利不如人和。——孟轲13、人是要有帮助的。荷花虽好，也要绿叶扶持。14、若不团结，任何力量都是弱小的。——拉封丹15、掌握思想的教育，是团结全党进行伟大政治斗争的中心环节。16、要永远觉得祖国的土地是稳固地在你脚下，要与集体一起生活，要记住，是集体教育了你。哪一天你若和集体脱离，那便是末路的开始。——奥斯特洛夫斯基17、只要千百万劳动者团结得像一个人一样，跟随本阶级的优秀人物前进，胜利也就有了保证。——列宁18、单丝不成线，独木不成林。19、一个篱笆打三个桩，一个好汉要有三个帮。——毛泽东20、国家的统一，人民的团结，国内各民族的团结，这就是我们的事业必定要胜利的基本保证。在当前，加强党的团结，加强党与人民群众的团结，具有特殊意义。——毛泽东21、一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和集体事业融合在一起的时候才能最有力量。——雷锋22、团结就有力量和智慧，没有诚意实行平等或平等不充分，就不可能有持久而真诚的团结。——欧文23、刀鞘保护刀的锋利，它自己则满足于它的迟钝。——泰戈尔24、谁若与集体脱离，谁的命运就要悲哀。——奥斯特洛夫斯基25、共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。——奥斯特洛夫斯基26、不但要团结和自己意见相同的人，而且要善于团结那些和自己意见不同的人，还要善于团结那些反对自己并且已被实践证明是犯了错误的人。27、科学家不是依赖于个人的思想，而是综合了几千人的智慧，所有的人想一个问题，并且每人做它的部分工作，添加到正建立起来的伟大知识大厦之中。——卢瑟福28、二人同心，其力断金。——《易经》

外贸SEO推广，主要包括关键词优化、网站结构优化等等；但这其实并非重点，现在大部分海外流量都来自谷歌系平台

问题一：造成安全事故的原因?分别包括哪几个方面? 造成生产安全事故的原因主要有：人的不安全行为、物的不安全状态、环境的原因、管理上的缺陷。 1、人（操作员工、管理人员、其他有关人员）的不安全行为是事故的重要致因。主要包括： ①未经许可进行操作，忽视安全，忽视警告； ②冒险作业或高速操作； ③人为地使安全装置失效； ④使用不安全设备，用手代替工具进行操作或违章作业； ⑤不安全地装载、堆放、组合物体； ⑥采取不安全的作业姿势或方位； ⑦在有危险的运转设备装置上或在移动的设备上进行工作；不停机，边工作边检修； ⑧注意力分散，嬉闹、恐吓等。 2、物的原因。所谓物包括原料、燃料、动力、设备、工具、成品、半成品等。物的不安全状态有以下几种： ①设备和装置的结构不良，材料强度不够，零部件磨损和老化； ②存在危险物和有害物； ③工作场所的面积狭小或有其他缺陷； ④安全防护装置失灵； ⑤缺乏防护用具和服装或防护用具存在缺陷； ⑥物质的堆放、整理有缺陷； ⑦工艺过程不合理，作业方法不安全。 物的不安全状态是构成事故的物质基础。没有物的不安全状态，就不可能发生事故。物的不安全状态构成生产中的隐患和危险源，当它满足一定条件时，就会转化为事故。 3、环境的原因。不安全的环境是引起事故的物质基础。它是事故的直接原因，通常指的是： ①自然环境的异常，即岩石、地质、水文、气象等的恶劣变异； ②生产环境不良，即照明、温度、湿度、通风、采光、噪声、振动、空气质量、颜色等方面的存在缺陷。 以上人的不安全行为、物的不安全状态以及环境的恶劣状态都是导致事故发生的直接原因。 4、管理的缺陷主要有： ①技术缺陷。指工业建、构筑物及机械设备、仪器仪表等的设计、选材、安装、布置、维护维修有缺陷，或工艺流程、操作方法方面存在问题； ②劳动组织不合理； ③对现场工作缺乏检查指导，或检查指导失误； ④没有安全操作规程或不健全，挪用安全措施费用，不认真实施事故防范措施，对安全隐患整改不力； ⑤教育培训不够，工作人员不懂操作技术知识或经验不足，缺乏安全知识； ⑥人员选择和使用不当，生理或身体有缺陷，如有疾病，听力、视力不良等。 管理上的缺陷是事故的间接原因，是事故的直接原因得以存在的条件。 问题二：事故发生的主要原因分析有哪些 你好！造成事故的主要原因有很多，其中最重要的可能就是重视程度不够。 安全重于泰山，通常只停留在口头或者纸面上，并没有真正能深入到每个人的心中。 更多的是心存侥幸，思想麻痹大意。 另外，安全制度措施的执行力度不足，制度是好的，还需要有好的执行。 希望安全事故越来越小，你我的生活更加美好。 问题三：发生工伤事故的主要原因是什么 就企业而言，主要两方面的原因，企业方面：不重视安全骇产，劳动保护环境、条件差，对职工不进行必要的培训；职工方面：由于缺乏必要的培训导致不熟悉操作规程，马虎、大意、心存侥幸违反操作规程等。 问题四：发生安全事故的最重要因素是什么 大意 问题五：大多数引起事故发生的人为原因是什么 事故的人为原因概括下来有以下几种： 人的安全意识低或者是存有侥幸心理； 违规违章操作； 不具备相应的操作能力水平； 相关的安全培训不到位。 问题六：造成交通事故的主要原因有哪些？ 一是疲劳驾驶。据调查显示，疲劳驾车是发生重特大交通事故的三大原因之一；重特大交通事故中，因疲劳驾驶造成的事故所占比例达40%以上。二是酒后驾驶。世界卫生组织调查数据显示，大约50%至60%的交通事故与酒后开车有关。三是车辆故障。四是违反交通法规。 问题七：安全 造成事故的主要原因是什么? 你好！造成事故的主要原因有很多，其中最重要的可能就是重视程度不够。 安全重于泰山，通常只停留在口头或者纸面上，并没有真正能深入到每个人的心中。 更多的是心存侥幸，思想麻痹大意。 另外，安全制度措施的执行力度不足，制度是好的，还需要有好的执行。 希望安全事故越来越小，你我的生活更加美好。 问题八：交通事故主要原因是哪些？ 交通事故可能由各种原因导致，一般来说发生原因包括： 客观因素 道路、气象等原因，也可引起事故发生。 车况不佳 车辆技术状况不良，尤其是制动系统、转向系统、前桥、后桥有故障，没有及时检查、维修。 疏忽大意 当事人由于心理或者生理方面的原因，没有正确观察和判断外界事物而造成精力分散、反应迟钝，表现为观望不周、措施不及或者不当。还有当事人依靠自己的主观想象判断事务或者过高估计自己的技术，过分自信，对前方、左右车辆、行人形态、道路情况等，未偿断清楚就盲目通行。 操作失误 驾驶车辆的人员技术不熟练，经验不足，缺乏安全行车常识，未掌握复杂道路行车的特点，遇有突然情况惊慌失措，发生操作错误。 违反规定 当事人由于不按交通法规和其他交通安全规定行车或者走路，致使交通事故发生。如酒后开车、非驾驶人员开车、超速行驶、争道抢行、违章装载、超员、疲劳驾驶、行人不走人行横道等原因造成交通违法的交通事故。 问题九：事故发生的四个主要原因是？ 机械原因 人为原因 作业原因 和附属原因

简而言之，围绕一个专题展开的会议。比如“社区环保专题会议”、“年会筹备专题会议”等，这是我的理解，呵呵。

读书小报写什么内容一、读书小报的内容：1、内容可以有:名人名言(关于读书的)、名人读书故事、自己的读书感言、读书格言读书方法等。2、也可以就一本自己喜欢的书，做一份单一的小报，可进行人物介绍，并画一画，摘抄精彩片段，写下自己的读后感，等等。3、也可以就一位作者，根据他的几本书，做一份小报，作者介绍、书籍介绍，你的读书感受等。4、小报需要有报头，要有作者，要分版块。二、什么是读书小报？指学校（通常指小学）中为营造浓厚的读书氛围，让学生在大量的阅读实践中丰富知识，开阔视野而开办的报纸，一般会以彩色图文并茂的方式活泼生动地表现出来，甚至可以通过阅读富有人生哲理和智慧的文章，让学生畅谈自己的读书感想和收获，并撰写自己的读书心得，在纸上、黑板甚至墙上用硬笔书写、美化，或者写一些关于名人的著作，歇后语，成语接龙，故事，古诗，谜语等等。读书小报的内容怎么写唐代文豪韩愈在一首读书诗中写道：“读书患不多，思人患不明。患足已不学，既学患不行。”指出在治学过程中，要“多读、多思、虚心、躬行”。下面是读书小报内容怎么写，欢迎参考阅读！读书小报1读书小报2读书小报3读书小报4读书小报5读书小报6读书小报内容1：关于读书优美句子1、成功科学家往往是兴趣广泛人，他们独创精神来自他们博学。2、语言是心灵和文化教养反映。3、世界上最壮丽宫殿是藏书最多图书馆。4、书都读得来人，还怕有什么做不来。5、再高深学问也是从字母学起。6、高尚语言包含着真诚动机。7、最淡墨水也胜过最强记忆。8、在学习中取得知识，在战斗中取得勇敢。9、作者不一定能写到老，但是他一定应该学到老。10、书是逆境中慰藉。11、光阴给我们经验，读书给我们知识。12、一个人度量是一种精神力量，是一股强大文明力量。13、读一本好书，就是和许多高尚人谈话。14、读书越多，越感到腹中空虚。15、知识好像砂石下泉水，掘得越深，泉水越清。16、勤学和知识是一对最美情人。17、学习不但意味着接受新知识，同时还要修正错误乃至对错误认识。18、学到很多东西决窍，就是一下子不要学很多东西。19、勤动笔墨勤看书。20、精神能补物质不足。21、知识上富有可以享受心灵上满足。22、写十卷书要比实际行动打下基础容易得多。()23、年轻时读书就像迎着朝阳走路。24、不断认识自己无知是人类获得智慧表现。25、每一本书都是一个用黑字印在白纸上灵魂，只要我眼睛、我理智接触了它，它就活起来了。26、书房是文人精神巢穴，生命禅堂。27、如果知识不是每天在增加，就会不断地减少。28、读书在某种意义上来说是养心。读书小报内容2：关于读书学习古诗一、立志少小多才学，平生志气高。别人怀宝剑，我有笔如刀。（《神童》）朝为田舍郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿当自强。（《神童诗》）读律看书四十年，乌纱头上有青天。男儿欲画凌烟阁，第一功名不爱钱。（明杨继盛《言志诗》）二、勤学三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。（唐颜真卿《劝学》）力学如力耕，勤惰尔自知。但使书种多，会有岁稔时。（宋刘过《书院》）三、惜时青青园中葵，朝露待日。阳春布德泽，万物生光辉。常恐秋节至，j黄华叶衰。百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。（《长歌行》）盛年不再来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人。（晋陶渊明《杂诗》）劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。有花堪折直须折，莫待无花空折枝。（唐《金缕衣》）昨日兮昨日，昨日何其好！昨日过去了，今日徒烦恼。世人但知悔昨日，不觉今日又过了。水去汩汩流，花落日日少。万事立业在今日，莫待明朝悔今朝。（佚名《昨日歌》）今日复今日，今日何其少！今日又不为，此事何时了？人生百年几今日，今日不为真可惜！若言姑待明朝至，明朝又有明朝事。为君聊赋今日诗，努力请从今日始。（明文嘉《今日歌》）明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。世人若被明日累，春去秋来老将至。朝看东流水，暮看日西坠。百年明日能几何？请君听我明日歌。（清钱泳《明日歌》）四、方法读书切戒在慌忙，涵泳工夫兴味长。未晓不妨权放过，切身须要急思量。（宋陆九渊《读书》）读书患不多，思义患不明。患足己不学，既学患不行。（唐韩愈《劝学诗》）五、体会半亩方塘一鉴开，天光月影共徘徊。问渠那得清如许，为有源头活水来。（宋朱熹《观书有感》）昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。（宋朱熹《观书有感》）六、乐趣木落水尽千崖枯，迥然吾亦见真吾。坐对韦编灯动壁，高歌夜半雪压庐。地炉茶鼎烹活火，一清足称读书者。读书之乐何处寻？数点梅花天地心。（元翁森《四时读书乐》冬）春读书，兴味长，磨其砚，笔花香。读书求学不宜懒，天地日月比人忙。燕语莺歌希领悟，桃红李白写文章。（民国熊伯伊《四季读书歌》春）读书小报内容3：读书日说读书今天是“世界读书日”。我们这个世界有各种各样节日、纪念日，如果你稍微留意就会发现，差不多每天都有个说法，人们用这样方式来表达自己对于这个日子重视而今天，是“世界读书日”！1995年，联合国教科文组织宣布4月23日为“世界读书日”。这一天是作家塞万提斯和英国著名作家莎士比亚辞世纪念日。据资料表明，自“世界读书日”宣布以来，已有超过100个国家和地区参与此项活动。曾几何时，在那个资源匮乏、思想禁锢年代，读书是一件奢侈事人们为了要读到自己喜欢书，甚至要冒着风险不辞辛苦抄写成册，才能得成心愿，略解求知若渴无奈如今，书多了，人富了，世界大了，心却杂了！太多太多去处，太多太多玩花样，太多太多打发时间方式，读书，倒被许多人遗忘了成了更加“奢侈”事。今天，在这个关于读书节日里，我想和朋友们说是——请重新打开书本吧！让阅读成为一种习惯，让书香伴随你一生时光！一本好书就是一个美丽世界，一个会让我们受益非浅良师益友。养成读书好习惯，是一个让我们一生都会充满阳光习惯，它会使我们生活更加丰富、更加开阔、更加绚丽多彩；读书，会让焦躁人安静下来，会让漂浮人沉淀下来，会让消沉人振奋起来，会让悲观人乐观起来养成读书好习惯，会培养我们高雅格调、高贵品质，“腹有诗书气自华”，打开一本本书，就如同找到了一条条通向灵魂深处路，阅读让我们重新审视自己，重新勾画自己，重新塑造自己修养和修炼在读书过程得以实现，并且得以升华。把心静下来，捧一本书在手上，暖暖阳光下泡一杯淡淡茶，或倚或靠，择一个舒适位置，全不必管外面世界如何，书精彩自在不言中。读到兴致起处，或吟或诵、或合上书本，闭上眼睛，任思绪天马行空，悠哉乐哉；读至悲伤愤怒之时，也可挥泪扼腕、仰天叹息，哀哉痛哉！读书之于人，如同食物之于人，不可获缺，又必须有所选择。没有选择读书会造成时间浪费，营养失调，以至贻误精神健康。别让那些冗杂琐事挤占了你读书时间，夺去了你因为读书带来愉悦。读书，对于我，一个被疾病缚住了手脚人，是快乐事；而这个关于读书节日，对于一个图书馆工作者来说，则是一件更加快乐事！在这样一个到处都充满浮躁气氛世界里，倡导读书，实在是一件值得祝贺事。读书小报内容怎么写？关于读书小报的内容：1、一个爱书的人，他必定不至于缺少一个忠实的朋友，一个良好的老师，一个可爱的伴侣，一个温情的安慰者。——伊萨克·巴罗2、书籍是你的朋友，虽然没有热情，但是它非常忠实。——雨果3、书籍是青年人不可分离的生活伴侣与导师。——高尔基4、书籍是全世界的营养品，生活中没有书籍，就好像没有阳光，智慧中没有书籍，就好像鸟儿没有翅膀。——莎士比亚5、书籍是造就灵魂的工具。——雨果6、书籍是培植智慧的工具。——夸美纽斯7、一本书像一艘船，带领我们从狭~的地方，驶向生活的无限广阔的海洋。——凯勒8、读一本好书，就是与许多高尚的人谈话。——歌德9、读书是在别人思想的帮助下，建立起自己的思想。——巴金10、经验丰富的人读书用两只眼睛，一只眼睛看到纸面上的话，另一眼睛看到纸的背面。——歌德11、读书不要贪多，而是要多加思索，这样的读书使我获益不少。——卢梭12、不读书的人，思想就会停止。——狄德罗13、读书是易事，思索是难事，但两者缺一，便全无用处。——富兰克林14、与其用华丽的外衣装饰自己，不如用知识武装自己。——马克思15、知识是珍贵宝石的结晶，文化是宝石放出的光泽。16、知识就是力量。——培根17、书籍——通过心灵观察世界的窗口。住宅中没有书，犹如房间没有窗户。——威尔逊18、无限相信书籍的力量，是我的教育信仰的真谛之一。——苏霍姆林斯基19、敏而好学，不耻下问。——孔子20、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈

促进居民增收是推动高质量发展，实现共同富裕的重大举措，《方案》明确提出了促进居民增收的总体要求，即：把握“一个标准”（即把增加居民收入作为检验高质量发展成效的根本标准）；坚持“四个导向”（即改革创新、体现效率、促进公平、劳动致富的鲜明导向）；增加“四项收入”（即城乡居民工资性收入、经营性收入、转移性收入、财产性收入）；缩小“两个差距”（即我省城乡居民收入差距和与全国的差距）。2022-2024年，城镇、农村常住居民人均可支配收入年均分别增长10%左右和12%左右，城乡居民收入比下降到2.8左右。 为促进居民增收行动顺利实施，《方案》提出了实施农民增收、城镇居民增收、劳动力素质提升三大行动，共有62条政策措施。 下一步，贵州省发展改革委将切实履行领导小组办公室职责，会同有关部门加强对《方案》落实情况的督促调度，合力推进居民增收各项政策措施落地见效。 大力实施农民增收攻坚行动 提出了34条措施 在增加农民工资性收入方面，提出以县为单位将农村劳动力外出务工组织化程度提高到70%以上；将部分财政衔接推进乡村振兴补助资金用于实施以工代赈项目，将农村劳动力劳务报酬占项目投资的比例提高到20%以上；三年累计新增农村劳动力建筑劳务就业10万人以上；适时提高公益性岗位待遇标准等政策措施。 在增加农民经营性收入方面，提出实施粮油单产提升工程；做大做强12个农业特色优势产业，落实将土地出让收益50%用于农业农村发展；财政衔接推进乡村振兴补助资金60%用于发展产业；实施脱贫人口增收专项行动，确保脱贫人口收入年均增长15%以上，到2024年力争现有年收入在低保线以上1万元以下的脱贫人口收入超过1万元等政策措施。 在增加农民转移性收入方面，提出规范使用农村义务教育营养餐补助专项资金，将专项补助资金直接存入受助学生不能用于变现和其他消费的个人就餐卡；统筹省属国有企业上缴国有资本收益、职业技能培训资金等资金，重点用于青壮年文盲扫盲和技能培训；加强外出务工人员寄带回收入的科学调查和精准统计；逐步提高农村低保标准，缩小与全国的差距等政策措施。 在增加农民财产性收入方面，提出深化推进农村“三变”改革，今年实现行政村全覆盖；积极稳妥推进农村集体经营性建设用地入市；开展农民以森林资源参股国有林场试点和国有企事业单位收购农民森林资产试点，鼓励金融机构为收购提供绿色信贷支持等政策措施。 大力实施城镇居民增收行动 提出了19 条措施 围绕增加工资性收入，提出促进重点群体就业创业、健全企业工资增长机制、提高技能人才待遇等政策措施。高校毕业生初次毕业去向落实率达到80%以上。 围绕增加经营性收入，提出加强创业孵化基地（平台）创建、对就业困难群体创办小微企业实施补贴、对上规入统企业给予奖励、对满足吸纳就业人数的小微企业提供创业担保贷款等政策措施。 围绕增加转移性收入，提出按照国家统一部署提高退休人员基本养老金、适时调整失业保险金标准、建立城市低保标准动态调整机制等政策措施。 围绕增加财产性收入，提出积极 探索 城市“三变”改革，鼓励有条件的地方开展居民入股城市公共资源运营试点；对居民住房拆迁安置费发放情况进行全面清查，确保足额及时发放等政策措施。 大力实施劳动力素质提升行动 提出9条措施 在提升职业教育能力方面，提出实施中职“强基”工程、高职“双高”工程和技能学历“双提升”工程等政策措施。在职业技能培训方面，提出推行终身职业技能培训制度、推进职业技能培训东西部协作、实施“技能贵州”行动等政策措施。在产教融合平台建设方面，提出建设一批融合试点城市和示范基地、建成一批公共实训基地等政策措施。

没有什么本质上的不同，都是服务人民的！这是两个不同的服务性质的医疗机构，卫生院是服务本单位的，社区卫生服务中心是服务社区居民的！

就业竞争力需要提前进行准备，首先要在大一开始时进行职业规划，最晚到大二。为什么这样讲呢？就业竞争力不外乎以下几点，一是核心技能的掌握，二是自身能力的证明，三是丰富的工作经验。上述这三点，无论哪一点，都需要花费大量时间来准备，要想通过武装自己来拥有良好的就业竞争力需要围绕这三点来做。要掌握核心技能首先需要了解具体的内容，你可以根据各大招聘平台上公布出的应聘心仪岗位需要的任职要求，然后在各个网络平台搜寻相关的学习资料，花费时间来掌握；要想证明自身的能力，各种证件是最有力的，这个可以向辅导员、学长学姐们来了解，在什么时候会考什么资格证，提前备考；要想拥有丰富的工作经验，就要利用好平时周末、寒暑假、实习期等时间段，找一个好的单位兼职或者实习。相信只要经历四年的准备，一定能够具备上述三点，在求职时你一定能够具备极强的竞争力。

偿债能力指标、营运能力指标、盈利能力指标